项目承包借款合同菁选

项目承包借款合同10篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的项目承包借款合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

项目承包借款合同1

　　借款方：________________________（简称甲方）

　　贷款方：中国人民建设银行______行（简称乙方）

　　甲方为承包____国（地区）____________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在中国人民建设银行总行________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　一、乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）__________元。

　　二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　三、乙方提供贷款的期限是________年________个月。甲方保证从签订合同之日起至________年______月______日止，还清全部本息，并附分次还款具体计划作为本合同的`附件。

　　四、贷款利息在合同规定还款期内，按月息______‰计算。超过还款期限，逾期部分加收______％利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收______％利息。贷款利息每季计收一次。

　　五、乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方，并还清贷款本息。

　　六、甲方担保人是______________。甲方到期不能如数归还时，由甲方的担保人负连带清偿责任。

　　七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份，上述三方各执1份。

　　甲方：（公章）_____________________

　　地址：_____________________________

　　法人代表：（签章）_________________

　　开户银行及帐号：___________________

　　乙方：中国人民建设银行___行（公章）

　　地址：_____________________________

　　法人代表：（签章）_________________

　　担保单位：（公章）_________________

　　地址：_____________________________

　　法人代表：（签章）_________________

　　开户银行及帐号：___________________

　　签约日期：________年______月_____日

　　签约地点：_________________________

项目承包借款合同2

　　申请贷款单位（以下简称甲方）；

　　银行（以下简称乙方）：

　　甲方为承包 国（地区） 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行 号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写） 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时的审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限 年 个月。甲方保证从签订合同之日起至 年 月 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的.附件（略）。

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息的 % 计算。超过还款期限，逾期部分加收20％利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从 （单位） 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方单位名称（公章）：

　　负 责 人（签章）：

　　地 址：

　　开户银行及账号：

　　甲方的担保单位名称（公章）：

　　负 责 人（签章）：

　　地 址：

　　开户银行及账号：

　　乙方单位名称（公章）：

　　负 责 人（签章）：

　　地 址：

　　年 月 日订

项目承包借款合同3

　　甲方（申请贷款方）：______________合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________签订地址：___________________

　　乙方（中国人民银行）：____________签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲方为承包________________国（地区）_________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行____________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币元整（大写：_________）

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限_____年___个月。甲方保证从签订合同之日起至_______年____月___日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之____计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供贷款的'项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_________________________（单位________________________资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________联系电话：________________________

　　传真：____________________________传真：____________________________

　　电子信箱：________________________电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________开户银行：________________________

　　账号：____________________________账号：____________________________

项目承包借款合同4

　　甲方为承包 国(地区) 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行 号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写) 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时的审核依据，并作为本合同的'附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限 年 个月。甲方保证从签订合同之日起至 年 月 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息的×% 计算。超过还款期限，逾期部分加收 20 %利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从 (单位) 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方单位名称： (公章)

　　负 责 人： (签章)

　　甲方的担保单位名称：(公章)

　　负 责 人： (签章)

　　乙方单位名称：行(公章)

　　负 责 人： (签章)

项目承包借款合同5

　　甲方（申请贷款方）：______________

　　合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________

　　签订地址：___________________

　　乙方（中国人民银行）：____________

　　签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲方为承包________________国（地区）_________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行____________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币元整（大写：_________）

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限_____年___个月。甲方保证从签订合同之日起至_______年____月___日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的.附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之____计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_________________________（单位________________________资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：____________________

　　乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________

　　授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________

　　单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________

　　邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________

　　联系电话：________________________

　　传真：____________________________

　　传真：____________________________

　　电子信箱：________________________

　　电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________

　　开户银行：________________________

　　账号：____________________________

　　账号：____________________________

项目承包借款合同6

　　借款方：_________(简称甲方)

　　贷款方：_________银行(简称乙方)

　　甲方为承包_________国(地区)_________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在_________总行_________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《_________关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　一、乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)_________元。

　　二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　三、乙方提供贷款的'期限是_________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至_________年_________月_________日止，还清全部本息，并附分次还款具体计划作为本合同的附件。

　　四、贷款利息在合同规定还款期内，按月息_________‰计算。超过还款期限，逾期部分加收_________%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收_________%利息。贷款利息每季计收一次。

　　五、乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方，并还清贷款本息。

　　六、甲方担保人是_________。甲方到期不能如数归还时，由甲方的担保人负连带清偿责任。

　　七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份，上述三方各执1份。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

　　担保单位(盖章)：_________ 法人代表(签字)：_________

项目承包借款合同7

　　申请贷款单位___________________________________________（以下简称甲方）

　　中国人民建设银行_______________________________________行（以下简称乙方）

　　甲方为承包________________________国（地区）________________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行__________________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　一，乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_______________

　　元。

　　二，乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　三，乙方提供的贷款，期限_______________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至___________________年_____________月_____________日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划做为本合同的附件（略）。

　　四，贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之______________________计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的.，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　五，乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　六，甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____________________________（单位）_________________________________资金中清偿。

　　七，本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________________________________（公章）

　　负责人____________________________（签章）

　　地址___________________________

　　甲方的担保单位名称__________________________________（公章）

　　负责人_______________________________（签章）

　　地址____________________________

　　乙方：单位名称中国人民建设银行___________________行（公章）

　　负责人__________________________________（签章）

　　地址_____________________________

　　一九_____年______月______日订

项目承包借款合同8

　　甲方(借款单位)：________________________________

　　法定代表人：________

　　职务：____

　　地址：________

　　邮码：____

　　电话：________

　　乙方(贷款行)____________________________________

　　法定代表人：________

　　职务：____

　　地址：________

　　邮码：____

　　电话：________

　　丙方担保方：________________________________

　　甲方为承包____国(地区)____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________元。

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20% 利息;贷款被挪作其他用途的.，挪用部分加收50% 利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____(单位)____资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________(公章)

　　乙方：单位名称________行(公章)

　　代表人____________________

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

　　开户银行及帐号____________

　　甲方的担保单位名称____________(公章)

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

项目承包借款合同9

　　申请贷款单位___________________________________________（ 以下简称甲方）

　　中国人民建设银行_______________________________________行（以下简称

　　乙方）

　　甲方为承包________________________国（地区）________________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行__________________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款．双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守．

　　一，乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_______________

　　元．

　　二，乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件．

　　三，乙方提供的贷款，期限_______________年_________个月．甲方保证从签订合同之日起至___________________年_____________ 月_____________日止，还清全部本息．并附分次还款具体计划做为本合同的附件（略）．

　　四，贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之______________________计算．超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息．贷款被挪作其他用途的`，挪用部分加收百分之五十利息．贷款利息每季计收一次．

　　五，乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息．

　　六，甲方应按期归还贷款．到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____________________________（单位）_________________________________资金中

　　清偿．

　　七，本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效．合同一式三份，上述三方各执一份．

　　甲方： 单位名称________________________________（公章）

　　负责人____________________________（签章）

　　地址___________________________

　　甲方的担保单位名称__________________________________（公章）

　　负责人_______________________________（签章）

　　地址____________________________

　　乙方： 单位名称 中国人民建设银行___________________行（公章）

　　负责人__________________________________（签章）ⅸ

　　地址_____________________________

　　一九_____年______月______日订

项目承包借款合同10

　　甲方(借款单位)：________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地 址：________ 邮码：____ 电话：________

　　乙方(贷款行)____________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地 址：________ 邮码：____ 电话：________

　　丙方 担保方：________________________________

　　甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________ 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供本贷款的'项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲 方：单位名称________(公章) 乙 方：单位名称________行(公章)

　　代 表 人____________________ 代 表 人____________________

　　甲方的担保单位名称____________(公章)代 表 人____________________

项目承包借款合同菁选扩展阅读

项目承包借款合同菁选（扩展1）

——对外承包项目借款合同6篇

对外承包项目借款合同1

　　甲方（借款单位）：________________________________

　　法定代表人：________

　　职务：____

　　地址：________

　　邮码：____

　　电话：________

　　乙方（贷款行）____________________________________

　　法定代表人：________

　　职务：____

　　地址：________

　　邮码：____

　　电话：________

　　丙方担保方：________________________________

　　甲方为承包____国（地区）____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）________________元。

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20% 利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50% 利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____（单位）____资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________（公章）

　　乙方：单位名称________（公章）

　　代表人____________________

　　代表人____________________

　　开户银行及帐号____________

　　开户银行及帐号____________

　　甲方的担保单位名称____________（公章）

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

对外承包项目借款合同2

　　甲方（申请贷款方）：______________合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________签订地址：___________________

　　乙方（*人民银行）：____________签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲方为承包________________国（地区）_________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行____________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《*人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币元整（大写：_________）

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限_____年___个月。甲方保证从签订合同之日起至_______年____月___日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之____计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的`担保单位负责从_________________________（单位________________________资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________联系电话：________________________

　　传真：____________________________传真：____________________________

　　电子信箱：________________________电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________开户银行：________________________

　　账号：____________________________账号：____________________________

对外承包项目借款合同3

　　甲方（申请贷款方）：______________合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________签订地址：___________________

　　乙方（*人民银行）：____________签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲方为承包________________国（地区）_________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行____________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《*人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币元整（大写：_________）

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限_____年___个月。甲方保证从签订合同之日起至_______年____月___日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之____计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的`，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_________________________（单位________________________资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________联系电话：________________________

　　传真：____________________________传真：____________________________

　　电子信箱：________________________电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________开户银行：________________________

　　账号：____________________________账号：____________________________

对外承包项目借款合同4

　　借款方：________________________（简称甲方）

　　贷款方：*人民建设银行______行（简称乙方）

　　甲方为承包____国（地区）____________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在*人民建设银行总行________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《*人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　一、乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）__________元。

　　二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　三、乙方提供贷款的'期限是________年________个月。甲方保证从签订合同之日起至________年______月______日止，还清全部本息，并附分次还款具体计划作为本合同的附件。

　　四、贷款利息在合同规定还款期内，按月息______‰计算。超过还款期限，逾期部分加收______％利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收______％利息。贷款利息每季计收一次。

　　五、乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方，并还清贷款本息。

　　六、甲方担保人是______________。甲方到期不能如数归还时，由甲方的担保人负连带清偿责任。

　　七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份，上述三方各执1份。

　　甲方：（公章）_____________________

　　地址：_____________________________

　　法人代表：（签章）_________________

　　开户银行及帐号：___________________

　　乙方：*人民建设银行___行（公章）

　　地址：_____________________________

　　法人代表：（签章）_________________

　　担保单位：（公章）_________________

　　地址：_____________________________

　　法人代表：（签章）_________________

　　开户银行及帐号：___________________

　　签约日期：________年______月_____日

　　签约地点：_________________________

对外承包项目借款合同5

　　甲方(借款单位)：_____________________________

　　法定代表人：________职务：________________

　　地址：________邮码：____电话：________

　　乙方(贷款行)________________________________

　　法定代表人：________职务：___________

　　地址：________邮码：____电话：_______

　　丙方担保方：________________________________

　　甲方为承包____________国(地区)____________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________元。

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____%计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____(单位)____资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________(公章)乙方：单位名称________行(公章)

　　代表人____________________代表人____________________

　　日期____________________日期____________________

　　开户银行及帐号____________开户银行及帐号____________

对外承包项目借款合同6

　　申请贷款单位 (以下简称甲方);

　　*XX银行 行(以下简称乙方)

　　甲方为承包 国(地区) 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行 号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《*XX银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写) 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时的审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限 年 个月。甲方保证从签订合同之日起至 年 月 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息的 % 计算。超过还款期限，逾期部分加收 20 %利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从 (单位) 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方单位名称： (公章)

　　负 责 人 (签章)

　　地 址

　　开户银行及账号

　　甲方的担保单位名称 (公章)

　　负 责 人 (签章)

　　地 址

　　开户银行及账号

　　乙方单位名称：*XX银行 行(公章)

　　负 责 人 (签章)

　　地 址

　　年 月 日订

项目承包借款合同菁选（扩展2）

——承包项目借款合同汇总五篇

　　承包项目借款合同 1

　　甲方（申请贷款方）：______________

　　合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________

　　签订地址：___________________

　　乙方（中国人民银行）：____________

　　签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲方为承包________________国（地区）_________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行____________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币元整（大写：_________）

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限_____年___个月。甲方保证从签订合同之日起至_______年____月___日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之____计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_________________________（单位________________________资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的.一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：____________________

　　乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________

　　授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________

　　单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________

　　邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________

　　联系电话：________________________

　　传真：____________________________

　　传真：____________________________

　　电子信箱：________________________

　　电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________

　　开户银行：________________________

　　账号：____________________________

　　账号：____________________________

　　承包项目借款合同 2

　　申请贷款单位___________________________________________（以下简称甲方）

　　中国人民建设银行_______________________________________行（以下简称乙方）

　　甲方为承包________________________国（地区）________________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行__________________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　一，乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_______________

　　元。

　　二，乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　三，乙方提供的贷款，期限_______________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至___________________年_____________月_____________日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划做为本合同的附件（略）。

　　四，贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之______________________计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　五，乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　六，甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____________________________（单位）_________________________________资金中清偿。

　　七，本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________________________________（公章）

　　负责人____________________________（签章）

　　地址___________________________

　　甲方的担保单位名称__________________________________（公章）

　　负责人_______________________________（签章）

　　地址____________________________

　　乙方：单位名称中国人民建设银行___________________行（公章）

　　负责人__________________________________（签章）

　　地址_____________________________

　　一九_____年______月______日订

　　承包项目借款合同 3

　　申请贷款单位___________________________________________（ 以下简称甲方）

　　中国人民建设银行_______________________________________行（以下简称

　　乙方）

　　甲方为承包________________________国（地区）________________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行__________________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款．双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守．

　　一，乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_______________

　　元．

　　二，乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件．

　　三，乙方提供的贷款，期限_______________年_________个月．甲方保证从签订合同之日起至___________________年_____________ 月_____________日止，还清全部本息．并附分次还款具体计划做为本合同的附件（略）．

　　四，贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之______________________计算．超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息．贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息．贷款利息每季计收一次．

　　五，乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息．

　　六，甲方应按期归还贷款．到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____________________________（单位）_________________________________资金中

　　清偿．

　　七，本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效．合同一式三份，上述三方各执一份．

　　甲方： 单位名称________________________________（公章）

　　负责人____________________________（签章）

　　地址___________________________

　　甲方的担保单位名称__________________________________（公章）

　　负责人_______________________________（签章）

　　地址____________________________

　　乙方： 单位名称 中国人民建设银行___________________行（公章）

　　负责人__________________________________（签章）ⅸ

　　地址_____________________________

　　一九_____年______月______日订

　　承包项目借款合同 4

　　甲方(借款单位)：________________________________

　　法定代表人：________职务：____

　　地址：________邮码：____电话：________

　　乙方(贷款行)____________________________________

　　法定代表人：________职务：____

　　地址：________邮码：____电话：________

　　丙方担保方：________________________________

　　甲方为承包____国(地区)____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________元。

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____%计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____(单位)____资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________(公章)乙方：单位名称________行(公章)

　　代表人____________________代表人____________________

　　日期____________________日期____________________

　　承包项目借款合同 5

　　甲方(借款单位)：________________________________

　　法定代表人：________

　　职务：____

　　地址：________

　　邮码：____

　　电话：________

　　乙方(贷款行)____________________________________

　　法定代表人：________

　　职务：____

　　地址：________

　　邮码：____

　　电话：________

　　丙方担保方：________________________________

　　甲方为承包____国(地区)____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________元。

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20% 利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50% 利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____(单位)____资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲方：单位名称________(公章)

　　乙方：单位名称________行(公章)

　　代表人____________________

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

　　开户银行及帐号____________

　　甲方的担保单位名称____________(公章)

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

项目承包借款合同菁选（扩展3）

——对外承包项目借款合同 (菁华5篇)

　　申请贷款单位___________________________________________（ 以下简称甲方）

　　*人民建设银行_______________________________________行（以下简称

　　乙方）

　　甲方为承包________________________国（地区）________________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行__________________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款．双方除遵守《*人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守．

　　一，乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_______________

　　元．

　　二，乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件．

　　三，乙方提供的贷款，期限_______________年_________个月．甲方保证从签订合同之日起至___________________年_____________ 月_____________日止，还清全部本息．并附分次还款具体计划做为本合同的附件（略）．

　　四，贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之______________________计算．超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息．贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息．贷款利息每季计收一次．

　　五，乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息．

　　六，甲方应按期归还贷款．到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____________________________（单位）_________________________________资金中

　　清偿．

　　七，本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效．合同一式三份，上述三方各执一份．

　　甲方： 单位名称________________________________（公章）

　　负责人____________________________（签章）

　　地址___________________________

　　甲方的担保单位名称__________________________________（公章）

　　负责人_______________________________（签章）

　　地址____________________________

　　乙方： 单位名称 *人民建设银行___________________行（公章）

　　负责人__________________________________（签章）

　　地址_____________________________

　　_____年______月______日订

　　甲方（申请贷款方）：______________合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________签订地址：___________________

　　乙方（*人民银行）：____________签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲方为承包________________国（地区）_________________工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行____________________号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款。双方除遵守《*人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币元整（大写：_________）

　　第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条乙方提供的贷款，期限_____年___个月。甲方保证从签订合同之日起至_______年____月___日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件（略）。

　　第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之____计算。超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息。贷款被挪作其他用途的`，挪用部分加收百分之五十利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_________________________（单位________________________资金中清偿。

　　第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　第八条法律适用与纠纷解决方式

　　1．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

　　2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________

　　单位地址：________________________单位地址：________________________

　　邮政编码：________________________邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________联系电话：________________________

　　传真：____________________________传真：____________________________

　　电子信箱：________________________电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________开户银行：________________________

　　账号：____________________________账号：____________________________

　　甲方(借款单位)：________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地 址：________ 邮码：____ 电话：________

　　乙方(贷款行)____________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地 址：________ 邮码：____ 电话：________

　　丙方 担保方：________________________________

　　甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________ 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲 方：单位名称________(公章) 乙 方：单位名称________行(公章)

　　代 表 人____________________ 代 表 人____________________

　　日期____________________ 日期____________________

　　开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________

　　甲方的.担保单位名称____________(公章)

　　代 表 人____________________

　　日期____________________

项目承包借款合同菁选（扩展4）

——工程承包项目合同菁选

工程承包项目合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的工程承包项目合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方自建房屋一栋，发包给乙方，经甲乙双方共同协商特订以下条款：

　　一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构，

　　二、三、四层为砖混结构;

　　二、甲方将主体部分发包给乙方，土建部分：不包括钢筋工，主体及地下层±0以上72元/*方米;

　　三、结算方法：主体工程完工后，以实际制作为准结算，挑出部分按实际面积计算。

　　四、付款方式：一层一付，工程完工后，十日内一次付清。

　　五、甲方要求，乙方按图施工，质量按甲方要求制作。

　　六、安全施工：乙方应安全施工，勤检查，如发生意外，甲方不负责任(重大问题除外)。

　　七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方共同遵守。

　　九、本协议自签字之日起生效，主体完工付款后，自行终止。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　建设单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　甲方有一套位于 zzB2-203;B2-201样板房 的商品房，现委托乙方对该商品房 泥水 部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修 泥水 工程

　　二、施工地点： zz

　　三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结算。

　　四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。

　　五、施工期限：从20__年3 月25日起至20__年4 月25日止共 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为 年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。

　　七、责任：(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的.施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)

　　(2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。

　　(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　甲方：z市zz装饰工程部 乙方：

　　签约代表： 签约代表：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月

　　委托方：____(以下简称甲方)承揽方：_______________________________(以下简称乙方)

　　经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方制作业务，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

　　1、所有设备加工、生产、制作时需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方负责人办理借用、归还手续，丢失或者损坏由乙方按照甲方进价赔偿。

　　2、本劳务合同内的总承包范围。以上设备总工资人民币整(包括保险费)。

　　3、乙方在施工前，甲方负责提供给乙方图纸及资料，乙方弄清后方可按图施工，如图纸有误及时告知甲方更正，乙方在施工过程中无权擅自更改，如不按图施工造成的一切损失均由乙方负责;乙方同时需负责做好材料预算工作交给甲方。原材料卸车到设备装车为止，施工时现场每天打扫一次。

　　4、本合同内容从________年____月____日开始到________年____月____日之前完毕。乙方不得以任何理由(包含气候原因)延误工期，若有延误，每延误一天，甲方将扣除合同总额的'1%作为惩罚，同时甲方有权拒付工资。

　　5、乙方在施工过程中必须做到节材、节电、节时，同时施工时必须注意安全，制作现场及进入车间需佩戴安全帽;同时制作施工时需要注意各方面的安全，水电、动用气割焊具、行车的使用要符合规范。乙方必须购买人身安全保险(其费用可由甲方垫付，手续乙方办理)。一旦出现安全事故，概由乙方负责，且工期不能延误，若有延误按照合同第四条规定处理。

　　6、如乙方用错或者开错材料，由乙方赔偿甲方的经济损失。在甲方的用户单位运行时出现乙方制作的质量问题，也有乙方负责(包括车旅费)。

　　7、验收标准：按照甲方企业标准和图纸及相关国家标准由甲方初步验收，最后以甲方的用户单位验收为准，在制作过程中乙方要绝对服从甲方的监督及标准，如出现质量问题及时协商解决。

　　8、赔偿办法：乙方要以房产等财产作为抵押。

　　9、总承包工资支付办法：年终一次性结清工资(按实际完成量结算)。

　　10、本合同具有法律效力，双方按照国家民法典执行。

　　11、本协议一式两份，双方各执一份。双方签字生效。

　　12、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，有仲裁机关裁定。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：

　　地址：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签订日期：________年____月____日

　　签订日期：________年____月____日

　　aaa电气机械承包公司，邮政信箱号：________（以下简称总包商），和bbb工程公司，邮政信箱号：__________（以下简称分包商），于________年______月______日在________________________订立本分包合同。

　　鉴于总包商已同ems国________________________大型电气项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商________年______月______日，__________号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下：

　　（一）下列文件应是本分包协议的一个组成部分：

　　1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。

　　2．合同的特殊条款。

　　3．sss号工程项目的技术规范。

　　4．工作范围和技术要求。

　　5．土建和安装工程分包合同的报价表。

　　（二）定义

　　解释本分包合同时，下列用词应具有在此所予以确定的意义：

　　“总包商”：系指aaa电气机械承包公司。

　　“分包商”：系指bbb工程公司和由bbb工程公司将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。

　　“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。

　　“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。

　　（三）工作范围

　　本工程包括在ems共和国境内，根据业主的技术规定，建设sss号工程项目，如图所示。

　　1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。

　　2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。

　　3．为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。

　　4．运送由总包商提供的材料：总包商在bｋb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bｋb的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。

　　5．分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。

　　（四）符合技术规范要求

　　熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。

　　（五）劳动力

　　分包商应：

　　1．自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。

　　2．在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗*惯。

　　3．支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。

　　4．为其雇员提供住宿及膳食。

　　5．向总包商和ems国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。

　　6．对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。

　　（六）法定责任

　　分包商应对下列事项承担责任：

　　1．遵守ems国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。

　　2．根据ems国的法律，为其雇员支付各种***捐款。

　　3．分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。

　　（七）与业主谈判

　　除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。

　　（八）维修保证期

　　分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。

　　（九）意外事故或损失的责任

　　在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。

　　（十）保险

　　1．工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。

　　2．第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。

　　3．工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。

　　4．对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。

　　不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。

　　所有扣减款额应记在分包商的帐上。

　　对属于分包商自己的，或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具，如未计入总包商的保险单，分包商应自费保险。

　　（十一）运输

　　分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。

　　（十二）工具及设备

　　该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。

　　分包商应遵守ems国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出ems国。

　　（十三）总包商材料的交付

　　总包商应负责交付材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bｋb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商一个相应的延长期。

　　（十四）材料的`有效利用

　　分包商应注意该分包工程所需要材料，如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等，在ems国市场可能会出现供应短缺的情况时，分包商应自费安排从其他国家获得这些材料，从而保证该分包工程不间断地进行。

　　（十五）分包工程量

　　在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数，变化范围在±______％之内，则单价不作任何变化。

　　如果变化值超过±______％，应按总包合同一般条款中第______条规定处理。

　　（十六）分包商的宿舍区

　　总包商应取得由业主写给市**有关部门的介绍信，为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。

　　（十七）总包商的监督

　　总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程，分包商的人员应对其承担义务。

　　（十八）许可证和执照

　　总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房和物资进口许可证，要获取由业主写给ems国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。

　　（十九）竣工及惩罚

　　根据双方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及时得到材料，分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。

　　（各分项工程的竣工日期略）

　　如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总

　　包商支付拖延分项工程的分包合同价的______％，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的______％。

　　（二十）分包商的过错

　　如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工，或没有准确地按合同施工，或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示，或违反合同规定，总包商可以向分包商发出书面通知，要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内，未能执行通知的要求，在此情况下，总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有况下，将工程的一部分或全部从分包商手中要回，给其他人完成。在此种情况下，总包商可随时自由使用分包商的一切设备（已在工地与工程有关的），并对设备正常磨损不承担任何责任，亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外，对按分包合同规定应属分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，总包商有权保留并要求不付，或根据已完工程的具体情况而定。

　　按前所述，完成这项工程或实施其中的一部分，费用如超过应属分包商的余款，那么分包商应承担这部分超过的款项。

　　（二十一）进度报告

　　分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。

　　（二十二）厂商证明书和试验报告

　　分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。

　　（二十三）支付条款

　　总包商应按如下规定向分包商付款

　　1．预付款，其金额为分包合同价总额的______％，自分包商提交由________________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内，付给分包商；保函有效期为______个月。

　　2．每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的____％。

　　3．分段工程占分包合同价的______％；凭暂时验收证书。

　　4．分段工程占分包价的______％；凭最终验收证书。

　　按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，上述1、2及4条规定的付款，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商。

　　应付给分包商的款额按下列百分比支付：

　　ems国的当地货币：______％

　　美元：______％

　　用当地货币支付的部分在ems国付款，用美元支付的部分，通过电汇付给分包商在__________银行______帐号，汇费应由总包商负担。

　　兑换比率：1美元________________________（当地货币）

　　预付款将用美元支付，预付款中超过______％的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。

　　（二十四）验收工程

　　所有工程都应符合业主的要求，如相应的规范和在现场协商中作出的决定，总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的，但一旦发生争议，则业主代表的决定应为主导意见。

　　（二十五）税捐

　　分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任，包括但不限于所得税税款。

　　（二十六）履约保函

　　在分包合同签订后15天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份________________银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的______％，有效期为______个月，自本分包合同签订之日起。

　　（二十七）第________号法律（ems国对承包工程的特定法律）

　　总包商受ems国________号法律保护，并享有第______条，________条款所规定的免税权，这些免税权也适用于分包商。

　　（二十八）争议的解决（略）

　　（二十九）文件和图纸

　　在收到最终付款之时，或在此之前，分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的；同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。

　　（三十）素混凝土

　　技术规范第9节中所要求的素混凝土（混合比1∶3∶6），应视为已计算在分包合同的单价中，对这种混凝土规定的条款，分包商不得提出任何赔偿要求。

　　（三十一）总包商材料的延迟交付

　　如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，此时总包商应按价格表所规定的日工资（计日工资）标准，付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于三天时，按本条规定，分包商不能提出赔偿要求。

　　（三十二）分包商应负责清扫公居住）国，以及双方未付帐目结清后失效。

　　2．本合同与附件及工程内容，不经另一方允许，任何一方不得向第三方泄露。

　　3．本合同用______文、______文书就；两种文本具有同等效力，双方各持2份。

　　4．本合同未尽事宜，双方可友好协商补充，经双方同意的补充条款应为本合同的组成部分。

　　甲方代表：______________

　　见证人：________________

　　乙方代表：______________

　　见证人：________________

　　________年_____月_____

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对南京国际(金茂)广场项目二期工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方为工程项目的承包人。双方本着公开、公*、*等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

　　一、承包的指标

　　1、成本指标：见附件(成本单价范围内不含原材料费用，具体工作量以实际完成为准)。

　　2、质量指标：一次验收合格率100%。

　　3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。

　　4、进度指标：自________年____月26始至________年____月____日止完成幅地下连续墙的施工任务。

　　5、其他约定：

　　二、奖励标准

　　乙方完成成本指标给予元奖励;完成质量指标给予元奖励;完成安全指标给予元奖励;完成进度指标给予.元奖励。

　　三、甲方的职责和权限

　　1、甲方的职责

　　(1)负责提供项目工程必须的启动资金、生产设备、机具;组织施工合同交底和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接;开工前交施工设计图纸套及相应的施工技术资料给乙方。

　　(2)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。

　　(3)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报;

　　(4)负责组织项目管理期间和终结时的考核审计;兑现项目承包人经济收益(包括薪金)或实施经济赔偿处罚;

　　(5)协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素;

　　2、甲方的权限

　　(1)有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调;不定期对工程进度、质量、工程检(试)验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。

　　(2)除建设单位指定外，有权将项目的工程分包给专业公司;

　　(3)乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反甲方有关规定的情况下，甲方有权进行纠正，责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。

　　(4)审核乙方编制的施工组织设计、工程进度计划及完成工程量报表。

　　四、乙方的职责和权限

　　1、乙方的职责

　　(1)代表企业实施项目管理，遵守国家法律法规，执行强制性标准，执行企业相关管理制度，积极维护企业合法权益;对所施工的项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理;

　　(2)根据国家规范组织编制项目管理实施计划;

　　(3)组织实施施工现场的生产要素的配置和管理;

　　(4)组织制定和实施项目经理部各项管理制度;

　　(5)在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方**相关部门、企业管理层的工作联系和协调，负责劳务分包、协作单位的管理;

　　(6)解决施工现场和项目经理部出现的问题，发现和处理突发事件;

　　(7)负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料;

　　(8)协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报;

　　(9)负责员工的各项管理和教育、企业文化和精神文明建设;

　　(10)接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督，认真落实整改意见，提高管理水*;接受本企业的检查监督和考核审计;

　　(1

　　1)处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务，完成清收工程款等债权债务的`清理和移交;

　　(1

　　2)按照甲方的要求报送完成各种指标的情况;

　　(1

　　3)按公司规定及时足额交纳职工的各种保险等费用;职工发生工伤事故，保险费赔付不足部分，按照甲乙方3：7比例分担;如果乙方没有交纳保险费的，职工发生工伤事故，由乙方全额承担。

　　(1

　　4)负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制;

　　(1

　　5)因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金和经济损失等均由乙方承担。如发生仲裁或诉讼，甲方对外承担费用后，甲方有权向乙方追偿包括诉讼费、律师费在内的一切费用。

　　2、乙方的权限

　　(1)代表甲方实施项目管理，全面履约施工合同，遵守国家法律法规，执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度;

　　(2)根据甲方的授权，组建项目经理部，项目经理部全面工作;.甲方项目部印章只能用于与本工程有关的材料采购合同的签订、工程文件收发、函件制作活动中，不得用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和与本工程无关的活动，不得用于变更业主合同规定，乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺;否则;视为乙方违约，并承担由此造成的一切责任和经济损失。

　　(3)确定项目经理部组织架构，班子成员报甲方审查批准后，报送业主、监理单位及有关管理部门备案。未经甲方同意，班子人员不得随意更换，否则视为乙方违约;

　　(4)有权选择聘用管理人员和生产工人，乙方聘请的施工人员应当具备相应的资质或资格，并复印其身份证件、证书存档备查;否则，视为乙方违约。少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘;确定管理人员职责、权限，并组织考核奖惩;

　　(5)有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍，但必须报发包方备案;乙方无权转包或分包本合同工程，否则甲方有权终止本合同，甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金。

　　(6)甲方授权的范围内自行组织物资采购;

　　(7)按照公司资金管理办法，决定其项目资金的使用;

　　(8)按照以收定支、效率优先的原则决定项目经理部人员薪酬分配;

　　(9)根据企业授权，协调处理与项目有关的内外部事项，重点跟踪后续工程项目和参与其他项目的经营活动。

　　五、工程款收付、使用管理：

　　1、乙方进场之日起，甲方在%的施工费。工程进度款按业主拨付款时间、要求、按月进度____%比例拨付;

　　2、乙方必须做到专款专用，不得以任何名义扣取民工工资、机械租用、油料等费用，否则，视为乙方违约。

　　3、工程款的使用必须以满足本工程项目的施工需要为唯一目的。

　　4、乙方不得采取非法手段或有损甲方企业形象和信誉的方式向业主收取工程进度款，乙方没经甲方授权或同意，不得私自向业主单位借款。否则，视为乙方违约。

　　5.因业主资金不能按时拨付造成损失的，由甲方将业主单位赔偿的损失全额转付给乙方。甲方向乙方拨付工程款时，有权在划拨金额中扣除如下款项：

　　5.1按本合同规定应由乙方承担的已产生的经济损失和费用、罚款、违约金等。

　　5.2因各种原因甲方代乙方支付的其他费用、罚款、民工工资等款项。

　　6.扣除以上

　　5.1-

　　5.2款项后，余额由甲方一次性支付乙方，乙方保证将甲方划拨的工程资金专用于工程施工费用(工程材料款、工人生活费、房租水电费、保险费等)。

　　7.乙方应在每月的____日前，把前一个月的与工程有关的费用票据、本项目班子成员及民工工资领取清单全部交甲方财务部门核实、做帐。逾期送交的，每天罚款200元。

　　8.工程完工、机械设备退场、资料交付完毕后天内付清成本、安全、进度指标的考核奖励。基坑开挖完成验收合格后___天付清质量指标的考核奖励。

　　六、合同的解除与终止

　　1、如出现下列情况之一甲方可解除承包合同，没收风险抵押金：

　　(1)履行合同时，出现了乙方未能实现主要承包指标的情况;

　　(2)乙方没有全面履行约定职责，管理混乱，经甲方考核，认为难以完成承包指标;

　　(3)有虚盘冒验等弄虚作假行为;

　　(4)严重违反企业管理制度，经批评教育，未能改正;

　　(5)违法、违规经营，造成恶劣影响的;

　　(6)在业主和甲方都认为乙方不称职的;

　　(7)经甲方核实等其他违约情况。

　　2、当出现下列情况时，乙方可解除合同，：

　　甲方未按合同约定履行其职责，致使工程项目无法进行。

　　3、当出现下列情形之一时，合同终止：

　　(1)双方约定的承包目标实现或部分实现，甲方向乙方兑现了全部奖励后;

　　(2)当一方将解除合同的通知送达另一方时。

　　七、合同的成立与生效

　　1、本合同自甲乙双方盖章或签字之日起成立;

　　2、本合同自乙方交纳风险抵押金之日起生效;

　　3、本合同一式四份，双方各执二份;经双方签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　发包方：xx建筑工程公司 （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　担保方： （以下简称丙方）

　　甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的 工程项目，丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜，经三方协商一致，订立以下条款，以资三方共同遵照履行。

　　第一章 总则

　　第一条甲方已于 年 月 日与 （以下简称“建设方”）签订 工程《建设工程施工合同》，为便于该工程施工，甲方特成立xx建筑工程有限公司 项目经理部。

　　第二条甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式，承包经营xx建筑工程有限公司项目经理部。

　　第三条本合同签订并生效后，甲方委任乙方为xx建筑工程有限公司项目经理部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目经理部。

　　第四条乙方确认，已完全了解和认可甲方与建设方签订的 工程《建设工程施工合同》，并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务，承担该项目的全部经营风险。

　　第二章 承包内容

　　第五条 承包范围：甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。

　　第六条 承包方式：包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。

项目承包借款合同菁选（扩展5）

——借款合同菁选

关于借款合同模板

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的关于借款合同模板，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　借款合同

　　本合同由甲乙双方于 年月日在 省市签订。

　　贷款人（甲方）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　借款人（乙方）：

　　公民身份号码：

　　联系电话：

　　乙方因出资设立 公司，向甲方申请借款，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方协商一致，就借款事宜订立本合同。

　　第一条 借款金额

　　甲方借给乙方人民币万元（CNY：）。

　　第二条 借款期限

　　借款期限自 年月日起至 年月日止。

　　第三条 借款用途

　　本合同项下借款仅供乙方出资设立公司所用，乙方不得随意改变

　　其使用用途。

　　第四条 借款利率

　　上述借款月利率为%，按资金实际使用天数计息（一个月按30天换算）。

　　第五条 还款方式

　　1、借款期限届满后日内，乙方一次性还清全部本金及利息。

　　2、乙方支付借款利息时，甲方需提供正规发票。

　　第六条 合同的生效、变更与终止

　　1、本合同自甲方将本合同第一条约定的借款金额划入乙方指定的银行账户之日起生效。

　　2、本合同自生效后如需变更，经甲乙双方协商一致签订书面变更协议。

　　3、若乙方续借本合同项下借款的`，需提前一个月向甲方提出书面要求，甲方同意续借前述借款的，则本合同按照在原借款利率的基础上浮动%的计息方式自动延期一年。

　　4、乙方提前还款的，须提前一个月以书面形式通知甲方；本合同至乙方自乙方全额归还借款本金及利息之日即终止。

　　第七条 违约责任

　　1、乙方未按本合同第三条规定的借款用途使用借款的，甲方有权收回全部借款，对违约使用的部分，按同期中国人民银行规定的贷款利率加收罚息。

　　2、乙方如逾期未还款，甲方有权追回借款本息，并从到期日起每日支付借款金额%的违约金。

　　第八条 争议解决方式

　　本合同履行过程中如产生纠纷，甲乙双方应友好协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条 其他

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　乙方（签字、附身份证复印件）

　　贷款种类：

　　合同编号：

　　借款人：

　　住所：电话：

　　法定代表人：

　　开户银行名称：

　　开户帐号：

　　传真：邮政编码：

　　受托贷款人：

　　住所：电话：

　　法定代表人：

　　传真：邮政编码：

　　借款人（以下简称甲方）：

　　受托贷款人（以下简称乙方）：_______________

　　根据_______________（以下简称委托人）与乙方签订的_______________委托代理协议，由乙方代委托人向甲方发放__________贷款，并在受托范围与甲方协商后订立本合同。

　　第一条借款金额

　　甲方借款金额为人民币（大写）____________________。

　　第二条借款用途

　　甲方借款将用于____________________。

　　第三条借款期限

　　甲方借款期限自________年_____月_____日至________年______月_______日。

　　第四条贷款利率和利息

　　贷款利率按__________息__________计算，按__________结息。

　　贷款利息自贷款转存到甲方帐户之日起计算。在合同有效期内，如委托人调整贷款利率，自利率调整之日起按调整后的利率执行。

　　第五条用款计划

　　甲方的分次用款计划为：

　　________年_____月________万元；_________年_____月___________万元；

　　________年_____月________万元；_________年_____月___________万元；

　　________年_____月________万元；_________年_____月___________万元；

　　________年_____月________万元；_________年_____月___________万元；

　　第六条还款计划

　　甲方的分次还款计划为：

　　________年_____月________万元；_________年______月__________万元；

　　________年_____月________万元；_________年______月__________万元；

　　________年_____月________万元；_________年______月__________万元；

　　________年_____月________万元；_________年______月__________万元；

　　第七条付息方式

　　甲方应在结息日前将资金汇入在乙方开立的存款户内，以便于乙方按期、按规定收取利息。甲方不能按时付息时，按规定计收复利。

　　付息户帐号为：

　　第八条扣款方式

　　甲方保证按第六条、第七条确定的还款计划归还借款和借款利息，若不能按期归还，又未取得委托人书面同意的，则甲方同意由乙方委托人从甲方的银行帐户中直接扣收借款本金、利息及有关费用。

　　第九条合同的变更和解除

　　1。本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。

　　2。贷款到期，由于客观情况发生变化，甲方经过努力仍不能还清借款的，可以在借款到期前_______日内向委托人申请展期，经委托人书面同意并通知乙方。甲、乙双方签订展期还款协议书，作为本合同的`附件。

　　3。甲、乙任何一方发生合并、分立、承包及股份制改造等转制变更时，由变更后当事人承担或分别承担履行本合同的义务和享有应有的权利。

　　第十条在本合同有效期内，甲方如需进行承包、租赁、合并和兼并、合资、分立、联营、股份制改造等改变其经营方式时，应提前________日向委托人报告并通知乙方。

　　第十一条甲、乙双方的主要权利和义务

　　1。甲方有权要求乙方按委托方的计划及所供资金发放贷款；

　　2。甲方应在乙方开立存款户；

　　3。甲方应在合同约定的期限内归还全部贷款本息；

　　4。甲方必须按约定用途使用贷款，不得将贷款挪作他用；

　　5。甲方应按乙方要求提供其有关的计划、统计、财务会计报表等资料；

　　6。乙方有权检查贷款的使用情况；

　　7。乙方有权对甲方的资金及经营情况进行监督；

　　8。乙方应按委托方的计划及所供资金及时发放贷款。

　　第十二条违约责任

　　1。甲方未按约定用途使用贷款，乙方将停止发放贷款，同时向委托人报告，并按其书面意见处理。

　　2。甲方未按期或超过本合同约定分次还款计划未偿清的贷款为逾期贷款，乙方有权按委托人规定对逾期贷款加收________的利息。

　　第十三条甲、乙双方商定的其他条款。

　　第十四条本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效，至合同项下贷款本息全部清偿完毕后终止。

　　第十五条本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，副本________份。

　　甲方：公章乙方：公章

　　法定代表人：签字法定代表人：签字

　　（或其授权代理人） （或其授权代理人）

　　年月日年月日

　　甲方： 身份证号码：

　　住所： 电话号码：

　　乙方： 身份证号码：

　　住所： 电话号码：

　　为明确甲方和乙方的义务关系，经双方协商一致，签订本协议。

　　一、借款金额人民币(大写) (小写: )

　　二、借款期限自 年 月 日至 年 月 日

　　三、借款期不足 天的按 天计息。

　　四、甲方将借款本金以转账的形式转到乙方指定账户

　　五、乙方承诺在借款期间将本人所有的 (汽车登记证号__________ 发动机号( )

　　抵押给甲方。抵押权利价值 ( )。

　　抵押期间，抵押物，乙方负有保证完好无损的责任，并随时接受甲方检查。

　　六、借款到期日乙方应一次性偿还甲方的本金。如乙方不按本协议的`约定偿还本金及利息，甲方有权依法处理抵押物，拍卖、变卖抵押物所得款项用于清偿本协议项下乙方的全部债务，所得款项超过甲方债权部分，归乙方所有;所得款项不足弥补本协议项下乙方的全部债务的，甲方继续对乙方行使追索权。

　　七、本协议如有未尽事宜各方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力;如协商不成向人民法院提起诉讼。

　　八、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，共一式 2份，双方各执一份。

　　九、本协议抵押情况说明，备注为本协议有效组成部分，与本协议具有同等效力。

　　甲方(签字)： 乙方(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　出借人：姓名，性别，住址，身份证号码 （以下简称：甲方）

项目承包借款合同菁选（扩展6）

——项目经理承包合同菁选

项目经理承包合同5篇

　　随着时间的推移，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编帮大家整理的项目经理承包合同，希望能够帮助到大家。

　　为加强工程项目管理和项目经理部的建设，更好地落实项目目标责任制，搞好工程项目的施工，实现工程预期目标，根据集团总公司《项目经理责任目标承包责任制实施方案》有关规定要求,经双方协商，同意签订以下工程项目承包管理责任书，以资共同遵照执行。

　　发包方：

　　承包方：

　　一、工程概况：

　　工程名称：________

　　工程结构：________

　　建筑面积:________

　　工程造价：约计________元人民币。

　　二、承包范围：总包合同规定全部施工内容及相关责任和义务。

　　三、承包期限：从开工到竣工验收，结算审计定案、工程款回收清户结束。

　　开工日期，竣工日期：执行合同规定

　　四、承包方式：实行项目经理承包经营负责制，自筹资金，自负盈亏。上缴税前%的管理费，不含业主直接分包项目，同时承担项目部全部人员的工资。现场达到东营市安全文明工地要求，工程质量合格。

　　五、工资支付方式：每月发包方按标准考核人员工资，由承包方发放工资。

　　六、项目管理目标责任奖罚：

　　1、工期：以工程总包合同为准，按合同规定奖罚。

　　2、质量：按总公司当年质量奖罚规定执行，承担与施工质量有关的所有责任。月度质量大检查优良率50%以上，杜绝不合格项。

　　3、安全：全过程负责制，承担项目安全所有责任。

　　4、资金回收、使用及上交：按照合同及时回收资金并同时上缴管理费税金，建立资金支付台帐以备核查，及时发放项目人员工资。

　　5、现场管理：以总公司月度检查为准，总达标率80%，每低一个百分点罚300元。

　　6、队伍管理：使用劳务队伍及时备案。

　　7、工程结算：竣工结算(以质检站备案时间为准)自交付之日起一个月内提出，双方财务对帐和结算以对建设单位的竣工结算为基础。

　　8、分包结算及分包工程款支付：分包结算应按月预结，工程竣工后，按实际完成量全面结算，建立分包结算台帐。

　　9、民工工资支付：因民工工资支付不及时，出现到上级单位投诉和集体**事件，项目经理应及时处理，避免事态扩大，出现上述事件每次罚项目经理5000元。

　　10、债权债务清理：在竣工结算完成的同时，债权债务应一并清算完毕。对清算不完的，应做出债权债务清单。凡未做出清单的罚项目经理1000元。

　　11、与建设单位及其他相关单位的关系协调。因关系协调不好，造成建设单位及其他相关单位投诉的，每次罚项目经理3000元。

　　七、双方责任：

　　发包方责任：

　　(1)帮助协调项目经理与建设单位、总公司内部业务部门、配属队伍及有关单位的关系，为承包方提供良好的服务。

　　(2)协助对配属队伍的素质把关，素质差的不允许使用。

　　(3)协助编制项目经理部月度成本报表

　　(4)负责计划统计报表。

　　(5)协助接待上级质量和安全检查工作，费用由承包方承担。

　　(6)协助联系、安排工程的竣工交验工作。

　　(7)协助调剂材料、设备、资金和配备有关管理人员。

　　(8)协助解决项目经理部的临时困难。

　　(9)负责对项目经理部的按月考核和预支工资。

　　(10)承担工程办理施工许可证之前的所有费用。

　　(11)项目经理部完成承包合同指标，并在该工程清理完债权债务后，________公司兑现项目经理的年薪及车补。

　　承包方责任：

　　(1)负责组织现场临设、宣传并达到公司及工程要求，承担项目施工全部费用，若因经营管理不善造成亏损由承包方负责。

　　(2)认真贯彻执行总公司、子公司的各项管理规章制度，并严格落实,确保有效运行。

　　(3)负责提供有关的施工经济技术资料。

　　(4)负责月度工程报量及竣工结算审计定案工作。

　　(5)负责人工、材料、费用及项目成本核算配合公司考核工作。

　　(6)负责劳务用工安排，确保安全无事故。

　　(7)负责落实贯标工作。

　　(8)负责协调与甲方、监理的'关系，督促业主在规定的时间里办理完毕所有开工及经济签证手续。

　　(9)督促业主及时上交劳保费，并及时上报劳保费联系单。

　　(10)项目部成员应保持清正廉洁，不准对分包队伍吃、拿、卡、要。

　　(11)组织好项目人员政治理论及各种文件的学*,做好企业文化和现场宣传工作，并将公司下发的各种文件做好归档整理工作，以备检查。

　　(12)按月整理完成各项指标的资料，接受子公司考核。

　　八、项目经理在生产经营过程中违反总公司、子公司的规定，子公司可随时撤换项目经理，项目经理按实赔偿给发包方造成的损失，并报总公司工程项目管理部备案。

　　九、项目经理以本人在集团公司、子公司的股份、分红、房产做为对该工程的抵押，如该工程出现成本亏损，先用该抵押进行冲抵，如仍有亏空，承包方自行解决和处理。在工程施工过程中及工程竣工后,由该工程引起的所有纠纷均由承包方承担，费用自理。

　　十、责任书中未尽事宜，按总公司现行项目承包有关规定执行。

　　十一、责任书兑现，在工程竣工交付，债权债务清算完毕，提出工程结算审定后的一个月内，由发包方组织兑现，并报集团考核委审定比例后，兑现到位。

　　十二、责任书履行中如发生纠纷，先由当事人双方自行协商解决，解决不成时由考核委会同工程项目管理部协调仲裁。

　　十三、本合同签订后七日内，承包方向发包方缴纳30万元的合同履约保证金，本保证金在工程± 0.00完成后返还给承包方。

　　十四、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方（发包方）：合同编号：

　　乙方（承包方）：签订地点:

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、项目价格：

　　4、工程内容：顶面、地面、墙面装修（根据图纸施工）

　　5、开工日期：年月日

　　6、竣工日期：年月日

　　二、图纸、预算

　　1、图纸提供日期和套数：年月日提供全套

　　2、施工防护工作的要求：现场、地面、顶面墙面及前期成品或半成品保护，无损坏。交接完成后若有损坏与乙方无关。

　　3、装饰材料及配套用品的存放、保护的.要求：材料堆放整齐、正规、一致。

　　4、施工场地的卫生要求：每天一次清扫，保持现场有序、清洁。

　　三、工程质量

　　1、工程质量的等级及要求：标准的工艺，达到合格，工程墙面一*方米范围内无凹凸不*，无明显色差；瓷粉要求*整、光滑、阴阳角基本垂直。

　　四、竣工验收

　　验收时间：提前3天通知内部验收；内部验收合格后提前两天通知客户验收。

　　五、竣工结算

　　结算方式：工程完工后验收合格付总工程款的10%，其余在工程款收到后扣10%保质金后全部结清（最多扣满一万，扣满为止）。

　　六、违约

　　1、乙方工期延误的责任：延误一天按总工程款0.5%作为违约金（由于客户方造成工期延误，乙方顺延工期）。

　　2、其他违约责任：工程完工后按照工程进度结清相应款项，延期一天付所剩金额的0.5%的违约金。

　　七、履行职责

　　1、乙方按照甲方指定的《施工现场管理办法》进行公子，严格遵守总包方管理制度，如有违反甲方将有权扣发乙方施工费，凡因乙方原因造成的损失由乙方全部承担。

　　2、乙方必须按照甲方提供的施工图纸及现场实际情况进行施工，不得擅自更改或偷工减料，否则造成的损失由乙方全部承担且工期不顺延。

　　3、工程完工前，甲乙双方资金往来均以借贷形式立以凭证，双方保留至结款时核算。

　　4、本合同若有争议，由贵阳市仲裁委员会进行仲裁，仲裁是终局的双方必须遵守。

　　5、本合同一式两份，双方各执一份，签名后方可生效。

　　八、其他（根据实际情况所加条款）

　　合同签订日期：合同签订份数：

　　甲方（签章）：

　　地址：时代x楼25楼C坐

　　工程部：

　　电话：58015295801539乙方（签章）：

　　地址：

　　身份证号：

　　电话：

　　甲方：

　　乙方（施工经理）：

　　西安硕雅装饰工程有限公司（简称甲方），工程承包方为施工经理（简称乙方）就装修工程合作事宜，经甲、乙双方协商制定如下协议：

　　第一条

　　甲方责任

　　1、甲方负责向乙方提供装修工程项目。开工前甲方向乙方提供有效的工程地址、开竣工时间、施工图纸及报价说明等，并向乙方进行设计交底。

　　2、甲方负责对乙方在施工程指派工程监理及工程巡查。

　　3、甲方随时对乙方的工地进行抽查，如果甲方在抽查中，发现乙方施工质量不合格或乙方未按要求的工艺做法、用材、施工程序要求去做，甲方有权要求乙方限期整改，视情节给予处罚。

　　4、甲方负责对乙方承包施工经理进行考核、培训。

　　5、甲方向乙方供料时，要办理验收手续，不负责办理退料。

　　6、甲方向乙方所提供材料，必须有质量保障。乙方自行备料必须按甲方的公司工程统一材料注册明细指定的品名、规格、等级购料进货。

　　7、甲方工程监理或工程巡检有权对乙方下发质量、工艺、工期整改单，并限定整改日期及整改标准。

　　8、客户如需维修，乙方在接到通知后，应于24小时内前去进行维修。特殊情况需要维修，乙方要及时抢修施工，负责人要亲临现场。

　　9、甲方有权要求乙方对其给客户名誉及经济上造成的损失进行赔偿，施工中三次以上质检不合格，甲方有权终止合同。所押的质保金及维修金在乙方所有工程保修期满后一次性结算。

　　10、甲方不得无故终止合同，否则将对因此而给乙方造成损失进行赔偿。

　　第二条

　　乙方责任

　　1、乙方自组施工队，乙方必须培训，教育施工人员遵守甲方公司制定的有关工程项目的各项规章制度，如因施工人员违反有关各项规章制度，造成的损失除本人承担责任损失外，承包施工经理也要同时承担责任。

　　2、乙方及施工人员必须自觉维护甲方的公司形象和利益，要服从甲方管理，带领施工人员按期完成施工任务。

　　3、乙方应按公司要求施工，如果工程项目有变更事项，乙方必须及时与甲方设计师联系，与设计师共同填写“工程变更单”，并要求客户签字确认，否则由乙方自行承担由此产生的一切责任及损失。

　　4、乙方的工程应按公司规定的时间如期完成，乙方无故拖延工期，每拖延一天，将按合同全额的5%处以罚款（以此类推），如有增加工程量、停电、停水及不可抗拒的原因延误工期，乙方必须填写“延期单”，并要求客户签字确认，否则视为乙方无故拖延工期。

　　5、乙方如对所接工程合同有异议，应在施工前向甲方提出意见，开工后提出无效，仍按原

　　规定执行。

　　6、如果乙方施工质量不合格或未按合同要求、工艺做法、施工程序等要求去做，乙方对由此所产生的一切后果自行承担责任。

　　7、乙方有权要求甲方提供设计交底及施工图纸、报价单等一套必备资料。

　　8、乙方对甲方工程监理提出的问题按质量、工期整改单要求，在限定的'日期内完成，否则，甲方工程监理有权按照施工管理规定对乙方进行处罚，并由乙方承担因此给甲方造成的相关损失。

　　9、乙方有权对甲方各级管理人员进行投诉，投诉需有文字性说明，必须写明投诉事由，责任人、损失情况及时间送至公司最高领导人或打电话。

　　10、乙方施工人员必须证件齐全（身份证、暂住证、小区出入证）因证件不全，被有关部门查处的，责任由乙方负责，同时承担因此给甲方带来的损失。

　　11、乙方施工人员和其他人员，在工程工地，必须以甲方员工的身份出现，在与客户、参观人员、物业人员、行业质检人员以及客户委托监理公司工作人员进行交谈问答时，乙方工作人员必须以第一人称称呼，比如“我们公司”。言谈中不能涉及到工程承包、报价、设计好坏等问题，也不得向外泄露甲方公司原则性的问题。

　　12、乙方在施工过程中，严禁私自拆改原建筑结构和各种设备管线。煤气设施、水表前段必须由专业部门更改。

　　13、乙方必须遵守物业部门的管理规定，做好现场的安全防火、防盗等工作，做好现场卫生管理工作，每日两次清扫现场，材料摆放整齐，做好成品、半成品保护工作。

　　14、乙方必须在现场明显位置张贴公司的标识及规章制度，在未撤离现场前，必须按甲方统一着装上岗。

　　15、乙方在工程未竣工之前，负责对施工现场的一切设施和工程成品进行严格保护，如有损坏、丢失，将由乙方负责赔偿。

　　16、乙方在施工中，要对施工人员进行安全培训和教育，并为其施工人员办理人身意外保险，在施工过程中，人员伤亡事故，由乙方负责。

　　17、乙方不得无故中止合同，否则甲方将没收乙方所有工程未付款、未结款及保修款、质保金等。情节严重者甲方还要对乙方由此而给甲方造成的损失进行索赔和追究乙方的法律责任。

　　18、乙方在承包甲方工程期间，严禁同时为其他公司工作私接工程，如甲方不能满足乙方工作的要求，乙方必须事先声明，在得到甲方同意，乙方方可承接非甲方的工程（施工过的工地除外），否则，甲方将中止与乙方的合同，对扣除的质保金将不予退还。

　　19、工程保修期，按国家***有关规定执行，保修期内维修费用，由乙方承担。

　　第三条

　　付款

　　1、甲方向乙方支付工程预算的80%作为工程承包的总额款。

　　1）工程开工3日后，甲方付乙方工程承包总额款的45%。

　　2）工程施工完毕并验收合格，甲方向乙方支付工程承包总额款的25%。

　　3）工程施工完毕并验收合格，甲方预留工程承包总额款3%为工程维修金（工程维修金从办理工程结算手续开始计算半年后退付，如期间产生维修费用，乙方不愿承担，则甲方从乙方的维修金中扣除）。

　　4）增减项费用、水电增加项目费用甲方抽取增项总额的10%。

　　2、乙方向甲方交付人民币：10000.00（壹万元整）为公司风险保证金作为工程质量的保证押金，一年期满，甲方退还乙方工程质保金。

　　3、工程验收、客户签字结清全部工程款，10日内，甲方为乙方办理工程款结算手续（及工程承包总额款的27%）。

　　第四条

　　双方共同责任

　　1、双方应按照国家有关装修行业的管理规范和标准，组织工人施工，并检查验收。

　　2、双方均应遵守劳动纪律，做到守信守则，严格自律，诚信为客户服务。

　　3、工程交工后，甲、乙双方及客户要到施工现场进行验收，并填写验收单，由客户签字认可。

　　4、关于售后服务，需依照合同进行，甲方接到客户需要维修通知后，即时通知乙方，乙方在接到通知后，应于24小时内与客户联系并去维修。如乙方未去维修，甲方将指派其他施工经理维修，所发生的维修费由乙方全额承担，甲方并对乙方进行同等数额的罚款，造成其他的经济损失由乙方全额承担。

　　5、如因乙方责任致使客户与甲方终止合同的，甲方有权根据损失情节轻重，扣留乙方在甲方提留的质保金、工程款等。情节严重者甲方还要对乙方由此而给甲方造成的损失进行索赔和追究乙方的法律责任。

　　第五条合同的终止

　　1、有下列情况之一的双方合同终止：

　　（1）乙方有重大违法乱纪行为的；

　　（2）乙方不服从甲方管理的；

　　（3）乙方施工质量不好，三次以上出现质量不合格的；

　　（4）乙方有诋毁公司形象的言行或向外透露公司原则性问题的；

　　（5）乙方在施工中有重大事故的；

　　（6）乙方在两个月的时间内不参加甲方正常工作的；

　　（7）乙方在施工过工地的小区干私活的；

　　（8）双方无继续合作意向的；

　　（9）由于不可抗拒的原因必须终止合同的；

　　（10）甲方无力经营、宣布破产的。

　　2、合同终止的办理：

　　（1）在第五条第1款中（1）—（8）项的情况下，甲方向乙方提供终止合同书，并通知乙方，乙方在接到通知3日内不到公司领取终止合同书或接到终止合同书后3日内未有异议应视为同意；

　　（2）在第五条第1款中（9）—（10）项的情况下，合同自行终止，合同作废；

　　（3）合同终止后双方办理款项结算手续，工程维修金在乙方所有工程保修期满无质量问题后一次性结清。

　　本合同自双方签字之日起生效，有效期一年，如双方有继续合作意向，再续签。

　　本合同一式两份，双方各执一份，对在合同中未尽事宜双方应协商解决。

　　甲方：西安硕雅装饰工程有限公司乙方（施工经理）：

　　负责人（签字）：负责人（签字）：

　　身份证号：身份证号：

　　电话：电话：

　　日期：xxxx年xx月xx日

　　甲方：

　　乙方：

　　玉环智远装饰工程有限公司承包的,由设计师:________________________装饰装修工程，为了加强公司内部的工程管理，建立健全多种经营机制，提高公司的管理水*，根据《中华人民共和国合同法》及甲方与客户签定的《施工合同》，结合公司内部实际情况，经公司研究同意，由___任该工程的项目经理，负责组建项目部，负责该工程的施工。为明确双方责、权、利三者之间的关系，经双方协商一致，签订如下条款，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____________

　　2、结构形式：____________

　　3、建筑面积：____________

　　4、工期时间：____________

　　二、承包内容及范围

　　装修工程总承包，具体工作内容以甲方与客户签定的《施工合同》(含补充合同)及该工程预算等内容为准。

　　三、承包方式

　　1.包工包料。

　　2.包清工。

　　3.部分包工部分材料。

　　4.仅限工程管理部分,提取总造价_____%，材料公司配送。

　　四、工程工期

　　1、按甲方与客户签订的合同及补充合同开竣时间为准。

　　2、因乙方原因造成工期的延误，按甲方与客户签定的合同工期及补充合同处罚条款执行，费用由乙方承担，公司不负一切经济责任。

　　3、由于其它原因或不可抗力造成工期延误，乙方必须同客户办理延期手续，并上报公司备案。

　　五、工程质量

　　1、确保工程质量达到国家规定的验收标准。

　　2、乙方必须严格按设计图纸、规范标准及客户要求组织施工，精心编制施工方案，严把质量关，对工程质量负责，确保质量一次交验达到合同规定的要求，并承担保修责任。

　　3、关于合同质量、安全的奖罚除合同约定外，其余奖罚条款按客户与甲方的合同及补充合同条款执行。

　　六、安全文明施工要求

　　1、执行《中华人民共和国安全生产法》和行业《建筑装饰施工安全检查标准》、《安全操作规程》等有关法律、法规，确保安全生产，文明施工达到优良标准。

　　2、乙方对施工现场的安全文明施工负责，承担一切工伤事故责任及经济赔偿。

　　七、工程款的结算及支付

　　1、甲乙双方协商制定:______________________________。

　　2、乙方应在每次进度款中按规定上交国家税金及有关费用，此费由甲方代扣代缴，余款由甲方分阶断支付给乙方使用(按双方协商定)。

　　八、甲方责任

　　1、对乙方实行全面管理，根据工程实际情况派出工作人员驻工地监督，督促乙方履行公司与客户签订的《施工合同》及补充合同和协议书的执行。

　　2、审查乙方编制的施工组织设计，专项方案、工程资料、工程结算、参与图纸会审、分部分项工程验收及竣工验收的评定。

　　3、监督工程质量、进度和安全文明施工的执行情况，并组织公司人员定期对工程质量，安全文明施工的检查，提出整改意见，督促落实。

　　4、帮助乙方解决工程中技术难题，督促乙方处理各方的关系。

　　5、负责办理有关工程手续。

　　6、提供同客户签定的《施工合同》及施工补充合同1份。

　　7、甲方有权对乙方提供的材料进行监督、检查，保证达到国家验收标准。

　　九、乙方责任

　　1、全面履行甲方与客户签订的关于该工程的《施工合同》及补充合同和协议内容，并承担《施工合同》与协议中规定由甲方承担的责任，行使合同约定的权利。

　　2、执行公司的各项规章制度，遵守国家的法律、法规，按图纸及规范要求施工，接受甲方及有关单位的'监督、检查。为检查提供便利条件。

　　3、组建项目部，建立质量、安全文明施工管理体系，将项目部组**员名单、担任的职务、身份证及职称证复印件、个人简历等资料上报公司有关部门审查备案。

　　4、编制施工组织设计，专项施工方案，工程预结算，进度报表等有关工程管理文件。(报公司备案一份)

　　5、严格执行《中华人民共和国安全生产法》，遵守安全生产规章制度，并由专职安全员检查落实到各项工作，确保安全生产文明施工的实现。

　　6、承担施工现场发生的工伤事故，文明施工及噪声扰民造成的经济损失和法律责任。

　　7、对工程质量，进度承担合同约定的责任。

　　8、按甲方工程管理部门的要求，收集整理，编制施工技术资料和安全管理资料，并装订成册与竣工图送工程总审查备案。

　　9、乙方必须将该工程的劳务分包给有实力的施工队伍，并负责、督促劳务甲方与现场所有施工人员签订责任及经济合同并按规定购买保险和现场人员意外伤害险，确保工资的正常发放。(报公司备案一份)

　　10、负责教育现场全体施工人员遵纪守法，按章施工，承担乙方现场施工人员，因违反有关规定制度而造成的罚款。

　　11、负责支付分包工班长的押金、保证金，并承担支付押金和保证金的风险。

　　12、服从甲方所派人员的管理，接受甲方对乙方不按合同条款办事的各种处罚。

　　13、负责向甲方提供材料的合格证及检验报告。

　　14、工程竣工后，乙方必须将工程结算款、工程成本、外欠款等有关书面材料上报甲方管理。(必须详细定明欠款单位、联系人、还款计划、双方协议书等内容的复印件，所有债权债务由乙方负责)

　　15、上述1-14项乙方责任未履行或未认真履行造成引发诉讼或其他方式让甲方承担责任和损失的，甲方有权全额向乙方追偿。乙方赔偿的范围包括诉讼、仲裁费用和实际支出、律师费用等。并按赔偿总额的20%追究乙方违约责任。

　　十、财务管理

　　1、本工程的所有工程款项必须由甲方开具税务发票或收据后由甲方派财务人员到客户方收取，严禁乙方向客户借支现金或要求客户将工程款项汇入乙方的其他账户，否则甲方有权通知乙方停工或更换项目经理。

　　2、本工程的每笔预付款、进度款、尾款汇入甲方账户后，甲方按进款额度扣除该项目应收取的管理费和由甲方代扣代缴的营业税及附加税费，余款分阶断支付给乙方使用，但乙方必须保证款项全部用于该项目。

　　3、如乙方拖欠第三方的材料款、分包工程款、劳务人员工资等其它应付款而引发纠纷或诉讼的，乙方必须承担全部经济责任和法律责任。甲方核实后，有权直接从乙方的工程款中支付，乙方必须予以承认。

　　4、工程竣工结算后，乙方所有债权债务与甲方无关。

　　5、工程竣工结算书手续确认后，根据本责任书规定的条款办理财务决算，等客户返还保修金后，甲、乙双方结清所有手续。

　　十一、安全管理

　　1、乙方认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规和各种规章制度。

　　2、建立健全安全管理体系及安全生产责任制，制订安全施工方案及防范措施，并认真落实。

　　3、做好文明施工的管理，保持场地整洁卫生、不扬尘、不污水横流，安排好作息时间，不扰民，积极与有关单位沟通，取得邻*单位谅解。

　　4、重点做好防火、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防暑、防寒、防环境污染等方面的防范措施。

　　5、乙方做好进户门，及现场地砖等需保护项目的有效防护措施。

　　6、乙方自负各种安全防护的措施费用。

　　7、对现场工作人员进行安全教育，并签订安全责任合同，严禁口头协议或同包工头个人签订安全合同的行为。

　　8、随时接受上级部门的安全检查，对查出的安全隐患应定人、定岗、定时间、定处理措施进行改正，并应保存完整的整理记录存档。

　　9、安全事故后果及费用由乙方承担。

　　十二、合同管理

　　1、乙方应按甲方与客户签订的《施工合同》或协议认真学*，全面履行的原则。

　　2、乙方对外的分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等所有对外经济合同，不能以公司名义对外签订，更不能私刻甲方的印章同有关单位签订合同及协议，一经发现公司有权追究法律责任和扣押工程款。

　　3、乙方需用甲方的名义对外签订经济合同或办理有关工程手续，应写申请报告，经甲方主管领导批准后，由公司派专人协助办理，同时签字登记办理相关手续，收取合同原件一份监督执行。

　　4、乙方应认真阅读甲方与客户签订的合同及协议书，学*甲方与乙方签订的责任书，履行各项条款，承担违约责任。

　　5、履行分包合同时，乙方应就承包项目向甲方负责，分包人就分包项目对乙方负责，由于分包人的过失给发包人造成损失，由乙方与分包方自行解决。

　　6、乙方承包人不能履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，给甲方造成损失，由乙方进行赔偿。

　　7、合同履行期间，发生不可抗力致命合同不能履行或不能完全履行时，应及时向公司报告，并在委托权限内依法及时进行处理。

　　8、安全文明主管单位对施工单位提出整改意见及处罚等费用由乙方负担。

　　9、乙方与劳务公司签订的施工分包合同及所有施工人员的花名册给甲方备案。

　　十三、奖罚

　　1、质量达到客户要求的甲方会依实际情况给予乙方奖励。

　　2、工程施工过程中，由于乙方原因造成被客户认定为：施工不合格工地的，除无条件整改至合格外，甲方视情况对乙方处以10000元以上20xx0元以下罚款。

　　3、因工程质量、工期、安全、文明施工、卫生等达不到公司及客户方面的要求规定的，除无条件整改至合格外且造成的经济损失和罚款均由乙方承担。

　　4、在工程施工过程中，由于乙方原因，造成重大质量及安全事故的，由乙方承担一切经济损失及法律责任，同时甲方视情况对乙方处以10000元以上50000元以下的罚款。

　　5、甲方每月对乙方进行质量、安全文明施工检查，对不合格项提出整改意见，同时视情况处罚乙方500元以上20xx元以下的罚款。

　　6、如工程施工验收质量等级达不到合同要求，由乙方承担返工费用。

　　7、工程施工过程中，甲方除按本责任书对乙方奖罚外，还按公司制定有关制度对乙方进行奖罚。

　　十四、其它事项

　　1、为保证合同的有效履行，乙方必须缴纳一定的压金做为担保。在乙方不认真或无力履行本合同时，甲方有权力扣留所缴压金。

　　2、由于乙方原因解除本责任合同书，乙方必须承担其承包期间所造成的一切经济损失和法律责任，同时按工程造价合同价的10%赔偿甲方的经济损失。

　　3、本责任书经甲、乙、双方签字、盖章后生效。

　　5、本责任书壹式两份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力。

　　6、本责任书未尽事宜，双方协商解决。

　　7、甲方与客户位签订的《施工合同》及补充合同

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方（全称）：____________________________(以下简称甲方)

　　乙方（全称）：_________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方将其所承包的韶山路绿化景观提质改造工程(以下简称本工程)项目经理部交给乙方承包实施，为明确双方的权利义务，经充分协商，就本建设工程施工项，订立本合同，以共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工依据：

　　(1）本工程的中标通知书；

　　(2）经业主方_______（以下简称业主方）盖章签认的施工承包合同；

　　(3）经甲方和监理方盖章签认的本工程施工组织设计及其它与本工程有关的书面材料；

　　第二条工程承包范围和内容

　　工程范围：由业主方提供的经设计单位签字认可的施工设计图纸和工程量清单计价表所涵盖的包括硬质景观和绿化栽植、硬质铺装、土建设施等全部内容。

　　第三条合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数_____________天

　　第四条质量标准

　　工程质量标准：按照国家现行相关工程质量验收规范和验收标准执行。

　　第五条项目经理部的组成及工作任务

　　1、项目经理部实行项目经理负责制，由项目经理负责项目经理部的人员、组织机构的建立。

　　2、由项目经理负责编制项目经理部的相关规章制度、组织实施施工任务安排。

　　3、按质按量按期完成本合同约定的施工任务。

　　4、完成本工程竣工验收资料的准备、结算办理；

　　第六条项目经理部责任范围的划分

　　1、承担项目经理部人员的工资、奖金、福利待遇；

　　2、承担项目经理部的办公经费、日常开支、伙食费；

　　3、确保本工程通过业主方的竣工验收，达到本合同第四条所约定的质量标准和设计图纸要求；

　　4、做好施工成本的测算工作，确保达到35%的纯利润标准；

　　第七条合同价款及付款方式

　　1、按照工程实际完成量（以最终审计为准）的2.5%提取项目经理部管理费，在工程末最终审计完结以前按本工程中标金额为计算基数；

　　2、工程完成一半，甲方按照上述约定的计算方式提取管理费的30%给乙方；

　　3、工程完工，甲方按上述方式再提取30%的.管理费给乙方；

　　4、工程竣工办理完竣工验收手续，甲方再提取20%的管理费给乙方；

　　5、工程办理完结算后，以最终结算总价为基数，按上述本条第一款约定的计算方式将剩余管理费一次性全部结给乙方；

　　第八条项目经理部奖惩方式

　　工程竣工，审计完毕后，扣除施工阶段、养护期间及结算过程中的施工成本、费用开支，本工程的纯利润应达到35%的标准。

　　１、达到本合同第六条第四款约定的利润标准，则以最终审计结果为基数，按2.5%标准计提管理费；

　　２、当达到42%的纯利润标准时，则以最终审计结果为基数，按2.8%的标准计提管理费；

　　３、当达到50%的纯利润标准时，则以最终审计结果为基数，按3.2%的标准计提管理费；

　　4、当达到55%的纯利润标准时，则以最终审计结果为基数，按3.6%的标准计提管理费；

　　5、当达到60%的纯利润标准时，则以最终审计结果为基数，按4%的标准计提管理费；

　　6、如纯利润率不足30%时，则以最终审计结果为基数，按2%的标准计提管理费；

　　7、如纯利润率不足25%时，则以最终审计结果为基数，按1.5%的标准计提管理费；

　　第九条一般责任

　　1、甲方责任

　　(1）提供施工图纸、资料两套，经双方会审后作为乙方施工的依据，组织设计方进行技术交底；

　　(2）提供施工现场地下管网资料，并作好交验记录；

　　(3）协助乙方处理各种关系；

　　(4）组织、协调业主方、监理方按本合同约定审结乙方提交的工程进度资料、竣工结算资料；

　　(5）组织、协调业主方、监理方办理有关本工程的签证资料；

　　(6）按本合同约定支付管理费；

　　2、乙方责任

　　(1）应服从业主方的统一部署和总体安排；

　　(2）按业主方的要求提供施工组织设计和施工进度计划；

　　(3）确保施工所需要的项目经理部管理人员和施工技术条件，按照施工设计图纸和施工组织计划及技术交底会议纪要组织安排施工；

项目承包借款合同菁选（扩展7）

——工程项目劳务承包合同菁选

工程项目劳务承包合同6篇

　　随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的工程项目劳务承包合同，欢迎大家分享。

　　劳务发包方：__________________________________________（以下简称甲方）

　　劳务承包方：__________________________________________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律、法规，甲乙双方本着自愿、*等互利和诚信信用的原则，乙方了解甲方发包劳务工程及项目基本情况、场地等条件，甲乙双方经充分协商达成一致协议订立本合同，明确双方利益与义务，双方共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　1. 工程名称: 四川绵竹仟森纸业工程项目 （约7000*米）

　　2. 工程地点: 四川省绵竹市土门镇

　　3. 工程内容：以发包人签字确认并提供的全套施工图以及设计变更通知书等相关资料确定的所有土建内容

　　二、 工程承包范围

　　1．承包（包干价）范围：施工图纸上所有土建工程、图纸会审纪要、补充协议、局部变更等。其中包括：

　　（1） 基础地梁及以上工程。（地梁以下、承台基槽土方开挖、整*及回填夯实、室内土方回填夯实。地梁、承台的砼及垫层浇筑、钢筋制安、模板及制安等另计单价）。

　　（2） 主体：所有现浇、砌体结构；砼地面和砼楼地面浇筑、模板和钢筋制安；图内所有砌筑(含防水保护墙体)及二次浇筑；消防水池及积水坑、地沟、散水、台阶；屋面找*、找坡、保护层及刚性屋面；厨卫阳台地面找*或保护层；所有板洞、墙洞、墙槽、门窗塞缝、找补门窗阴阳角等清补；工程所有模板、木方、支撑、跳板、钢管、扣件、钉子、铁丝、扎丝、钢筋按设计要求焊接及按规范规定的要求机械连接钢筋、墙柱钢筋的植筋材料及人工、穿墙塑料管安装和拆除、穿墙螺栓丝杆及丝杆孔的封堵、止水带安装、钢筋塑料保护层垫块、剪力墙内撑、垫块制作、吊模支架；砼、砂浆、钢筋（母材及加工）现场取样；

　　（3） 装饰工程。包括所有内墙面抹灰、梯间楼地面、外墙面除做保温的其他部位抹灰(阳台、腰线、女儿墙等)，楼梯及公共部位脚线、地面砖、花岗石板梯步台阶散水、屋面瓦、屋面砖、楼地面砂浆、电梯石材门套等；楼梯间、电梯前室内墙涂料。

　　（4） 脚手架(外架)。包括脚手架(外架)所有材料（钢管、扣件、油漆、工字钢、密目网、架板、脚手架钢绳、铅丝、水*网、挑架的预埋材料）及安拆，外架基础整*及砼垫层浇筑。安全防护棚的搭设与拆除、安全标志及悬挂等；

　　（5） 所有施工机械。木工、泥工、钢筋工、杂工等所用各种工具机具，工程施工用塔吊及施工电梯租赁和安装及基础（含底板下桩基）工费；

　　（6） 劳务管理费；

　　2．不包括项目：天棚吊顶、门窗制安、外墙涂料、外墙保温、消防工程、阳台栏杆、室内给排水安装、外墙防水、外墙花岗石、强弱电防雷安装、屋面防水工程。

　　三、 合同工期

　　开工日期：_______年____月____日起。

　　竣工日期：_______年____月____日前。

　　四、 质量标准

　　按照现行国家颁布的施工规范验收标准及设计要求施工，保证工程质量符合国家验收合格标准。

　　五、 合同单价

　　1. 包干部分：按合同第一、二条工程承包范围内的工程一次性综合清包包干单价为：_ __元/*方米，按规划测绘面积计算；增减的工程量按市场价进行结算。

　　2. 如发生其他增加项目按以下单价计算：

　　钢筋制安按__ ____元/T，混凝土(商品混凝土地泵)浇筑人工费为__ _ __元/立方米，模板制安（含加固件）__ ____ 元/*方米（按触面积计算）。砖基础__ ____ 元/立方

　　3. 现场所产生的计时工价：技工： 元/工日，普技工： 元/工日。

　　4. 结算时综合结算包干单价不变，最终结算总价款按建设单位委托的产权部门确定的面积乘以包干单价结算。

　　六、合同价款与支付

　　1、工程保证金的约定：为确保工程保质、保量的顺利完成任务，合同签订 日内乙方需向甲方交纳保证金 30 万元(主体三层砼浇筑完毕三天内无息退20万元予乙方；主体完毕后，三天内无息退10元予乙方)。

　　2、 主体完工后按实际进度的 %支付劳务款予乙方帐户。

　　3、主体以后按月进度支付劳务款总额的 %，分户验收预留 %、最后留 %、作为质保金，保修期为 年,保修期其后无息退还予乙方。

　　4.若乙方向甲方领取包干价内材料，该材料费用在付款时扣除，罚款单在当月结账时扣除。

　　i. 甲方在拔付进度款予乙方后，必须发放到工人手中。如乙方挪用甲方发放的劳务费，由此产生的经济及法律责任全由乙方负责。

　　七、 甲乙双方一般权力和义务

　　1．甲方的工作

　　（1）甲方负责办理开工前的一切手续，促进：“三通一*”畅通；

　　（2）甲方派项目经理以及项目其他管理人员常驻现场，全面管理现场施工；

　　（3）保证工程用料及时供应（钢材、水泥、砂石、商品砼），施工用水、用电。

　　（4）负责技术交底和组织各分部分项和工序的验收；

　　（5）负责组织竣工验收和工程技术资料的整理；

　　（6）负责配合乙方施工测量、抄*、放线、；

　　（7）负责配合乙方现场保卫、安全监督工作；

　　（8）甲方负责一级配电箱的材料及安装，为乙方提供线路接口；

　　（9）甲方向乙方提供三套图纸（复印机图纸二分）

　　（10）工人临时住房由乙方自行负责

　　2.乙方工作

　　（1） 乙方需提供劳务承包资质（原件或复印件），便于协助甲方办理有关施工手续；

　　（2） 签订合同7天内报甲方土建工程施工总进度计划表，每月25日前，报送下月进度计划表，每周进度计划表以及材料计划用表。

　　（3） 工程移交甲方之前由乙方负责工程成品保护及维修，并承担其费用；

　　（4） 乙方必须配备有相应资质的技术负责人、施工员、材料等管理人员及砼工、木工、钢筋工、架子工、瓦工、装饰工、电焊工、钢筋焊工、电工、搅拌机操作工、塔吊司机及塔吊信号工、室外电梯运转工等专业工程的工人。焊工、电工、塔吊、室外电梯、外架工必须持特种作业证，并专人定岗操作；

　　（5） 乙方按甲方提供的设计图纸附若干套分交木工班组，钢筋班组，泥工班组，熟悉并在分项工程施工前3天对图纸存在的`技术问题提交甲方技术负责人。

　　（6） 乙方按甲方提供的技术交底和国家施工规范、地方要求及图纸设计要求组织施工，乙方管理人员并逐级向各班组、工人进行安全、技术交底，并对各分项工程施工工序完成后进行自检，合格后通知甲方，与甲方、监理及有关人员进行专项检查，合格后才能进行下道工序的施工

　　（7） 乙方自带各工种工具、用具及劳保用品，具体包括：测量仪器、安全帽、安全带、钢卷尺、钢筋钩、铝合金尺条、木尺条、铁锹、灰桶、扳手、钢筋钳、凿钻砼用铁钻子、扫帚、浇灌砼用振动器和振动棒、砌墙、抹灰、吊运工具以及砼养护的增压泵、湿水的橡皮管等。

　　（8） 乙方自行负责购买周转材料和辅材及施工机具低值易耗材料。模板木方、顶撑、竹跳板、铁丝、钉子、焊条、焊药、焊夹、焊线、密目网、兜网、油漆以及绑扎钢筋用的扎丝、塑料保护层垫块、对焊机、切割机、切断机、调直机、弯曲机、弯箍机、电焊机以及一级配电箱以外的照明灯、施工电线、抽水泵、塔吊、室外电梯、钢管、扣件、工字钢以及塔吊和室外电梯的电缆线等由乙方自行租赁或购买。

　　（9） 天棚必须使用大块的高强木模块、清水木模不抹灰，室内顶板砼接头打磨；门窗及消防管线槽修补；临时设施的搭拆和拆除、地面硬化；

　　（10） 搅拌机防护棚、钢筋棚、木工棚、水泥棚、场内安全通道双层防护的搭设与拆除。

　　（11） 外脚手架、外架授料台以及塔吊和吊运工具、室外电梯标准节、装卸、搬运、安装与拆除。

　　（12） 乙方严格按图纸及规范要求制作钢筋加工表，乙方按甲方审核后的钢筋加工表及技术交底卡下料。

　　（13） 乙方无偿为外墙装饰与门窗、水电、消防安装及其他临时施工提供脚手架和垂直运输，外墙砖体砌筑完毕后如超过3个月，超期部分的外架租赁费用由甲方负责。

　　（14） 施工工人临时住房由乙方自理。

　　八、 其他工作补充内容

　　1. 现场技术负责人一名、施工员一名、安全员一名、看守工地人员一名、材料计划审核员一名、机电工一名、塔吊司机三名、塔吊信号工一名、室外电梯司机一名。乙方管理人员、特殊工种、塔吊司机各分项班组人员的工资由乙方自负。乙方所派的专业安全员对施工现场进行指导和督促，对施工现场存在的安全隐患跟踪检查及督促整改。

　　2. 施工现场二级配电箱配置（包括所有的人工和材料）及搭设；

　　3. 乙方自备胶轮车、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、室外电梯、塔吊、抽水泵、振动棒、振动器、砼布料机、砼养护及施工用胶水管、砌体用高压增压泵、砼地面打磨机等。

　　4. 砌体材料与砼接触面的抗裂措施材料及人工；

　　5. 测量工具、配合甲方基础放线。楼层测量抄*放线（楼层放线由甲方配合）。负责测量每层结构轴线、抄*、放线、水*标高的工作，配合甲方的检查复核。

　　6. 基础在施工过程中，下雨或场内存在积水，乙方负责抽水工作。

　　7. 材料进出场负责上下车、堆放及遮盖。施工进出口安全防护棚、场内安全通道防护棚、各单元门口通道安全防护棚的搭设与拆除。

　　8. 现场道路*整、硬化车轮（路面）泥土的冲洗按实际工时计价。

　　9. 楼梯、阳台栏杆预留钢筋以及外脚手架加固用的预埋连墙件钢管。

　　10. 配合水电工程大于0.3m，预留洞及管线槽的留设（甲方指出位置）和洞口吊模、洞口浇筑抹灰，以及消防设备、门窗安装完后的洞眼、线槽的抹灰、未整体抹灰前的水电线槽抹灰。

　　11. 材料钢材直径12以上，长度在80公分以上必须闪光对焊或按规范规定连接方式连接合理使用，柱子钢筋直径12以上，必须电渣压力焊或机械连接，不得搭接。

　　12. 乙方必须接受符合法定程序的变更实施项目。增减该工程分项项目，甲方按市场单价乘以工程量扣除或增加该人工费用。

　　九、工期、工期延误及顺延

　　1. 工期：按双方约定工期，从基础验收起开始计算，计算，总工期为 1 天， 在________年_____月__ __日前完成，拖延一天罚款___元。若甲方供料不及时工期顺延且承担乙方租赁费及误工费。

　　2. 乙方按照本合同约定按期完成承包工程，否则每延期一天（20天以内）乙方支付甲违约金 5000 元/天。 超过20后每延期一天乙方支付甲违约金10000元/天。

　　3. 双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方原因要求停工或是不能继续施工的，则由甲方承担造成的一切经济损失、工期顺延；由乙方原因造成的由乙方负责。

　　4. 发生不可抗力的因素时，工期顺延。如因不可抗力导致本合同无法继续履行的，其损失由甲乙双方各自承担 50% 。

　　十、 违约责任

　　1. 由乙方原因连续停工3天或累计停工20天（除不可抗力或甲方原因及国家政策外），甲方有权解除合同，仅对乙方已完工程50%计价支付价款，不对乙方作其他任何补偿。乙方必须在三日内无条件退场，每延迟一天乙方支付甲方违约金20xx 元/天，直至退场完毕。

　　2. 按国家和地方验收标准一次性验收合格，乙方应保证外墙垂直度、*整度，因垂直度、*整度或其他施工内容等达不到规范要求的，无条件返工并承担由此造成的所有返工费用。若出现质量通病（砼出现蜂窝、狗洞、砼胀膜等现象），返工费及材料费由乙方负责，造成的工期损失不顺延，并每次按 200-500 元罚款。

　　3. 施工质量达不到国家质量标准，除返工的人工材料外，承担由此造成的经济损失，情况严重者将终止合同，清理退场，且不支付乙方已完工程所发生的费用。如给工程或甲方造成经济损失，其损由乙方负责。

　　4. 乙方不得将此劳务转包给他人施工，如发现，除不退保证金外，另罚款 万元。对已完工程不作价款支付，乙方必须在三日内无条件退场.

　　5. 所有隐蔽工程及检验批的验收必须在乙方自检合格的基础上通知甲方现场管理人员，并与建设方工程师、监理工程师共同参加检查验收合格后方可进行下道工序施工，否则乙方进行整改外，若因此造成建设方的罚款或整改，乙方按建设方双倍罚金支付给甲方。

　　6. 乙方进场后，要遵守甲方施工现场的各项规章制度。严禁乙方非工作人员及家属在建筑物施工范围内逗留，严禁在建筑物内和施工场地内有偷盗行为及大小便，若发现有以上现象出现，甲方立即对乙方有关人员清退出场并对乙方负责人处以500-1000元罚款，严重者送**机关处理。

　　7. 乙方在施工中不得随意浪费甲方的钢材、水泥及其他材料，若发现一次罚款500-1000元。若发现不按要求随意加工钢筋，甲方管理人员有权要求乙方作业人员改正，对随意下料后不能利用的材料损失由乙方负责赔偿。其损耗率不得超过1%，否则超出部分材料由乙方赔偿。

　　8. 现浇砼墙、柱、梁、板与不同的结构砌筑，在抹灰前必须做到300mm宽镀锌网片或尼龙网布抗裂措施，若发现一次不执行，按200-500元罚款处理，并墙面所造成开裂现象造成的返费用同由乙方负责。

　　9. 浇灌砼必须搭设授料台，对落地砼以及落地砌墙、抹灰砂浆应及时清理回收，做到工完场清，保证场地整洁。发现一次不清理回收利用罚款500元。

　　10. 砼梁、板、柱、楼梯现浇完成终凝12小时后，派专人养护，14天保证砼湿润状态或用薄膜敷盖养护，若发现一次不执行罚款200-500元。砌筑及抹灰前需派专人对砌体材料湿水，若发现一次不执行操作程序，罚款100-200元。

　　11. 乙方技术负责人要留守施工现场，组织作业班施工，协调各方关系，外出向甲方现场负责人请假，不得擅自离职，否则每发生一次处罚500元。

　　12. 搅拌砼、砌筑砂浆严格按甲方管理人员提供的配合比进行配料，若发现不按配合比随机配料搅拌，经甲方管理人员发现后不听劝阻，一次处罚300元，三次以上不听劝者，甲方管理人员有权勒令该作业人员停止作业，乙方重新更换人员。

　　13. 现场施工人员，必须保护所有预埋管道，不得野蛮施工、破坏，如发现有损伤，必须及时上报，如发现有意损坏，除恢复以外，另罚款200-500元。

　　14. 甲方安全监督人员若发现乙方：“三宝”“四口”“五临边”一次处没有按照安全规范执行或措施不落实到位，罚款50元。

　　15. 甲乙双方应按合同约定履行义务，否则，违约方按劳务总款的10%支付违约金给守约方。除合同约定的除外。

　　十一、 安全文明施工、工伤处理

　　1. 乙方进场后，与甲方签订安全施工合同，且对乙方作业人员进场且安全施工交底，乙方应严格按照***法律法规及相关规定进行施工，严格执行安全操作规程，乙方在施工中必须满足相关部门的管理规定。在作业范围内所有往来人员、操作人员的安全事故以及乙方原因造成的第三方的一切安全或工伤事故，费用在 10000 元内由乙方自行负责，超出时，超出部分按乙方负责 30%，甲方负责 70% 承担。

　　2. 合同签订后，甲方购买保险 4 份，乙方购买保险 1 份（保额额度20+2），乙方严格按安全规范组织施工，接受甲方专职监督人员及其他安全人员的检查，坚决杜绝重伤、死亡事故的发生。

　　3. 乙方在“三宝”“四口”“五临边”严格按照安全规范执行并落实到位。电梯、管道井预留洞口要求每层设置水*防护和封闭电梯口。“三宝”指安全帽，安全带，安全网；“四口”指楼梯口，电梯井口，预留洞口，通道口；“临边”通常指未安装栏杆或栏板的阳台周边，无外脚手架防护的楼面与屋面通道，分层施工的楼梯与楼梯段边，外脚手架通向建筑物的通道两侧，卸料*台外侧边，雨棚与挑檐边。

　　4. 外脚手架搭设纵横间距按照甲方安全人员提出的要求搭设，剪刀撑必须剪满，剪刀撑钢管要刷红白相间的油漆，每2层建筑物周边外脚手架处设挡脚板和竹笆硬质防护板，水*兜网搭设，每1层建筑物周边外脚手架处设楼层醒目板线，刷黄黑相间的油漆，严格按照国家脚手架搭设规范和地方验收标准进行搭设。临街及两侧面必须用新的密目网挂设。

　　5. 根据现场情况，在各通道口及醒目位置悬挂适合的安全指示标志。

　　6. 乙方进场后负责场内、大门口、进出门通道前道路的卫生清扫，保持现场卫生清洁，配合**部门、建设单位、甲方人员及有关单位的检查、整改。

　　十二、 合同生效、份数及争议解决

　　本合同一式四份，双方各持二份，双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。协商不成，到当地仲裁委员会仲裁。

　　合同签订时间：

　　合同签订地点：

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　联系电话： 联系电话：

　　甲方(发包方)：

　　代表人：

　　乙方(承包方)：

　　责任人：

　　以合同法为依据，甲、乙双方本着*等、互利和协商一致的原则，就___________工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。

　　第一条、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)承包范围：

　　(四)承包金额：

　　第二条、工期

　　(一)开工日期：____________________________

　　(二)竣工日期：____________________________

　　第三条、施工技术要求

　　(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。

　　(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　第四条、双方职责

　　(一)甲方工作

　　1、提供食宿条件;

　　2、为乙方施工协调有关工作关系;

　　3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。

　　(二)乙方工作

　　1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。

　　2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。

　　3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。

　　4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。

　　第五条、工程质量与验收

　　(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。

　　第六条、工程款支付

　　(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_______%。余款分四次付清。

　　(二)第一次，若完成预计工期______%，则支付总工作量的30%人工费用;第二次，完成工作量，则支付80%，达不到则支付60%。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的'要求或**。

　　(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。

　　第七条、安全责任

　　乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关;工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

　　第八条、违约责任

　　在合同履行过程中，任何一方违约，都应向守约方承担因此受到的全部损失。

　　第九条、其它

　　(一)本合同一式______份，甲乙双方各执_____份，具同等法律效力，自双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

　　(二)未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

　　(三)因履行本合同发生争议，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《建筑法》、《合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在*等互利、公*合理、诚实信用的原则下，经过协商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议：

　　甲方拟在自己的宅基地上修建两层住宅一座，位置位于__，由乙方负责以包工包料的形式承揽工程建设。为明确双方权利义务关系，经*等协商，双方自愿签订本承揽合同。

　　一、双方权利与义务

　　1、甲方负责提供工程施工场地、施工图纸并对工程施工进度、质量进行监督。甲方按照该合同约定按时向乙方支付工程费用。

　　2、乙方必须具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并按期交付建房成果。

　　3、建筑所需的所有材料、施工机械设备、施工工具等全部由乙方按照施工图纸和施工安全要求进行购买和自备，费用乙方自理。

　　4、施工工期从 年 月 日开始建设，工期为__天，如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况，可顺延工期。

　　5、甲乙双方明确不存在雇佣关系。乙方要加强对其在完成该项建筑工程所属人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规安全施工。在施工过程中，由于乙方及所属人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　二、质量要求

　　1、乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。

　　2、重要施工过程：如地基、浇铸、钢材、支模等工序时必须经甲方验收后方可进行下一工序。

　　3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为，甲方有权责令乙方停工整改，视情节而定，在支付款项中扣除相应的损失费用。

　　4、乙方必须认真按照甲方的图纸和意图施工，如对图纸有异议确需修改的，经与甲方协商确认后方可变更。乙方随时接受甲方或甲方委托人员的监督。

　　5、乙方施工时要严格保证质量。必须按照图纸的施工质量要求和相关建筑工程施工的规范及标准进行施工。如果乙方因自身水*原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委托人员的要求返工修改。返工修改后仍不能达到约定要求的`，乙方应当承担工程质量违约责任。

　　6、房屋建成后，由甲方按照施工要求进行工程验收，因为乙方原因引起的建筑质量问题造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承担返工修理或重建的责任，并由乙方承担所需费用，并赔偿甲方的相关损失。

　　7、房屋建成经甲方验收合格交付使用后一年内，甲方发现的质量问题，乙方必须按照甲方要求进行免费维修并确保质量。

　　三、承包方式及工程造价

　　1、该房屋建设工程甲方以包工包料的方式承包给乙方。

　　2、工程造价：建筑面积按照图纸设计结合实际施工面积进行计算，上下两层共*方米，按照每*方米元，工程总价元(人民币大写： )。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场、人员到位、完成基础，支付工程总价20%计元，完成第一层封顶付工程总价30%计元，完成整个工程付工程并由甲方验收完毕总价35%计元。预留15%的工程款作为工程质量保证金，在工程完工交付使用一年内无质量问题后，甲方按约定付给乙方。甲方按照约定付款给乙方，乙方必须出具相关收款凭据。

　　五、该合同所约定事项均由甲乙双方协商拟定，如有未尽事宜由甲乙双方再次协商签订补充协议。

　　六、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。由签订之日起执行。

　　甲方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　年 月 日

　　乙方：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　年 月 日

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条工程承包范围

　　工程承包形式为大清包工程。由基础垫层清理土方开始至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，安全生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必须积极配合施工。

　　第三条工程工期

　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数180天;

　　2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到优良工程

　　第五条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同;

　　2.本合同附件;

　　3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条标准规范

　　第七条甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。

　　9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监督工人的工资资金使用情况及实际发放情况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停止下次工程款的拨付。

　　10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际情况支付，下次甲方拨款时支付。

　　第八条乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料。

　　7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的`纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

　　8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。

　　9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品采购及费用。

　　12.乙方提前10天向甲方上报材料计划，以给甲方采购材料的时间，如提供材料计划不及时，造成窝工，乙方自负。

　　13.乙方不得将本工程转包给他人，必须由乙方承包作业。否则乙方将依法承担责任。

　　14.乙方在签订合同时，必须提供企业资质证书、营业执照、安全资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。

　　乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特殊工种复印件，一并作为本合同附件。

　　15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。

　　第九条环境保护、安全生产和文明施工

　　1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条材料、设备供应与管理

　　1.甲方提供给乙方使用的材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　第十一条承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价。

　　承包方式为大清包，承包价格396/*方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。

　　2.承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

　　3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码：职务：长期联系电话：家庭住址：

　　4.劳务承包人委派的担任住工地履行本合同的负责人为，职务项目经理，电话号码：身份证号码：。委托权限：负责唐山开滦集团(股份)有限公司棚户区改造工程化工小区楼的施工及相关结算事宜。

　　5.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十二条结算办法及付款方式

　　1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。

　　工程竣工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题达到合同要求后由竣工验收之日起开始记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的___75____%。所承包工程完工后付结算款的__95_____%。

　　第十三条施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

　　施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;

　　甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十四条工程保修

　　1.保修范围、期限：_____

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　3.工程质量保修金5%，工程竣工验收(以竣工验收单)为准，开始计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。

　　第十五条保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　3.甲、乙签订安全生产协议书。

　　第十六条争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

　　3.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　4.调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　5.仲裁机构要求停止合同工作;

　　6.法院要求停止合同工作。

　　第十七条合同履约保证金

　　1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农

　　3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十八条不可抗力

　　1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方**规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十九条合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第二十条合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第二十一条合同份数

　　本合同一式份，甲方份;乙方份。

　　第二十二条补充条款________________________

　　第二十三条合同生效

　　本合同双方约定_______后生效。

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　发包方：_______________(以下简称甲方)

　　承包方：_______________(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

　　一.工程概况：

　　1.工程名称：_____信息产业园区_______________工程。

　　2.工程地址：_______________

　　3.建筑面积：__________*方米

　　4.结构类型：框架

　　5.工程造价：_______________

　　二.承包方式：

　　承包方(乙方)对_____信息产业园区_______________工程项目劳务人工费总承包。

　　三.承包范围：

　　1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)