木工承包协议菁选

木工承包协议

　　在生活中，需要使用协议的场合越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么相关的协议到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的木工承包协议，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

木工承包协议1

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、装修施工地点：

　　2、工期：年月日 至 年月日

　　3、本项工程预计费用元人民币。

　　第二条 材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的'材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。

　　5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。

　　第四条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定：

　　1、石膏板吊顶 XX元/㎡

　　2、灯带 XX元/㎡

　　3、中空密度板造型线条 XX元/m

　　4、背景墙大芯板打底 XX元/㎡

　　5、面板柜子 XX元/㎡

　　6、窗帘盒 XX元/m

　　7、做假梁 XX元/m(40分以上)

　　8、包门套 单面 XX元/m 双面 XX元/m

　　第五条 付款方式

　　1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方

　　2、按工程进度给于乙方预支工人生活费

　　3、各工程完工以前付到造价的70%

　　4、工程竣工（业主验收）付到造价的100%

　　5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工

　　第六条 纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起拆讼。

　　第七条 符则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至

　　甲方签字（盖单）： 乙方签字（盖单）:

　　日期： 日期：

木工承包协议2

　　发包单位：（以下称甲方）

　　承包单位：（以下称乙方）

　　为确保工程按期保质完成建设任务，甲方同意工程专项作业由乙方承担施工。经双方协商一致，为明确责任，特将有关内容事项订立本合同，双方共同遵守执行。具体如下：

　　第一条建设项目：

　　1、工程名称：市锅炉厂旧城改造项目二期：1～8幢

　　2、地点：汕头市金湖路130号

　　第二条

　　1、建筑面积：54569.2m2

　　2、结构：框架/八层

　　第三条承包范围及内容：

　　按照汕头市建筑设计院设计的03-0505号图纸进行施工，地下室建筑面积约11077m2，上部建筑面积约43000m2（按施工图的建筑面积为准），包括化粪池板模制作安装及建筑物外皮线2米以内的图纸所有模板制作、安装以及所用的铁钉、铅线、捣制混凝土时的车道铺设及井架卸料*台的铺设等内容。不包括泥工和钢筋工程项目。工程完成后，把所有木材、模板退钉后搬到现场甲方指定地点。

　　第四条承包方式：采取包工、包劳保福利、包质量、包伙食、包误工、包工期、包单价，按实际施工的建筑面积进行承包。

　　第五条工程单价及付款办法：

　　1、采用包工形式，按建筑面积计：地下室36.5元/m2，1～8幢上部28.8元/m2。本工程天棚、梁柱不抹灰，在施工时要求达到板面*整、阴阳角方正，如施工不适合要求，需泥工托板的工费及材料费在本工工费中扣除。施工过程中，主体建筑物内的零星修改不增减工费。

　　2、付款办法：按月施工进度完成的工程量经分部质量验收，达到质安要求时，付已完成工费80%；工程全部封顶时付5%，人员退场时付5%，构件完成后付5%，余款在工程竣工后三个月内付清。

　　第六条质量要求：乙方必须服从甲方现场施工技术主管人员指挥，严格按设计图纸和施工规范施工，保证质量符合设计要求和验收标准。

　　第七条施工工期：_____年12月10日开工至_____年5月10日前完工。

　　第八条安全事项及卫生

　　（1）工人进场应进行安全教育，遵守工地纪律。作业时，必须严格遵守操作规程，确保安全生产。如乙方违反操作规程而造成工伤事故，一切后果由乙方自负。

　　（2）工人进入施工场地必须戴安全帽及穿安全鞋，违者每次每人罚款壹佰元。

　　（3）严禁使用电炉，烟头要放入灰缸，如发现使用电炉或烟头乱丢的，罚款贰佰元，以保证防火安全。

　　（4）施工现场应文明施工，不骂人、不打架、不吵架，如发现打架的，每次罚款贰佰元，情节严重的`送交**部门处理。

　　（5）保持宿舍及工场环境卫生（特别是伙食），如有不讲卫生，受到有关部门检查发现，罚款乙方必须负责。

　　第九条甲、乙双方的主要责任：

　　（1）甲方责任：在开工之前，甲方必须向乙方做好技术交底，提供必要的施工图纸，保证及时供应所需的材料，并配合机械和用水用电。其它一切小型工具则由乙方负责。

　　（2）乙方主要责任：

　　1、首先要保证工程质量，注意安全，节约材料，按时完成施工任务，遵纪守法和执行规章制度。乙方如有浪费及乱用材料，造成损失，乙方应赔还甲方双倍材料的金额。

　　2、进场人员必须携带身份证，进场后，应申请做暂住证，暂住证的用费一切自理，如不做暂住证者，经有关部门检验，罚款自付。杜绝死亡事故的发生，控制施工现场的轻伤率在3‰以下。

　　第十条本合同一式三份，甲、乙各执一份，送公司备案一份。本合同自开工日起生效，竣工验收办理结算付款后失效。

　　另：工程至完成验收，乙方没有出现轻伤事故，甲方奖励乙方人民币叁仟元整。

　　甲方代表：乙方代表：

　　_____年_____月_____日

木工承包协议3

　　木工清包工承包协议书

　　甲方：____（以下简称甲方）

　　乙方：____（以下简称乙方）

　　身份证号：____

　　为了进一步提高本项目部的综合管理水*和施工能力，促进全体施工人员整体素质的提高，确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据上海市建委和建管处的有关规定，集团公司整合管理体系的要求，结合本工程具体情况，双方达成如下协议，以资共同遵守执行。

　　一、工程地点、范围、内容及承包形式等。

　　1.工程地点：抚远路美丰路

　　2.工程名称：美兰湖中华园一标

　　3.建筑面积：____

　　4.结构形式：地下框剪，地上混合

　　5.承包范围、内容：

　　（1）乙方木工施工工程范围内包括：B、E地块地下室及上部结构（19幢）住宅工程的土建结构的木模制作、按装、拆除、按施工图纸和预算定额规定的全部劳务工程内容及甲方与乙方划分的现场文明区域工作。从木模翻样、制定工艺措施、编制材料计划用料，从基坑支护冠梁；基础垫层木模开始，到各楼层梁、墙、板、屋面、机房、棚架等全部内外所有模板工程（包括窗台板、阳台、栏板和所有预留洞）制作、按装、拆除：模板承重排架搭设及拆除；螺杆安装及回收模板清理、上油、模板及方木拔钉、墙体层根间管道孔洞吊模，所有砼导墙挡水支模、及全部二次结构砼模工程量；材料指定地点分类堆放、对楼层及架子上的堆放物及时清理、堆放整；每层排架及施工中基础和楼层浇筑时跑道的搭拆；所有木工用材料（含夹板、木料、扣件、钢管、脱模剂）进场的装卸；清理施工现场、结构封顶后所有材料运送到地面指定点整理分类堆放；打凿暴模砼及木工机械保养维修、临时设施涉及的全部木工工作等凡是幢号涉及木工工作范围的所有工作量在内。

　　（2）结算建筑面积以图纸建筑面积为依据，结算时不再另行计算面积（除设计*面变更或局部调整）。

　　（3）承包方式：甲方发包给乙方的施工任务为地下室及二次结构、主体结构工程木工清包工。

　　（4）乙方按图纸进行施工并及时提供分阶段所需材料计划表。

　　二：承包价款及支付形式：

　　1.本工程木工承包价格地下部份按元/*米计算，包含二次结构；地上住宅楼工程按____元/*米计算，在工程质量未评定之前付款按合格工程计算，本承包项单价内除垂直运输机械外，均已包括*（压）刨床、锯床、手用机、工具，胶带、双面胶、元钉、铁丝等一切辅料；已包括乙方个人所得税、差旅费、劳保劳防用品，福利、医药费等一切费用在内。

　　2.按实际建筑面积计算。

　　3.项目部需与乙方发生点工时，乙方不能拒绝用工，并按实际工作时间结算，技术工人以人民币____元/工，普工以人民币____元/工为标准计算（每工按____小时计）。

　　4.付款方式：根据工程实际情况乙方进场后自备生活费一个月，以后每人每月出勤25天以上甲方支付生活费____元。生活费用由项目部在乙方当月工程款中代扣代付。

　　5.工程进度按月完成工作量的____ %在次月甲方收到业主工程款后支付。跨年度工程款按实际完成工作量的____ %支付。

　　6 .所承包的`木工分项工程按期封顶完成后一个月内付至____ %。以质监站评定为标准，达到协议质量要求____个月付至____ %，余款待工程竣工结算后____个月付清，如达不到质量要求返工重做，并承担返工所造成的一切损失。

　　三、质量要求：

　　1.木工工程质量必须符合国家及市施工规范及有关部门验收为准，如验收不符要求，造成返修的人工费、材料费用在乙方工程款中扣除。达不到验收质量合格标准，根据合同条款第二条第一款的单价中再扣总工程款的____ %。乙方自愿作赔偿甲方的损失。

　　2.乙方须按本工程特点编制施工工艺、方案报甲方审核批准后实施。其工艺方案应符合确保工程安全质量的前提下省工省料原则。

　　3.施工程序必须按建筑工程操作规程，施工验收规范及本工程编制的施工组织设计、技术措施和技术交底进行每道工序的施工，并做好班组与班组之间的施工连接工作。对施工中出现的质量问题，经检查后必须根据整改单及时整改，整改达到要求后方可进行下道工序施工。由于整改引起对其他班组的误工和工程延期，项目部将根据情节轻重给予经济处罚。经整改后质量仍没有达到协议要求的，甲方有权对乙方重新调整队伍，直至清退出场，由此带来的一切后果由乙方承担，并在已完成的工程款中扣除20%作赔偿。

　　4.乙方在施工中材料必须存放整齐、合理，由项目部指定地点安放，装卸自理。严格遵守现场管理制度，严禁浪费材料，如发现浪费材料，甲方将给予浪费材料的一至三倍处罚，有意破坏财物者，给予二至五倍的处罚，并在班组生活费及乙方款项中扣除。

　　5.严禁转包，发现转包，本清包协议立即终止；或因乙方原因退场，一切损失由乙方承担，劳务费按已完成工程量价款的____ %结算。

　　四、工期要求：

　　1.按甲方总进度计划挖土开始于____年____月____日，于____年____月____日结构封顶，总工期为____个日历天

　　2.乙方必须要有足够的劳动力，确保±0.000以下结构工程在年底完工；确保二层以上标准层每月完成六层结构钢砼施工进度要求。如乙方未能按此计划完成，以每幢____元/每天进行罚款，依此类推，累计处罚。如乙方总进度按计划提前结构封顶，以每幢元/每天奖励，依此类推，累计奖励。

　　3.如因甲方材料供应原因造成停工，乙方应以书面形式上报甲方，且经甲方签认的，其工期相应顺延。如没有书面确认的，乙方作自动放弃处理。

　　五、安全生产：

　　1.签订本协议的同时，必须签订安全协议书，本工程安全目标为市标化、区文明工地。

　　2.乙方应委派一名兼职安全员，每天进行上岗交底，上岗检查，做好班组安全生产上岗记录。

　　3.配合项目部做好工人的三级教育。

　　4.及时做好洞口、临边围护，未经项目部同意不得擅自拆除。

　　5.乙方承诺：乙方有义务向甲方提出安全生产建议。

　　6.严禁违章指挥，违章作业，乙方因违章作业而发生的伤亡，一切经济损失、医药费用、行政主管部门的处罚费用均由乙方负担，并要接受甲方的批评教育与处罚。因非乙方责任造成公伤事故发生的费用，医药费（医保规定可报销的）壹万元内由乙方承担，超过壹万元的部分由乙方承担____ %，余款由甲方承担（乙方违章作业发生的除外）。

　　7.参加从业人员保险：伤亡经工伤签定验证，有保险部门赔偿，验证前务工费由乙方承担。如乙方原因没有参加保险或原单位保险单没有退保的工人，甲方不予受理。

　　六、承包队伍管理：

　　1.承包人不得擅自招用社会上闲散人员，所有人员必须要有身份证、务工证、上岗证、及其他务工必须的证件。

　　2.进场后两天，必须先到甲方项目部办理登记手续，填写员工登记表，递交身份证复印件核实身份，本项目办证率100%，办证费用乙方自理。如未按规定及时办证，持有效证件上岗，一经查出，按上级部门处罚款的十倍处罚，*时项目部发现一人缺证罚款50元，依次类推，责任全部属乙方。在施工过程中违章处罚5次，在罚个人的同时罚乙方500元。

　　3.未办理寄住证、务工证、上岗证、健康证、工作单位记录等乙方及时通知甲方，甲方对口管辖部门可以帮助乙方统一办理，费用从乙方工程款中扣除。

　　4.无身份证人员不准进入工地，未经甲方同意一律不准带家属来工地住宿。

　　七、文明施工：

　　1.乙方在施工期间必须坚持安全生产、文明施工的原则，遵守甲方的各项规章制度、配合有关单位的检查、建立安全教育制度、搞好环境卫生、作到安全标化文明工地。

　　2.进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并自觉保护好安全用品，安全帽班组统一领取，工程结束或人员中途退场须立即交还甲方，如遗失或认为损坏的将在工程款中扣除每顶10元。

　　3.按甲方规定统一着穿工作服，按成本价计取由乙方承担。

　　4.宿舍卫生必须达标，一人一床，床铺整洁，统一有草*或床单，必要时配备被套，并且严禁在宿舍内吸烟，保证达到区文明工地和安全，同时积极开展安全、健康的竞赛活动。

　　八、安全管理：

　　1.乙方承包人是自然的治安负责人，应对工地及本班组治安负起责任，积极配合当地警署和本项目部搞好治安工作。

　　2.乙方必须与甲方签订治安管理协议书。

　　3.乙方人员必须按市有关条例与规程作业结合本工程规程制度，若乙方在施工过程中不接受安全操作规程作业而引起的一切安全事故、他人造成事故由他人负责，甲方一律不负担任何经济、法律责任。均由乙方自行承担。

　　4.严格遵守甲方及公司项目规章制度，自觉维护正常施工和生活秩序，不准私自乱拉、乱接电源，不准私**菜、烧饭，发现上述现象，罚款500元/次，未经项目部同意不准带女性和小孩进入施工现场和务工，一经查获采取罚款200—500元每次每人，以上罚款金额从当月生活费中扣除。

　　九、双方职责：

　　1.甲方职责：

　　（1）甲方应按乙方提前三天提供的材料计划清单经甲方申请后按时送货到场。

　　（2）甲方应按乙方所提供的施工人员名单，提供相应的住宿条件。

　　（3）为乙方提供垂直运输机、二级配电箱、大太阳灯、出借*（压）刨床、圆锯床、三级配电箱、小太阳灯给乙方无偿使用，使用期间的耗材、维修保养工（料）费用均由乙方自理。其他的小型机工具及劳保劳防用品、雨具等全部由乙方负责自理。

　　2.乙方职责：

　　（1）乙方应亲自在场组织工程的施工，管理职工、教育职工、遵纪守法配合甲方检查、管理工作、协调双方关系。

　　（2）乙方应提前三天向项目部上报下阶段所需材料的清单。

　　（3）乙方必须遵守天津市的法纪法规，不得擅自使用“三无”人员，按规定办好各种手续（暂住证、劳务证、上岗证、记录证、综合保险等）费用由乙方自负。

　　（4）乙方人员在施工期间要遵章守法，不违法乱纪、打架、偷窃，一经发现将给予条例罚款一切责任由乙方负责、并勒令其退出施工现场。

　　（5）乙方必须按国家及天津市的施工规范和设计图纸组织施工，确保落实甲方的进度计划，无条件服从甲方现场管理人员的指挥，不得无理取闹，否则每天每次罚款500元。

　　（6）应与每位职工订立经济合同和安全协议并上报甲方一份存档。

　　（7）乙方必须负责好本班施工现场，卫生包干区的清理工作。

　　（8）负责向甲方借入的各种机械的维护、保养，维修工料费乙方自理。借入机械归还时须完好无损，如缺失或不能使用的按原价赔偿。

　　（9）一切与乙方有关的工作每天做好落手清。

　　（10）图纸更改及工作联系单，临时设施涉及木工工作、乙方无条件进行施工，不另计算费用。

　　十、其他事项：

　　1.每月须上报工人记工帐明细表，记工帐必须上墙公布。

　　2.直尺、榔头、线、电钻、冲击钻、移动电箱等小型机工具由乙方自备不计费用。

　　3.乙方借用甲方设备及工具应由乙方及时保养维修，如遗失或被盗应由乙方按进价赔偿，人为损坏应承担相应按新价双倍的赔偿。

　　4.乙方必须保证工完场清，未及时清理经指正不改的，甲方有权安排他人工作处理，费用由乙方承担。乙方职工不得故意损坏工地财产，一经发现加倍处罚，并从工程款中扣除。

　　5.施工过程中的质量、安全、卫生及日常中的处罚，参照项目部的处罚条例执行。

　　6.本协议的价款内已包括民工享受的全部费用。

　　十一、本协议双方签字后生效，共三份。甲方二份，乙方一份。

　　十二、未尽事宜可签补充协议。

　　十三、本协议附：

　　1.建筑安装施工安全生产协议书；

　　2.防火安全协议书；

　　3.施工治安管理协议书；

　　4.安全生产责任及风险抵押金；

　　5.项目安全奖罚制度；

　　6.文明卫生协议书；

　　7.员工廉正公约书；

　　甲方：____项目部盖章

　　乙方：____

　　甲方代表人：____代表人签字：____

　　附身份证复印件：____

　　电话：____电话：____

　　签定日期：____年____月____日签定日期：____年____月____日

　　签定地点：____项目部

木工承包协议4

　　立协双方：

　　______（以下简称甲方）

　　______（以下简称乙方）

　　一、工程概况

　　工程名称：连体别墅T、D型

　　工程地点：中山市张家边雅创地产

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：

　　二、承包范围、工作内容

　　从基础垫层承台开始至主体封顶、附属工程为止的一切模板工程（其中包括预制构件模板、空调板、窗台板、构造柱等零星砼支模），及施工全过程文明施工要求的工作。

　　1、施工放样每次二人参加（配合现场施工员、质量员）。外立面轴线外侧弹线由乙方完成（甲方负责轴线内控，乙方外控线必须与内空线相符方能接续施工）。

　　2、制模、立模、撑模、守模、拆模、保养拔钉、模板清理（清洗）、分类堆放整齐、场内运输，保养穿墙拉杆、预留钢筋模板钻孔、预埋铁件安放等。卫生间反口预留洞口的模板制作、支拆模、拆模预埋铁件位置安放保洁责任区等一系列工作。所有主体结构支模全部采用九合板制作定型模施工。

　　3、底层梁柱支撑前要检查回填土是否夯实，在垫板下重新夯实后，垫木挑板施工。

　　4、及时与泥工班、钢筋班联系排骨担、预留空洞管的位置、预埋筋的模板钻眼。

　　5、每用一次钢模、木模板，必须保养、清理、清洗一次，并及时把铁钉拔除派专人敲直及时利用。

　　6、配制木模板按项目部要求，流水翻用，计划好模板尺寸及材料使用，不得造成浪费。

　　7、场内卸模板、场内运输，二次搬运、场内分类堆放和落手清及必要的包干区文明施工义务。

　　8、支模轴线移位或造成炸模，按粉刷要求凿除炸模砼，并作粉刷处理、修补。

　　9、施工洞口的临时封闭，放线孔的封闭。

　　以上内容包括一切相关的辅助工作和内容，从开工到主体封顶、附属工程验收的工作内容全部完工为止。小部份图纸或甲方更改，不存在任何签点工。

　　三、承包方式

　　包清工，一次性包干（包括铁丝、铁钉、机具、双面胶，*刨带圆盘锯、二级电箱以外所有设施电缆线为两相三芯、三相五芯等小型机械包干在承包单价内，由班组自负）。

　　四、承包单价与质量等级确定

　　1、按施工图展开面积计算：按实测实量(国家标准)达到合格标准的按 18 元/㎡，达到甲方要求、安全文明、质量、进度双优的按 20 元/m计价。（已包含国家法律法规相应费用）

　　2、质量等级：按“广东省双优样板工程”标准验收，如单项有被处罚的该项按合格单价计算。

　　2五、质量要求（强制要求：无论优质、优良，必须严格控制*顶的水*和标高(包括阳台*顶),其标准是：

　　1、*顶披灰不粉刷。如支模掌握不好，造成需粉刷时，其工时、材料均由乙方支付；

　　2、楼面标高准确的前提是确保楼板厚度在规范范围内、即控制好梁底、*板底标高，板底标高不准确造成板厚超过规范的，损耗砼由乙方照价赔偿，如板厚少于规范的，以后加固检测费由乙方支付）

　　1、质量目标：创 “广东省双优样板工程”。

　　2、质量等级：配模尺寸严格按项目部要求制作，确保原模的方正、尺寸正确，（特别警示：柱梁截面-5mm～-3mm制模）经验收后方可支模，若因配模不符合要求返工的，不论模板能否利用，一律按100元/块处罚。

　　3、

　　一、二层支模中所有阳角均采用双面胶，以防止漏浆。

　　4、具体要求详见施工图纸、乙方应按甲方技术交底内容,对班组施工人员做好技术交底工作.按照国家规定的质量检验评定标准评定,质量的`验收评定按照国家或地方最新的有关规定和标准执行。特别是柱刨箍间距、梁板支撑、垫单间距控制在30—50公分以内；严禁炸模，特别是制模接头、撑模接头、柱梁接头、梁梁接头、梁板接头、板缝接头必须严格掌握好*整度，高差控制在2mm内（一般操作中严禁接缝高差，特殊情况或无法补救情况下允许高差2mm）。（特别警示1：柱子的*直度、垂直度必须逐只验收校正，确保误差在3mm以内，否则除按实测评分降级计算产值外，每只柱子罚款200元；特别警示2：梁侧模支撑必须两头用托线板挂垂线固定，中间拉线固定，彻底杜绝梁侧板不垂直、扭曲或不直线）。

　　5、方木单根据进料的尺寸规格，对厚度不均匀的、影响支模标准的，该刨的必须刨后加工均匀处理后使用。

　　6、质量验收等级最后以建设单位、甲方、质检站评定为准。

　　7、工作中，班组听从项目部管理人员指挥，无条件按照优质工程质量要求的施工方案、方法、工艺操作，不可有畏难、反对心情、勉强施工。严格把好质量关，乙方配备专职或兼职质量员 同志，及时进行自检、互检、交接检工作。

　　8、楼梯间尺寸，无垛构造柱窗距，现浇厨厕、走廊底标高根据施工规范和施工员的要求而定。

　　9、立模必须牢固、*整、稳定，缝隙严禁过大而漏浆。

　　10、柱头墙身立模前，必须按施工员要求清理完柱脚建筑垃圾，浇水冲洗后才可立模，否则返工自负。

　　11、复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。

　　12、不允许炸模，如发生炸模，则每处罚款100元，大面积的则处以200元/m2的罚款，并承担凿补的材料费、人工费。

　　13、对甲方、监理单位因木工支模质量问题，实施处罚的，乙方无条件接受。

　　六、付款方法及押金

　　1、甲方按T、D型别墅开工之日起，在每两个月结算一次，由栋号长和班组长核实工程量后，由安全员、生产经理和总施工签字，方可结算该工程量。该工资按工程量的70％预结，在下月25-30号支付工程款，中途不借支生活费。该工程竣工按双优标准验收后总工资支付达到95％，其余5％作为保修金。

　　2、乙方负责人必须计划好资金运用，在与职工订立劳务协议中根据承包协议精神明确生活费与工资发放标准、中途退场人员结算方法；中途发生职工予支或结算，一切由乙方负责人自行解决。

　　3、半途班组自动退场按完成产值和质量等级单价的60%结算、因质量、进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，按完成产值和质量等级单价的80%结算退场。

　　4、无故退场处理：班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请，并自愿按自动退场处理，如在施工期内无故停工（少于总人数的80%）按每日20xx元进行停工损失赔款，超过5天罚款2万元。

　　5、乙方在进入本项目部工程前一星期内缴劳务保证金2万元（该保证金不计息）保证金在主体工程验收合格后半个月内归还乙方。

　　6、保修金扣除按5％扣除（不计息），保修期一年，保修期满后一次性支付。

　　七、质量管理

　　1、乙方按照设计图纸、施工规范、中山市与建设单位的有关规定及施工员技术交底要求施工，以优质质量为目标，坚决杜绝建筑通病和影响使用功能的施工质量。

　　2、月验收结果以施工员、质量员、项目经理验收为准，分部工程以质监站评定为依据。

　　3、施工中，乙方必须服从甲方正确领导，严把质量关，设专职质量员 及时进行班组内自检、互检，配合施工组复验，及时反馈班组有关人员整改、技术指导等工作。

　　4、甲方提出整改工作，乙方必须迅速、及时完成，要求每天整改的工作不过夜，如不及时整

　　改，甲方有权采取以下措施：

　　8、机械操作固定人员，由持上岗证的熟练工操作。遵守安全操作规程，严禁无证随意上机操作，否则一切损失由乙方自负。

　　9、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个，费用甲乙双方各承担50%，甲方不收回安全帽，在全部工程完成结算款额中扣除安全帽费用。

　　九、工期管理

　　1、乙方必须根据甲方的工期计划，配足所需工具、机具、技术力量和人员，根据甲方的可行性工期计划（根据实际情况，工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准）必须按时完成，否则暂处以100～500元/天的工期押金，在当月的工资中扣除。

　　2、押金处理：中途离场或主体封顶时间超过总进度计划，罚款的押金没收。按总进度计划时间没有超过的，工期押金退还；提前完成工期的，按实际情况给予相应的奖励。

　　十、人员管理

　　1、乙方负责人要严格选择身体健康、技术好、劳动态度好或进步快的技普工人员，严禁带小孩的职工进场，尽量避免家属进场，如家属需要入场，需甲方认可，并且该家属必须要上班，服从甲方管理，否则清退。

　　2、进入施工现场人员要按项目部及保卫科的要求做好审批（施工员、项目经理）、进场手续（无身份证禁止入场，有前科的人禁止入场），听从保卫科长统一安排住宿和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。

　　3、遵守项目部各方面制度，及时做好安全文明施工、治安等教育，并与每一个员工订立劳务协议一式三份（项目部留档一份）。

　　4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳的人员，甲方指明，乙方及时负责清退。对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费或路费，一切由乙方负责人自行解决。

　　5、遵守生活区食宿制度，不得进行赌博、打架、斗殴等违法乱纪的行为，一旦发现按甲方项目部规章制度处理。

　　6、每天上午9点、下午3点班组长会同甲方施工员按出勤表现场清点人数并确定大小工，且在考勤表上签名。

　　十一、机械、工具、材料管理

　　1、甲方提供二级配电箱一个，箱后的电源线乙方负责，必须使用二相三芯、三相五芯合格电缆线搭接。

　　2、楼层模板支好后，及时清理完毕交下道工序作业。

　　3、做到“大材大用，小材小用，废材利用”的原则，严禁浪费周转材料。

　　4、对领取的钢模、钢管、扣件、回形卡等，严禁随地乱丢，对每个施工层或阶段发现保养不

　　好等，甲方有权进行处罚或派员整改，损耗部分全额按价赔偿。

　　5、地下室木模用的对拉螺杆，扇型勾、回型勾必须领料登记，损耗部分全额按价赔偿。

　　6、主体结顶或中途不用材料及时按类清理干净、上油，按甲方指定地点堆放整齐。

　　7、扣件钢管出库或出场,都以新的或维修好的发给,不允许中途拿回或调换,主体完成后,按领用数量归还仓库.

　　8、乙方自备施工中必备的工具、机具。（如：鎯头、钢锯、太阳灯、行灯、二相插线、板手、开刀、老虎钳、墙线、圆盘锯、圆盘锯〈锯片必须采用合金钢锯片〉、刨木机、电钻等）自行保管维修使用费用自负。

　　十二、协调工作

　　1、周转材料上垂直、水*运输自行负责，已含单价内。

　　2、对炸模处及时凿除，并要求凿面观感好。

　　3、每层浇砼前，做好落手清工作。

　　4、及时修补好较大的模板缝隙，接缝毛糙（但必须*整）可用透明胶带粘贴接缝处。

　　5、工完建筑面楼层，周围全部做好落手清。

　　6、及时提供采购计划。

　　十三、甲方责任

　　1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤保障工作。

　　2、提供乙方住宿方便和食堂用餐（费用自理），乙方每人每月上交甲方20元，为了办理法定规定的费用之用。

　　3、组织乙方人员参加安全知识学*和安全检查。

　　4、及时解决乙方提出的合理化建议，提供必要的劳保用品。

　　十四、其它

　　1、班组长必须常驻工地，未经施工员许可，擅自离开现场罚200元/天（次）。

　　2、乙方必须遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

　　3、对乙方违反本协议内容，甲方有权处以100~500元/次（人）的罚款，情节严重（或中途离场）按条款六的付款办法执行。其余款项作为罚款或甲方另外组织人员施工等费用。如甲方违反本协议，乙方有权提出按已完的实际工作量（指成品）100%结算。

　　4、对甲方材料供应不及时等发生的待料停工连续超过7天，甲方有义务另外安排乙方工作，否则甲方应补偿给乙方每人每天15元。

　　5、对乙方某位职工严重违反本协议，甲方有权提出令其退场，乙方无条件服从，并且工资等事项由乙方负责人自行解决。

　　6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为，必须严格执行甲方保卫治安管理条例，每位职工必须持有身份证(结婚证)方可进工地，否则无证人员和18岁以下人员禁止招收和进入施工现场。

　　7、乙方必须严密劳动组织，抓好劳动效益，在合同签字生效后，单价一次性承包，由乙方负责人自负盈亏。项目部对各项指标完成好的班组，实现适当奖励制度。

　　8、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行。

　　十五、本协议自双方签字之日起生效，工完款清后自行失效。

　　本协议壹式伍份，甲方（项目经理、施工员、核算员、财务各壹份）肆份，乙方壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　木工班组：

　　订立日期：

　　年 月 日

木工承包协议5

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及有关规定，结合本工程实际情况，乙方自愿承包与本工程施工有关的模板操作任务，为明确双方各自的义务和责任，经协商一致达成以下协议条款共同遵守。

　　一、工程任务地点：上饶和丰铜业厂区内

　　二、承包方式：以包工包料的方式承包

　　三、承包内容：包括综合车间扩建厂房、综合楼、料仓以及厂区其他零星项目工程（设备基础、水池、围墙、剪力墙等）的模板制作、安装、拆除，支模架的搭拆，穿墙螺杆的拆除等。

　　四、任务承包单价及结算方式：

　　1. 综合车间扩建厂房按建筑面积以 元/*方米单价结算，包括图纸及联系单中的基础、梁板柱、水池、雨棚、圈梁、过梁、吊车梁、构造柱等一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。

　　2．综合楼按建筑面积以 元/*方米单价结算，包括图纸及联系单中一切模板安装拆除任务。基础和屋面不计算建筑面积。

　　3. 料仓以及其他零星工程（设备基础、水池、剪力墙等）按混凝土与模板的实际接触面分别以 元/*方米单价结算。

　　4. 现场临时用杂工大工按 元/天结算，小工按 元/天单价结算。

　　5. 以上单价已包括模板、方木、钉、铁丝、螺杆等材料和人工费。

　　6. 综合车间扩建厂房及综合楼的'支模架采用钢管架，支模架和柱加固钢管乙方负责搭拆，费用已包括在承包单价内。所需钢管材料有架子工按乙方上报的数量提供到场，乙方使用完毕后搬运到现场指定位置堆放整齐。

　　7. 综合车间扩建厂房室内梁、柱以及地上剪力墙为清水面（混凝土外面不再粉刷），施工时应严格控制垂直度和表面*整度，不得出现有涨模现象，如有因模板施工不当造成的修补费用全部有乙方承担。

　　五、工程款（进度款）支付方式：

　　1. 甲方按照乙方当月形象施工进度，支付给乙方每月完成工程量的 %进度款给乙方。

　　2. 工程全部施工完毕并通过验收合格，甲方支付至乙方总承包任务款的 %给乙方；余款 %在 月后一次性付清。

　　六、双方的责任与义务：

　　1．甲方负责施工安全和质量技术交底与工程质量控制及验收。

　　2. 甲方负责提供安全帽，使用期间由乙方负责保管并以坏换新。

　　3. 乙方人员必须爱护现场设施、遵守厂区及项目部现场管理制度规定，文明施工，服从现场管理人员安排和指挥。

　　4. 乙方自备与模板制作安装有关的机械、电缆线、螺杆（包括止水螺杆）、用具等，费用已包括在承包单价内。

　　5. 乙方必须严格要求施工质量，甲方有权在乙方施工操作中对质量达不到要求和造成甲方材料浪费等现象责令乙方停止施工并整改，根据返工和损失程度对乙方采取一定金额的罚款。

　　6. 乙方进场施工人员必须注重个人安全保护意识，不得野蛮和违规操作，一切因乙方人员自

　　身原因所造成安全事故和经济损失全部由乙方自己负责，甲方不承担任何责任。

　　7. 乙方要根据甲方的施工进度计划要求，合理组织和配备人员，不得因人员不足而耽误甲方总体施工部署。

　　七、其他: 1. 未尽事宜施工中如有发生由双方协商妥善解决。

　　2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日生效至工程完工付清全部工程款后自行失效。

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　签订时间： 年 月 日

木工承包协议6

　　甲方：海通花园三期项目部 （以下简称甲方）

　　乙方： 身份证号： （以下简称乙方）

　　为了完善项目部内部管理责任制，确保工程质量，施工进度、文明施工，安全生产，实现项目管理目标，根据国家有关法规，结合工程特点，把主体模板分项承包给乙方施工，经双方协商，签订以下条款共同信守。

　　一、承包形式、范围

　　1、海通花园三期1——16#楼所有主体模板分项工程，开工前提供准确的模板材料数量，配制模板、支模架搭拆、后浇带、螺杆制作、螺杆套安装、螺杆凿除、刷油、安装、嵌缝、守模、拆除、清理、整修，拔钉堆放，机具保养；并负责场内卸料、完工后钢管、扣件归还的装卸车人工，按指定地点堆放整齐（包括施工过程中多余材料及废材料堆放）、二次搬运和主体完成后的堆放清理，粉刷前的凿砼等木作范围内的一切工作。楼层放线班组长必须配合放线。

　　2、甲方以包清工形式承包给乙方，乙方不得以任何理由和借口转包或分包。如有转包或分包情况，一经发现，甲方有权扣除其质量保证金，并将乙方清退出场，已完工程量按70％结算。

　　3、如乙方中途自动退场，甲方不支付任何费用。

　　4、做好承包范围内的落手清，安全生产和文明施工工作（本项不发生点工）。

　　二、工程质量

　　本工程质量目标为确保优质合格，模板工程围绕该目标进行管理和操作。乙方必须按优质工程标准、国家施工规范、项目部的质量技术交底施工。不得有涨模、缩颈、梁板下弯等质量缺陷；模板拼缝严密，表面清洁，满涂隔离剂；轴线位移不大于5mm，标高及截面尺寸在+2、-5mm之间，每层垂直度不大于3mm，相邻板高低差不大于2mm，表面*整度不大于3mm；施工期间达不到以上要求导致返工的，责任自负，如不能及时整改造成砼构件成型后出现质量问题，所产生的损失由乙方全额赔偿外每处罚款100元。

　　三、结算及付款：

　　1、结算依据：按施工图纸及变更单，计算混凝土与模板的接触面积；

　　2、结算单价：

　　①、达到合同标准按 元/m2结算，达到质量要求、进度要求的在工程结算时按1元每*方米进行奖励。如未能确保项目部总进度，达不到本工程质量要求的'，处以每*方米2元的罚款。

　　乙方在施工过程中不得以任何理由提高单价。

　　3、付款方式：

　　①、每月支付已完工程量的80%价款；

　　②、主体完成，通过验收评定达到合同标准后一个月内付清余款。

　　③、每月职工发放工资后，按职工胸卡编号做好专用工资发放清单交项目部备案。

　　4、如乙方职工发生向上级主管部门投诉事件时对乙方处以罚款1000元。

　　四、工期要求：

　　1、分部分项工程进度计划由甲方统一安排，乙方必须在限期内完成，标准层每月不得小于4层，不得有任何理由延误工期，否则视为违约。

　　2、每层模板拆除乙方必须在5天内完成，并须做到工完场清。

　　3、每层拆模后，乙方对跑模等有质量缺陷部位的处理要及时。如因处理不及时导致在各类检查中受批评，每次罚款1000元。如因跑模原因导致砼增加量在0.5m3以上者，所产生的费用由乙方负责。

　　五、材料及落手清要求：

　　1、甲方负责提供模板原材料和方木到现场，场内卸车，二次搬运由乙方自理；其它元钉、铁丝等材料，劳保用品均有乙方自行解决。

　　2、乙方在施工过程中做到节约材料，合理配模；必须做到不能以大代小，以长代短，尽量利用原有材料；每层施工完，在打混凝土之前，必须把多余的材料、扣件、钢管、方木、模板分别按项目部要求清理堆放整齐。清理完成后和该分项主管人员与其他班组做好互检、交接手续。如有浪费及不合理利用情况按项目部相应管理条例处罚；

　　3、钢管扣件、止水螺杆由甲方提供，其他山形卡、步步紧、可再利用螺杆。套管等所有配件乙方负责。甲方提供材料用完如数归还，欠缺部份按市场价照价赔偿；

　　六、机械及工具：

　　1、该项施工中的各类工具及三级配电箱、电缆由乙方自行解决，甲方不予提供；

　　2、碘钨灯灯管由乙方自理；

　　七、双方责任

　　甲方：

　　1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任；

　　2、提供乙方住宿，代办乙方职工的暂住证和劳务证等，费用由乙自理；

　　3、及时提供工程所需的材料，如遇设计变更及时通知乙方；

　　4、随时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督；如发现问题有权提出纠正整改，并作相应的处罚，处罚款在工程款中扣除。

　　5、协调各班组之间的配合工作。

　　乙方：

　　1、乙方必须无条件遵守项目部的各项管理制度。

　　2、乙方进场前与项目部后勤签订后勤责任书；

　　3、乙方必须严格按本协议第二条及支模方案精心组织施工，配足劳动力，接受甲方正确指挥，完成各项工作。特别是*时应由现场带班与施工员一起进行放样。

　　4、做到团结互助，积极配合甲方和其它工种班组，保证做好工期、质量、文明施工等各项工作；同意接受甲方的管理和处罚条例。

　　5、班组在工地内如发生打架、斗殴事件，不论对错乙方每次罚款500元，并对当事人处以罚款每人200元，且送**机关处理。

　　6、严格用工制度，在职工进场后及时把各人的身份证、务工 证、就业证、计生证、暂住证、照片交到项目部登记。

　　7、乙方承包人每天必须有半天以上时间在工地（到位情况须经项目部考核）。特殊情况须向项目部事先请假；如不事先请假每发现一次罚款100元。

　　8、甲方如需点工，乙方必须无条件配合，工资按 元/工计（每工按9小时）。

　　9、爱护公物，搞好宿舍卫生，并有值班和卫生检查制度，严禁随地大小便，集体宿舍严禁楼上向楼下泼水，严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭堡、热得快、电炉，如有发生没收器具外并每次罚款200元。

　　10、特殊工种作业人员乙方必须确保持证上岗，否则由此引起的处罚由乙方负责。

　　八、违约与罚款

　　1、乙方违犯治安管理条例或项目部规章制度时，甲方有权作出处罚处理，情节严重者送**机关处理。

　　2、如果乙方违反安全操作规程，导致严重后果时，万元以下乙方承担一切经济损失和责任；万元以上时以上部份甲方承担40%，乙方承担60%。

　　3、如果乙方人员与其它班组发生斗殴事件时，应及时通知项目部处理；如属乙方人员造事，处罚款外其误工费、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。

　　4、乙方人员家属不得在工地内住宿（如有必要须经项目部同意），如违反，甲方有权处以罚款100-500元。

　　5、甲乙双方应严格履行本协议，如擅自中断协议而影响工程进度造成的经济损失应由责任方负责赔偿。

　　9、安全管理

　　1、 乙方必须服从项目部安全管理人员管理，进入工地戴好安全帽，杜绝安全事故发生。

　　10、其它

　　1、签订合同后，乙方需付 万元作为工程质量保证金，分项完成经项目部验收后一个月内退还。

　　2、末尽事项，双方本着实事求是的原则协商解决；

　　3、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份；

　　4、本协议自双方签字或盖章时开始生效，完工结算付清后自动失效；

　　甲方代表： 乙 方：

木工承包协议7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　为发挥甲乙双方的优势，实现强强联合，甲方将钵池创业大厦工程的木工结构类工程制作安装（劳务部分）工程发包给乙方施工。为了加强管理，明确责任，确保该工程质量、安全、进度，经甲乙双方友好协商，特订立以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、乙方承包工作范围和内容：

　　乙方承包钵池创业大厦及泵房、水池的木工类包清工项目，按施工图所包括的木工结构类工程的施工验收。木工所需的小型工具由乙方自理，甲方不予提供。所有园钉、铁丝等辅助已包含在承包单价中，施工二级箱一下的电线电缆、开关、插座、漏电开关、触电保安器也由乙方负责。甲方负责塔吊等大型机械以及脱模机和螺杆

　　二、劳务费计算方法：按工程施工图纸以建筑面积实行*方包干。

　　1、根据图示面积，创业大厦面积为10561.58㎡、泵房面积为290.09㎡，合计总建筑积为10851.67㎡，按每㎡44元计算，乙方劳务费合计为肆拾捌万零肆佰柒拾元叁角贰分（480470.32元）。以上劳务费均为乙方不提供劳务发票单价，如甲方需要乙方提供劳务发票，则开票税款由甲方另外承担。

　　2、上述劳务单价中除第一条中的承包内容以外还包括以下相关费用：乙方自身队伍人员的劳务保险费、医疗费、夜间施工费、场内二次搬运费、人工工资调整风险费、施工期间正常清理费、竣工验收清理费、文明施工现场经常维护清理费、乙方自备大小型机械机具的维修费。甲方不负责提供乙方工人在施工中所在工地的临时住房。施工人员食宿、用电、炊具、燃料费全部自理。乙方在现场住宿、办公用房由甲方提供材料，乙方按甲方规划自行搭建，工资自理。

　　三、付款方式

　　1、整体工程达到±0.00标准完成后，甲方支付乙方工程总价款的20%；整体工程六层主体封顶后，甲方支付乙方工程总价款的20%；

　　主体结束并验收合格后，甲方支付给乙方工程总价款的35%；工程竣工验收合格后三月内付清余款。

　　2、乙方发放劳务人员工资时必须根据甲方*时考勤打卡由乙方统一造册发证，甲方有权监督乙方将劳务工资发放到每个工人手中。

　　四、工程质量及工期要求

　　1、乙方按照图纸设计要求和甲方分配的工程任务，按现行操作规程、施工规范要求和技术要求组织施工，已完成的分部分项工程必须符合建筑安装工程验收规范和建筑安装工程质量评定等级的合格标准。施工中，如乙方某个分项工程质量评定达不到合格标准，除乙方立即整改达到合格标准外，甲方将对乙方每次罚款500-20xx元。如乙方承担的工程质量最终总评合格率在90%（包含90%）以上，甲方在原来承包价基础上增加每*方米壹元的奖励。

　　2、乙方应制定质量保证措施，并随时接受甲方、建设方、监理工程师、质检部门及公司主管部门的检测，凡不符合规范标准的应无条件返工，如因乙方施工不当造成质量问题和损失由乙方负责。

　　3、乙方必须和有关工种按施工要求相互配合、协调，否则产生的后果和损失由责任方负责。

　　4、乙方必须配合甲方所制定的进度落实进场施工人员，严格执行甲方制定的进度计划工期要求，否则产生的后果和损失由乙方负责。

　　五、安全管理

　　1、所有进场施工人员必须先签订安全施工责任状，遵循甲方的一切规章制度和相关的安全管理条例。参加施工的人员必须身体健康，无老弱病残人员，更不准有未满18周岁的童工参加施工。

　　2、乙方参加施工人员必须经过培训、学*后方可上岗，要有自我和他人安全防护意识，并严格执行安全操作规程，严格执行省建工局颁发的《建筑安装施工现场安全防护规定》。

　　3、进入施工现场必须佩戴好安全帽和防护用品，若发现有没戴安全帽和没有系好帽带者，发现一次罚款10元，并加以教育，如不服从，开除出场，工资一概没有。

　　4、严禁酒后上班，上班时不得嬉闹玩笑。

　　5、施工现场临时用电，乙方不得私自乱接乱拉，需要时应即时向甲方提出，由甲方派专职电工搭设维修。

　　6、脚手架及防护设施，乙方未经许可，不得私自拆搭，一经发现，甲方有权对乙方处以500元/次的.罚款。

　　7、乙方因自身因素造成，安全、质量等管理不到位，不能胜任分包的工作，造成进度缓慢甚至停工的，甲方有权责令退场，工资分文没有。乙方所分包项目的质量达不到施工规范要求、合格标准和标化工地要求的等，被甲方清退出场的工资按完成工作总量的80%结算，到工程验收结束以后支付。如乙方无理取闹，则承担一切后果。

　　六、文明标化管理

　　1、乙方必须服从甲方项目部在工地所有行管人员的管理，爱护甲方财物，如有损坏，按价赔偿。

　　2、乙方人员在施工中必须做到团结互助、互相配合、文明施工，严禁在工地吵骂斗殴，否则如造成后果，责任方应承担经济损失和法律责任。

　　3、乙方使用甲方提供的主材、辅材等安装材料及设备应按照图纸要求、规格，合理、有序的使用，严禁乱用、浪费、损坏等现象。现场材料堆放必须按甲方统一规划堆放，不得散乱无序横七竖八的任务堆放，如有破损不用的废料、残料等杂物，则无条件即时清理并按甲方指定点堆放，切实做到工完场清，时刻保持施工现场整洁有序。

　　七、工期管理

　　施工期间乙方应无条件按甲方的进度计划安排施工。为了加快工程进度，保证工程质量，在甲方的统一领导下，合理利用加班时间，能加班施工的应无条件加班，保证不影响该项目整体施工进度。如因乙方施工人员不足、不服从甲方加班施工，与其他工种配合上原因等造成工期延误带来的一切损失，后果全部由乙方承担。因乙方入手不足造成工期延误甲方将安排其他人员帮助施工，乙方要支付两倍的人工费。

　　八、其他管理

　　1、甲方与乙方合同签字生效后，乙方要提供给甲方进场班、组负责人名单，进场后提交工人花名册、进场工人身份证复印件。特种作业人员作业证复印件至甲方处备案。

　　2、乙方所属班、组负责人要服从甲方管理，不得擅自离开现场，特殊情况需离开现场必须经甲方同意。如随意离开，甲方给予乙方负责人每次500元罚款。并承担现场如发生的一切后果责任，甲方有保留更换施工队伍的权利。

　　3、对设计变更、工作指令、工程会议纪要、施工组织设计、整改通知书、甲方交办的临时工作任务等，乙方不得以任何理由拒绝执行，若拒不执行或拖延时间完成的，每发现一次甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款。

　　4、乙方必须保证施工现场达到淮安市级文明标化工地，保证施工现场清洁卫生、材料堆放整齐。*时如达不到安全文明施工标准则按甲方项目部规定的《完全文明施工违章行为处罚规定》执行；如因乙方原因造成甲方被业主或其他主管部门处罚的(含工程质量未达到合格标准要求的)，乙方必须双倍赔偿甲方因此而造成的损失。乙方必须加强对进场施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识，并与甲方签订安全协议书，因乙方人为违规操作所发生的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。

　　5、材料管理：乙方在施工过程中需提前五天编制材料计划通知甲方备料，以免误工。乙方为按图施工所造成的返工其返工的材料由乙方自身承担，故意浪费甲方材料的，甲方按实际浪费材料的10倍罚款。

　　6、罚款处理：如乙方在某项工作中有失误或违约、违规操作的被上级主管部门罚款的，甲方在此基础上双倍扣除罚款数目。

　　7、乙方应加强对班组工人的教育和管理，加强工种操作规程的培训，各施工人员不得违反工地各项规章制度、安全制度，不得违反操作规程。否则，如因乙方施工人员的责任，发生一切安全事故，均由乙方负责，造成对第三者的损害也均由乙方负责，与甲方无关。

　　8、施工期间，不在乙方承包范围内的工作，如甲方需要乙方施工或配合，乙方根据所作的工程量由甲方签证后列入财务结算，如做计时工，每个计时工单价大工按80元/工/天,xi小工按50元/工/天结算，但必须足额完成项目部每天分配的定额量。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决。在合同履约过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议均视为本合同的组成部分。

　　十、本合同经双方签字后生效，一式贰份，甲、乙双份各执壹份；合同签字后，乙方向甲方交纳履约保证金肆万元整，主体工程验收合格后一周内无息返还。

　　十一、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

木工承包协议8

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对金色阳光14#楼(工程全称)签定工程质量保修书。

　　第一条工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有，防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　该按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定执行。

　　第二条质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　2、屋面防水工程3年，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年；

　　3、装修工程为1年；

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

　　5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

　　7、其他项目保修期限约定如下：按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的`标准及有关规定约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　第三条质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　4、质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条质量保修金的支付。

　　工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同的3％。

　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为/ (大写)。质量保修金银行利率为/ 。

　　第五条质量保修金的返还

　　发包人在质量保修期满后14天内，交剩余保修金返还承包人。

　　第六条其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人(公章)：

　　承包人(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　法定代表人(签字)：

　　______年_____月_____日

　　______年_____月_____日

木工承包协议9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照中华人民共和国合同法、建筑法及相关法律法规，遵循*等自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方就大足龙水廉住房

　　一、二标段工程木工、支模、拆模劳务分包项目经双方协商达成一致，并订立本协议。

　　一、大足龙水廉住房

　　一、二标段工程全部木工、支模、拆模及其它木作活(含基础、主体、屋面等所有需要支模、拆模的部位)，乙方自愿负责全部木工活，其价格为人民币每*方米。建筑面积按现行建筑工程建筑面积计算规范执行。(其中包括钉子、元丝及施工所用的.一切机具，设备由乙方自行负责，含安全帽、安全带由乙方自行负责)。

　　二、甲方提供工程所用的一切材料(衫杆或钢管、板材、竹压板、九夹板等)。乙方在施工中必须合理安排，正确使用各种材料，不准工人乱砍、乱锯一切材料，否则造成浪费和损失，每次罚款100元一500元。在施工中乙方必须熟悉图纸，按照设计图纸、图说、技术变更进行施工、各梁、柱、板标高、断面要反复核对。支撑模板必须牢固、稳定、*整、密实，必须合格。*时各种材料要归类，堆码整齐；完工后材料归类，堆码到甲方指定地点。否则甲方有权派人收捡，所产生的费用与罚款在工程款中扣除。*时乙方必须参加放线工作。

　　三、乙方在施工中必须服从甲方的统一安排，该加班时必须加班，各分项必须在规定时间内完成，否则造成其它工种不能施工时，一切损失由乙方负责赔偿，并罚款不低于伍佰元 次，而且甲方有权另行安排人员施工，工资每天每人120.00元，该款甲方在乙方的工程款中扣除给予参加突击的工人。

　　四、乙方在施工中必须按照相关安全规定、规范进行施工。*常要对工人进行安全教育，上班时间工人必须戴安全帽，高空作业系好安全带，违者每人次罚款50元，在工地上不准吵架闹事，不准喝酒，违者处100元～500元罚款 次。做到安全施工，文明施工。在施工中如发生安全事故，一切责任由乙方自己负责承担(法律责任、经济责任)。

　　五、乙方在施工中必须与其它工种团结，密切配合、服从施工管理人员的管理，浇筑砼时必须有专人值班，做到随叫随到。乙方不准擅自停工，拖延工期，否则视为违约，如果违约甲方有权终止协议，乙方无条件的自动退场，同时甲方只支付给乙方已完工程量50％的款额，其余部份为违约金和损失费用归甲方所有。

　　六、大足廉住房

　　一、二标段工程三楼完工后（即：二楼屋面）支付工程款，主体完工后支付工程款，工程预验收后支付工程款。余下的工程款竣工验收合格后一月内付清。在施工中如乙方延后一天完成则甲方推后一月支付工程款，依此类推。

　　七、此协议一式两份，双方签字生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

地址：乙方： 地址：

　　年 月 日

木工承包协议10

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　因甲方工程施工需要，将 模板制作安装项目分包给乙方施工，本着自愿、诚实信用的原则，为明确双方责任和权利，确保工程质量和安全生产、文明施工保质保量按期地完成，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》规定，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款，望双方共同信守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、承包方式：主体模板制作及安装、包工包料。

　　4、承包范围：施工图及设计变更联系单所有涉及的梁、板、柱及剪力墙、构造柱、阳台栏板等模板安装拆除、螺杆制作安装拆除以及内架搭设拆除，施工中所用的所有材料，包括模板、钢管、铁钉、铁丝及所有木工工艺施工机具，爆模所造成混凝土的凿打，以及小型构件模板制作，楼层清理及楼层轴线和细部放线均由乙方自行负责。

　　二、施工工期：

　　乙方应按甲方每月进度计划合理安排人员进行施工，楼层模板制作安装每层不超过10天，若遇设计变更、停电、不可抗力等原因或其他分项工程未能及时配合及其甲方原因造成的，经甲方项目经理签证认可后方可顺延工期。如因乙方自身劳动力储备不足及返工所造成工期延误，每超过一天罚款300元，相应提前一天奖励300元。

　　三、承包价格及结算方式

　　1、承包价格：本工程模板分项工程以包工包料的形式承包给乙方，承包单价为125元/㎡，总建筑面积按施工图纸面积进行计算，架空层及设计更改增加部份另算（其中基础已施工完成，结算时扣除8000元）。

　　2、结算方式：甲方根据乙方施工进度，按每月25日前进行统计工程量，于次月10日至15日前支付前月进度工程量的80%工程进度款。其余待中间验收合格后支付15%工程款，剩下5%作为工程保修金，待工程验收合格后一次性付清。

　　四、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照施工设计图纸、施工组织、施工方案、工程技术联系单、交底单及国家现行建筑工程施工规范、规程和标准的要求，严格按（GB50202—20xx）规范精心施工，并无条件地接受甲方全方位、全过程管理。

　　2、本工程木模制作质量必须做到合格标准，每道工序完成后应通知甲方管理人员及监理进行检查验收，验收中如有甲方管理人员和监理方提出的整改要求，乙方应无条件进行整改。

　　3、模板拼缝必须严密，以免水泥浆渗漏。内架立杆、扫地杆、剪刀撑等搭设应符合安全及规范要求，以免发生安全事故。

　　4、混凝土施工中如有模板发生混凝土胀模现象，处理费用由乙方负责；因乙方对施工图的.不熟悉所造成的返工或重做由乙方负责。

　　5、乙方应配合甲方对工人进行质量、安全的交底。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）、做好“三通一*”工作，施工用水、用电接至现场，提供施工图纸；

　　（2）、提供坐标控制点，水准点，每层主要控制线。

　　（3）、及时参加隐蔽工程验收、及时按合同约定支付工程款，配合乙方协调有关工作。

　　（4）、外墙脚手架按每层跟上。

　　（5）、按照本合同约定向乙方支付工程进度款

　　2、乙方责任：

　　（1）、全面履行合同，严格按规范、规程及设计要求组织施工，严格履行合同工期，确保按期完工；

　　（2）、服从项目部、甲方、监理等单位的管理和指挥，遵守项目部各项规章制度及处罚制度；认真接受现场有关部门的质量监督；

　　（3）、负责施工设备、机具的准备及人员组织调配，如在施工中所发生相互矛盾问题应服从甲方协调；

　　（4）、乙方造成质量事故或不符合相关规范及方案要求施工的或验收不合格的，乙方无条件返工、返修至合格；

　　（5）、乙方施工人员进入施工现场应服从甲方各项管理制度（各项管理制度附后）。

　　（6）、甲主提供楼层固定式配电箱及到施工楼层的移动式配电箱，接出路线由乙方协调有关工作。

　　（7）、负责提供相应的材料收据及人工工资表，严禁使用童工和无合法手续人员参加班组生产，若发现每人次罚款500元。

　　（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本工程自行转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或者部分在分包给他人。若乙方将其承包的分包工程转包或者在分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　六、安全生产：

　　乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产操作规程，指定安全员专人负责安全生产，服从安全管理人员监督，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全，如违章操作而引起安全及其它事故，其责任与造成的经济等有关损失均由乙方自行负责，与甲方无关。

　　乙方进入施工现场后甲方进行三级教育和安全技术交底，并签字作为备案。

　　工人在施工过程中，必须严格按照安全操作规程进行操作，遵守工地现场的一切规章制度，安全员要随时监督，服从甲方的总体安排。

　　乙方工人进场施工，必须配备施工操作证，持证上岗，严禁非机电人员操作机械，必须树立高度的安全意识，在施工区与生活区内，工人的安全自行负责，要自觉做好施工现场文明整洁工作，如有违反，则按公司及甲方的规章制度给予相应的处罚。

　　外来务工人员必须及时办好外来人员的暂住手续，否则若遇到检查而带来的一切后果自行负责。

　　班组长及时登记每月民工工资，从进度款中支付，如进度款不够支付必须由乙方垫资。根据劳动部的要求，工人必须与项目部签定劳动合同。

　　七、违约责任：

　　第一个月的进度款预留2万元做为本工程的违约保证金。

　　八、其他

　　本合同正副本共二份，双方各执一份，由甲乙双方签字盖章后生效。如合同未尽事谊，双方另订立补充合同。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日 年 月 日

木工承包协议11

　　甲方：简称甲方

　　乙方：简称乙方

　　经协商甲方将贵州广播电视大学金阳新校区一期四标段教学实验楼A、B栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：

　　一、工程内容

　　A、B栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

　　二、单价及承包方式

　　以建筑面积每*方米15.00元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

　　三、付款方式

　　完成工程量 ，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款 ，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

　　四、质量要求

　　达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的返工所发生的一切费用由乙方自行负责，所耗废的'材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

　　五、施工工期

　　按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

　　六、管理

　　乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，遵守施工现场管理条例和制度。

　　七、施工安全要求

　　1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

　　2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

　　八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

　　九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

木工承包协议12

　　发包人：浙江钱江建设集团有限公司威海分公司

　　承包人：

　　签订日期：

　　合同编号： TSSX-20xx-土建- （ 工）

　　木工清包合同

　　甲方：浙江钱江建设集团有限公司北海福地工程项目部（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲乙双方遵照公*、自愿、诚信的原则，为明确双方的责任、权、利关系并结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，并严格履行。

　　一、工程名称：

　　北海福地项目一期工程。1#、10#房的所有木工加工安装任务。

　　二、工程地点：

　　威海市初村镇。

　　三、工程内容：

　　土建工程，多层1#、10#房的所有木工工作(乙方包质量、包安全、包进度、包综合达标的承包方式，工作量按甲方分配，如乙方进度、质量、文明施工、配合工作达不到甲方要求，甲方有权随时减少乙方工作量)。

　　四、合同工期：

　　开工日期：暂定20xx年 月 日开工（实际开工以甲方通知为准）

　　合同工期：以甲方施工进度计划表为准

　　在此工期范围内，乙方拟定细化到每根轴线的施工计划报甲方核准（包括但不限于劳动力组织、小型机械设备数量、起重机械、周转材料使用等计划），甲方以此为基准对乙方进行考核。总进度按甲方的指令，如乙方不能在甲方限定的时间内完成，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以20xx元一次罚款外，给甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。施工过程中达不到总进度标准，甲方有权在最终结算时向乙方处以总价20%的罚款。并有权派施工队伍进场施工人工费从乙方扣除

　　五、承包方式：

　　1、本工程为劳务清包专业工程内部承包方式。

　　2、乙方承包土建工程施工中所需的各种施工机具和设备及电箱电器设备、包安全文明施工、包质量、包工期、包竣工验收的承包方式。

　　3、履行甲方和业主签署的合同内容。

　　六、合同价款的结算以及承包工作范围、单价：

　　乙方负责上述楼号的所有木工加工、安装任务，其中甲方负责提供塔吊、电到每一层，水到工地现场，穿墙螺杆、螺帽、山形卡（周转损耗率不超过15%，超出部分由乙方承担）由甲方供应，其余均由乙方自己解决，包括基础开始接桩支模及所有楼层，包括屋面及坡道的模板安装、拆除制作，二次结构支模、拆模后的楼层清理。乙方在完成承包任务的同时应将拆除的模板、方木拔除钉子归类堆放在甲方指定的场地（包括地下室上水螺杆及各层的剩余螺杆割除均由乙方负责）。甲、乙双方约定具体单价及工作范围如下：

　　1、乙方以一次性价格包死进行承包，自负盈亏，如设计没有变更，工程所定单价及合同总价均不作调整，甲乙双方约定以竣工图纸建筑面积作为结算面积的依据。

　　2、清包单价按设计图纸建筑面积计算，木工每*方米 元，工作范围为：图纸设计要求的所有结构木工内容。乙方除包清工外，还应负责本工程的安全、质量、进度、文明施工及材料节约等。单价中包含：完成该分项所需要的所有人工费、铁钉、铁丝、步步紧、海绵条、小型机械（大小圆盘锯、手提电机、龙门锯、锯片、电焊机）、皮尺、劳动车、雨衣、雨鞋、太阳灯具、分电箱、扎丝、电焊机、焊条、电钻等以及机械所需的电缆线、电箱、劳防用品等；管理费、利润、往返车旅费、工期奖、质量奖、配合文明施工、配合上级单位检查用工、间隙性误工及施工场地内所有临建工程、一切费用。

　　（1）工程主体结构模板工程，现场所使用的周转材料（钢管/扣件/模板/木方）卸车，还装车入库工作；（模板的制作、安装、拆除）、（钢管支承架搭设、安装、加固、拆除）、设臵预埋铁、钢管支承架归堆、材料清理、材料归堆、拔钉清理、堆放装箱、双胶带粘贴及清理，围墙内所有水*、垂直运输；

　　（2）地下室防水螺栓半成品（焊止水片、定位筋）、止水钢板焊接、施工缝；

　　（3）外板墙止水螺杆垫木和外露螺杆割除，焊墙、柱脚定位筋，因板缝接不严漏浆清理；

　　（4）每次浇筑砼2 个工人看模；（如每次少1人项目部另派人员每人500元）；

　　（5）施工现场模板、扣件、钢管等周转材料水*及垂直运输，施工现场零碎材料的清理。木工机械就位及机械周围碎木屑每天的清扫，配合焊工预埋件安放，

　　模板定位件的焊接。模板材料人工转运。

　　（6）每层模板拆除后对模板、木料进行拔钉、刷油、修补、分类整齐堆放于指定地点，钢管、扣件、螺杆的整齐堆放。

　　（7）如支模过程中发生涨模、跑模，项目部派人凿*修补按80元/m2扣除。所引发的后果及一切费用将在以后的工程款结算中扣除，涨模的砼和漏浆清理工作必须自觉完成。

　　（8）工程结束后现场所用的周转材料必须按项目部要求清理、拔钉分类堆放整齐。（如铁钉不拔，扣建筑面积5元/m2）

　　七、质量要求

　　1、乙方必须严格按照设计图纸和国家有关验收规范精心组织施工，并认真做好质量自检、互检工作。若有必要甲方可在砼工程拆模后，对砼结构*面做一次粉刷厚度的灰饼，以确认砼工程完成后的几何尺寸，并对砼质量作出评定和决定采取补救措施与否。

　　2、若因乙方施工质量而引起的.返工、罚款、工料费等均由乙方承担，结算时予以扣除。

　　八、双方责任

　　1、乙方严格遵守和服从甲方各项规章制度，并履行本分包合同的各项条款。

　　2、乙方应对进场工人进行安全教育，加强职工安全意识，做到文明施工，严格按《工程建设安全生产管理规定》进行施工，杜绝一切重大事故的发生，如乙方违规操作所造成的事故，所产生的一切费用将由乙方承担全部责任。

　　3、双方约定安全事故：乙方承担1万元以下安全事故的医疗费用，另外休息的人工、人工费补贴等一切费用由乙方承担；医疗费1万元以上的由甲乙双方各承担50%，另外休息的人工、人工费补贴等一切费用仍由乙方承担。如由自身原因打架斗殴、酒后闹事、违章操作等所产生的一切费用由乙方承担，另外甲方将按照安全协议条款重罚。

　　4、乙方要加强职工文明方面的教育和管理，做到生活区、宿舍内清洁、整齐，不私拉乱接电线，做好职工思想工作，不得在工地内打架闹事，发生上述情况所产生的费用及后果均由乙方自负。

　　九、工程款支付方式

　　以二幢楼为一个付款单位，进度款支付：第一次付款，二幢楼三层结构施工完成，支付乙方完成工程量的约50%工程款（人民币）；第二次付款，二幢楼结构封顶完成，支付到乙方完成工程量的约65%工程款（人民币）；第三次付款，待所有木工工作完成支付到乙方完成工程量的约90%工程款（人民币），剩余工程款待工程竣工验收合格后一个月内全部付清。

　　十、控制措施：

　　1、坚决执行甲方有关安全质量和管理规定及规章制度。

　　2、对质量不合格者给予相应的罚款，并责令其返工。如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费) 从乙方工程款中扣回，责任由乙方负责。

　　3、对违章作业或不听质量安全员纠正和劝告造成事故的责任人给予严肃处理。

木工承包协议13

　　协议编号：

　　发包人：项目部（以下简称“甲方”）

　　承包人：（以下简称“乙方”）

　　身份证号码：________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就的分项工程（以下简称“本工程”）劳务承包事项协商达成一致，签订以下约定，双方共同遵守执行。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：___________________________________

　　2、工程地点：___________________________________

　　3、承包范围：___________________________________

　　第二条承包方式及内容

　　1、承包方式：

　　包工不包料、包工具及小型设备、包工期、包质量、包安全及文明施工、包成品保护、包实体检验合格。

　　2、承包内容：

　　____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　（参考：按甲方提供的工程施工图纸（包括现有图纸和以后图纸修改、图纸会审、设计变更等）中混凝土结构工程的全部模板制作安装拆卸：包括地下室及上部工程所有的垫层、承台、底板、剪力墙、柱、梁、板及其他零星模板砼工程中的模板制作安装，零星工程包括但不限于：二次浇捣的后浇带、栏板、外墙饰线、天面压顶、窗飘板、构造柱、过梁、卫生间反梁、女儿墙、机座等。）

　　3、承包要求：

　　⑴工具及小型设备包含铁钉、铁线、所有工具及除垂直运输设备以外的小型机具（如电锯、电钻、手锯、线、拖板线等）；

　　⑵安装包含每项工作完工后的清场工作；

　　⑶包含配料、模板转运、场内的文明施工。

　　（4）______________________________________________________________________________

　　第三条承包价格

　　1、工程量计算：______________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________________。

　　（参考：按模板安拆接触砼展开面积计算，后浇带如二次模板安拆，按两次计算，后浇带、施工缝等侧边的临时挡板或钢板网，不计算工程量。。）

　　2、承包价格：______________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________________。

　　（参考：按_____元/m2综合工价计算，如出现施工过程中在零星签证，按_____元/工时的综合单价（在任何时间发生的零星签证均按此综合单价）计算；本合同承包单价一次性包干，不因市场人工费用的上涨等因素而调整。）

　　3、承包价格已包括班组工人社保、加班费、夜餐补贴、机械运输费、模板转运费、配合费、措施费、管理费、利润和税金等所有费用；

　　第四条施工要求：

　　1、实测实量及质量要求：

　　⑴按地产公司与项目合同约定的质量要求及设计要求施工，集团标杆项目整体实测数据不能低于85%，非标杆项目整体实测数据不能低于70%。垂直度、*整度等相关实测数据达到地产公司及甲方的规定和要求，地产公司及甲方具体实测要求如下：

　　；

　　；

　　；

　　⑵必须执行现场的“三级”验收手续（即班级自检，然后报专职质安员验收，再报监理公司验收），要求每次按质按期一次验收成功，否则影响施工进度视为乙方延期；

　　⑶必须按设计图纸的要求、施工方案和国家及省市的有关规定和规范进行组织施工。

　　⑷ ______________________________________________________________________

　　2、工作要求：

　　⑴乙方在浇捣砼时必须派不少于2名模板工跟班巡视，注意保证模板支撑稳定，校正吊模板和飘板模板的位置，发现问题及时解决；

　　⑵ 模板制安必须满足监理对飘板、反梁、构造柱一次性浇捣砼的要求；

　　⑶ 模板施工必须达到以下基本要求：柱头满钉压脚板，以防漏浆；边梁长度大于3米时，必须钉板与内跨梁连接整体以防梁底外移；对拉螺栓的间距必须满足方案要求；每层水*标高由班组引测；

　　⑷因乙方原因造成的质量问题，浪费的材料、返工所需费用、延误工期及所造成的损失全部由乙方负责；

　　⑸ 模板的损耗要求严格控制，标准层模板制作完成后，园锯机不得上架，模板正常损耗需更换制作新模板时，必须经甲方批准。如现场模板浪费严重，经甲方发出书面整改通知仍没有较大改进时，甲方亦有权罚款处理；

　　3、验收要求：乙方负责成品验收工作和工程实体检测合格，一次验收通过实体检测。

　　第五条工期要求

　　1、本工程总工期：天，或以双方签字确认的进度计划要求为准。具体开工日期以甲方书面通知为准，竣工日期以甲方书面验收的竣工报告为准。

　　其他工期要求：______________________________________________________________________

　　（参考：⑴下层板面砼浇捣完成后10小时内，完成墙柱模板上架、按墙柱分别摆放到位、箍筋套入预留筋内；

　　⑵下层板面砼浇捣完成后24小时内，完成墙柱模板制安；

　　⑶梁板面模板完成后30小时内，完成梁板模板制安。）

　　2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用（不可抗力除外）。

　　3、工期延误：本工程工期安排须严格按照甲方月计划、分段目标、总目标进行控制，施工计划均含节假日及气候条件的影响，乙方不得以气候、甲方因素及其它任何因素的影响为由而拖延工期。非乙方原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原定工期计划延误：

　　（1）不可抗力；

　　（2）工程设计有重大变更；

　　（3）施工图纸移交时间影响工期进度。因甲方原因导致乙方工期延误，乙方应在3天内提交工期顺延书面申请，逾期未提交，视为不影响工期。乙方必须在甲方规定的期限内完成，每延误一天支付5000元的违约金。

　　4、如出现甲方与建设单位解除合同停止施工，本合同相应解除，双方按本合同约定单价及符合质量要求的已完成工作量结算，乙方在15天内撤离施工现场。

　　5、如乙方在累计周均不能满足甲方施工进度时，甲方有权解除本合同，对已完工程按合同单价的70%进行结算。

　　第六条质量要求

　　1、（国家、地方标准）。

　　2、（行业标准及要求）。

　　3、（我司具体要求）。

　　4、乙方对质量达不到要求却不及时整改的，甲方有权按以下方法处理：

　　（1）拆除。

　　（2）组织其他人员整改，工资按元/工计算，在乙方工程款中扣除支付。

　　（3）罚款10000元。

　　（4）解除合同，乙方无条件退场。

　　（5）由乙方整改不及时造成工期延误的，乙方须承担因此而造成的一切损失。

　　第七条工程款支付

　　1、__________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________。

　　（参考：主体封顶前工程款支付：甲方根据班组工人元/人每月___日向乙方支付工程款，乙方应保证用以支付班组工人工资，甲方向工人直接支付的工资，乙方认可作为工程款的组成部分。主体封顶后工程款支付：完成屋面以上结构后支付至完成产值的80%（包括已支付的班组工人工资及乙方预支款项等），余款在本项目模板工程（包括尾工）全面完工后三个月内付清。）

　　2、乙方按工人的产值和实名制考勤表做出工资分配表，并将《工资表》《考勤表》经工人签名后交甲方，由甲方将乙方工人的工资发至乙方或发至乙方班组工人，如甲方直接将乙方工人的工资发放至乙方的，需乙方工人签署委托书，委托乙方代收。乙方如不按量、按时发放工资、不按要求提供工人《工资表》《考勤表》交报甲方财务存底，甲方有权按照电子考勤机原始考勤数据为准，并且甲方有权拒绝支付工程款，并按当期发放金额的5%罚款处罚乙方，且甲方有权解除本合同，按合同单价的80%结算。

　　3、甲方将乙方工人的工资发至乙方或发至乙方班组工人的，乙方或乙方班组工人应配合甲方财务签署收款收据或收款回执，否则甲方有权拒绝支付工人工资至乙方或乙方班组工人。

　　4、乙方必须至少___个月提交一次工程量结算，否则甲方有权单方面进行阶段性结算，确定工程量，并计算工程款，乙方视为认可。超出施工图范围的工作量必须当月办理确认签证及报进度或结算，逾期不办的不能补办，一律作废。

　　5、乙方在收到甲方支付的%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方代乙方支付工资给乙方的工人，除在工程款中予以扣除外，需向甲方支付工程承包总价10%的违约金，并没收履约保证金。

　　6、本合同承包工作内容范围内不允许发生记时工，除本工程外确需发生的记时工，须经项目部需用工部门负责人或专业工长记时工当日签证的形式核定，三日内由项目负责人审查确认生效，按元/工日包干计算；超出签证时间的计时工均不予计算。

　　7、如所签定计时工的工作内容已包括在乙方合同工作范围之内，项目所签定的计时工均无效，既使通过结算在合同履行期间甲方有权追回。

　　8、乙方收到项目部开具罚款单的短信通知后5个工作日内需进行书面确认，否则将视为默认该罚款单。

　　第八条安全文明

　　1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议，对不安全隐患及时整改。

　　2、对班组工人，乙方必须进行班组书面安全教育，并由工人签字后上报甲方有关人员进行安全教育。在进行了“三级安全教育”、安全生产考试后，乙方方可安排职工上班，甲方有权对违反者进行罚款或令其停止工作。若班组工人发生安全事故造成自身或第三人伤亡的，赔偿费用在______元内，由乙方承担，超过______元的，甲方承担____%，乙方承担____%，甲方有权从工程款中直接扣除。

　　3、乙方班前应对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底，进行“三上岗、一讲评”，并及时做好记录。

　　4、如乙方下属工人因在工作过程中发生工伤事故或者劳动争议需要进行赔偿的，甲、乙双方按照以下条方式处理：

　　（1）工人的赔偿全部由乙方自行承担。如先由甲方进行垫付的，甲方有权从乙方的工程款中扣除；

　　（2）元内的工伤赔偿费用由甲方负责，超出部分由乙方承担。如超出部分先由甲方进行垫付的，甲方有权从乙方的工程款中扣除；劳动争议赔偿全部由乙方自行承担。如先由甲方进行垫付的，甲方有权从乙方的工程款中扣除。

　　第九条双方的权利义务

　　1、甲方的权利义务

　　⑴向乙方提供有关图纸资料，负责对乙方完成的.产品进行验收，并办理有关的竣工验收手续；

　　⑵协助乙方合理协调各种工序的关系；

　　⑶向乙方进行安全、质量及技术的三底并有权对乙方人员在施工现场及生活区违***有关规范、规定和项目部规章制度及不文明行为做出处罚；

　　（4）及时提供工程材料和设备；

　　（5）认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

　　（6）按照行政主管部门相关规定的要求为本工程作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。

　　（7）及时向乙方支付工程款。

　　第十条、乙方权利义务：

　　1、乙方对该分项工程的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方班组人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改；宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。

　　2、乙方班组人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与甲方规定要求不相符的劳防用品。对甲方提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。

　　3、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报甲方，将隐患整改后再安排人员施工；有权拒绝甲方安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。

　　4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失。

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。做好成品保护工作。

　　6、乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负担；

　　7、工程全部内容经甲方书面验收合格后，乙方应当按照本合同的约定及时将本工程交付甲方，不得以双方存在争议为理由拒绝将本工程交付甲方。

　　8、乙方应按本合同要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。

　　9、乙方必须自觉接受甲方管理人员及监理的监督检查，执行甲方的质量、安全、环境管理体系文件，贯彻甲方的质量、安全、环境方面的方针和目标。否则甲方有权扣留乙方工程款，直至甲方要求整改完成为止，如乙方拒绝执行，甲方有权按影响程度对乙方进行罚款。

　　10、乙方为现场负责人，全面负责工程进度、质量、安全、文明施工等日常工作。乙方须长驻现场，如离开工地一天以上必须向项目生产经理请假，经批准方可离开工地，并准时参加甲方每周例会及其它临时性会议，同时需派一名管理人员配合管理、验收等日常工作。

　　11、及时足额向班组工人支付工资。

　　第十一条、纪律要求

　　1、场地一切电器设备不得乱动，需用电器、照明时，由电工检查无误后，方可使用。

　　2、不管任何原因，乙方人员不能私自拉工地的电源开关，如发生拉电源开关断电事件，罚乙方3000元/次。乙方必须对所有属下工人做好交底教育工作。

　　3、每阶段完工后施工现场进行清理，任何材料不准堆放在外排栅上，余料按指定位置堆放，做到工完场清。

　　4、乙方工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽、工作证（胸卡）上下班，否则每人每次不戴安全帽或穿拖鞋上班罚款50元，不佩戴工作卡（胸卡）罚款10元。

　　5、乙方班组人员必须遵守相关的治安管理条例，不得打架、聚众闹事及赌博，如出现，则甲方对乙方处以每次罚款10000元，若情节严重的则送**机关处理。

　　6、乙方班组不得在工地及宿舍周围内大小便，经发现每次罚款乙方100元。

　　7、不得在工地、宿舍范围内赌博，经发现每次罚款乙方10000元。

　　8、乙方人员入住宿舍严禁自带电器、厨房用具，如有必须由乙方收好并在工地外保存，严禁自带电器和厨房用具进入工地，经发现，每次罚款500元，并由甲方收好代管，完工后返还。

　　9、严禁乙方人员带小孩（18岁以下）或家属以及外来人口进入施工现场以及生活区住宿，如违反则罚款500元/人次，因此所发生的一切事故及费用由乙方负责。

　　10、乙方所有进场施工人员，男性年龄必须为18至55周岁，女性年龄必须为18至45周岁，必须带齐上岗证、身份证、暂住证、计生证、当地劳务证等有关证件，并将其复印件交甲方存档，否则不准聘用，如因上述原因发生有关单位来检查罚款的费用由乙方负责。

　　11、如发现乙方人员偷材料的，甲方有权根据情节轻重给予乙方每次5000元或以上的罚款。发现乙方有三次以上偷料行为的，按本合同工程总价的10%扣罚乙方。

　　12、如乙方与甲方因劳资发生纠纷的，乙方应与甲方积极协商解决，若乙方直接跳过项目部与公司直接**劳动局或行政主管部门的，甲方有权对乙方进行5万元每次的处罚。

　　第十二条、违约责任：

　　1、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准时，甲方有权要求乙方维修或拆除重新施工，所有返工的人工费、材料费由乙方负责赔偿。否则甲方有权另选班组进行处理，按第五条第5款处理。

　　2、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本合同，乙方承担由此产生的法律后果及损失。

　　3、乙方未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。乙方应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给甲方造成的损失。乙方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由乙方继续履行的其他责任和义务。

　　4、甲方未能按约支付工程款的，按银行同期贷款利率支付利息。

　　第十三条、争议解决办法

　　甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门主持调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向广州市仲裁委员会申请仲裁。

　　第十四条、其他条款

　　1、履约保证金：为确保工程质量、进度、安全、以及服从甲方管理，乙方交纳履约保证金____万元。发生以下情形，甲方有权没收履约保证金：

　　⑴支付由于乙方原因造成的质量、工期、安全事故损失；

　　⑵乙方无正当理由单方终止合同；

　　⑶乙方未及时足额发放班组工人工资。

　　2、乙方授权为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、文明施工、签证结算等事宜，代表乙方行使权力，履行义务。

　　3、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格并结清工程款后终止。本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充合同，补充合同经甲方盖章方可生效，与本合同具同等法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　5、_______________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________________________。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：班组负责人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　日期：年月日日期：年月日

木工承包协议14

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好废水处理间、净环冷水池工程，互惠互利双赢的原则，经双方协商模板单项工程达成如下协议：

　　一、承包形式：包清工、不包料。

　　二、工程工期：以甲方制定的工期为准

　　三、承包价格：按模板与砼接触面积计算废水处理间、净环冷水池房每*方米40元。

　　四、承包内容：所有模板制作、加工、安装、支撑固定、拆模，模板拆除后按规格堆放、架管分类堆放整齐，按甲方指定地点堆放，50m以内由乙方负责倒运，垂直运输由甲方派吊车运输，路费、生活费自理，甲方负责提供住宿，所有住宿的床自行爱护，损坏照价赔偿。

　　五、质量要求：

　　模板工程必须有质检部门验收合格，符合设计规范要求。

　　六、付款方式：净环冷水池按每月付80%，废水处理间基础竣工验收后付80%，单项工程竣工后经甲方验收合格后一次付清。

　　七、注意事项：

　　1、在施工过程中，必须服从甲方管理人员的指挥，进入现场的`材料及施工用具必须摆放整齐，做到文明施工。进入现场的人员，必须遵守工地的规章制度，按施工规范进行施工，确保浇砼过程中模板不出现跑模、胀模等现象（如出现跑模、胀模等由乙方负责修改整*）。如出现质量问题，必须报甲方查验，不得自行处理。

　　2、模板支撑固定完毕后必须报甲方，监理进行验收，验收合格后，清理现场所有材料，堆放整齐，工完料清，浇砼过程中派专业人员进行模板看护和加固。拆模时间必须提前通知甲方，拆模时不得损坏砼构件外表面，否则由乙方负责，质量不合格造成甲方罚款全部由乙方承担。

　　3、乙方在施工过程中，如违反工地制度及施工规范要求，甲方通知后不进行整改，甲方有权对乙方进行罚款。

　　4、合同期内，由于乙方施工人员不足，甲方有权提供施工人员，费用从乙方工程款扣除两倍，中途退场未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期造成的一切经济损失均由乙方单方承担，同时，甲方有权冻结乙方的承包工程款，并且安排其它施工队费用从乙方工程款扣除。

　　5、施工过程中，乙方应保质保量按时完成所承包的业务。如造成质量事故，一切损失由乙方自行承担；如出现罚款，以公司出示单据为凭，扣除乙方。

　　八、安全事项：乙方进入现场人员应当注意安全防范意识，正确操作施工机械，服从安全部门的领导；乙方不按（国家现行安全规范规定）操作，因乙方责任造成工伤事故由乙方负责。工程壹仟元以下自行承担，壹仟元以上经双方协商后解决。

　　九、如甲方不能够按时提供材料，由甲方负责，乙方不得擅自切据木板、木方，如需要应向甲方回报，经甲方同意后方可进行，否则按市场价格赔偿。

　　合同一式两份，经双方签字后生效，工程款结清后自动解除。

　　合同签定人：甲方：

　　乙方：

　　年月日

木工承包协议15

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　依据有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就_____________工程_____________项目的木工施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围：

　　4、工程性质：

　　5、工程造价：

　　6、支付方式：

　　7、工程期限：

　　计划开工日期：_______年____月____日，计划竣工日期：_______年____月____日，总共________日历天。

　　二、质量要求

　　按国家现行工程质量规范要求执行，达到__________________标准。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。

　　三、甲乙双方的职责

　　1、、甲方的职责

　　（1）甲方负责给乙方提供施工场地，因施工场地有限甲方不安排乙方施工人员的住宿，仅提供工具房及办公场所。

　　（2）甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。

　　（3）甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。

　　（4）甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。

　　2、乙方的.职责

　　（1）乙方的每道分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。

　　（2）乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。

　　（3）遵守甲方的一切规章制度，严格执行***生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。

　　（4）乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。

　　（5）工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。

　　（6）乙方必须做到工完料清，施工完毕，所有拆除模板必须分类整齐码放。

　　四、安全条款

　　1、乙方必须自备扳手、安全帽、安全带、钢尺、线坠、水*尺等工具用具。

　　2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款__________元。

　　3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方_________元，工程结算时扣除。

　　4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的_________倍收罚款。

　　5、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。

　　6、身体不符合施工条件的，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款_________元。

　　7、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备，违者承担相应的经济及法律责任。

　　五、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。

　　六、其它

　　本合同一式_________份，双方各执_________份，经双方签字盖章后同具法律效力。

　　在履行合同过程中，若发生争议及未尽事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，任何一方当事人均可向工程所在地、合同签订地的法院起诉。

　　双方履行合同全部义务后，合同自行失效。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　责任人：

　　联系电话：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

木工承包协议菁选扩展阅读

木工承包协议菁选（扩展1）

——承包木工合同菁选

承包木工合同

　　现今很多公民的**意识在不断增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的承包木工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

承包木工合同1

　　根据国家《建筑法》、《合同法》。*等、公开、公*、自由的'原则，甲方现将广元利州区计生站服务站综合楼所有模板工程承包于乙方，经双方同意协议如下：

　　1.乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理。

　　2.乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费，甲方有权追究赔偿

　　3.乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车

　　4.乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工，否则甲方有权追究赔偿

　　5.乙方必须遵守甲方规章制度，文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理

　　6.乙方在工程中停工、退出、不服从甲方安排清出场，甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用

　　7.对于一切工具和辅材自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回，损坏乙方赔偿

　　8.甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工方，乙方必须服从甲方调动

　　9.付款方式：每层完工场清，甲方将付每层工程款百分比之七十。余下款项竣工验收合格后一个月付清

　　价格：22元/㎡含(其中1元/㎡量款项质量款项。粘灰面积)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包木工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了优质、高速、低耗、安全建好全家园综合楼工程，经甲，乙双方共同协商，现就该工程木工工程承包给乙方施工一事达成如下协议：

　　一、工程承包范围、内容及质量标准

　　1、木工应承包施工内容：按图施工（包括局部小量变更返工），轴线、标高、梁、柱、板、屋顶构架、天沟以及层顶四周构架等所有模板的制安、拆除；支撑（内架）安装、拆除等（西、北向门楼与屋顶四个亭子除外）。

　　A、开工前自身所应做的准备工作（清理现场工地）。

　　B、包括施工现场的材料二次转运，材料的装、卸车。内架钢管、扣件的拆除、堆放就位、租借、归还。

　　C、由于施工时木作工程造成返工是返工内容（走模时砼的凿除）。

　　D、木制材料的所有清场工作，按指定地点或方式落实。

　　E、门窗过梁、窗台、压顶等所有小型现浇或预制构件、模板的制作、拆除，本工程范围内的零星模板制安、拆除，木抹子、直条子、筛子等木制工具。

　　F、化粪池梁、板、模板的`制安、拆除。

　　G、责任不明确时听从甲方管理人员的安排，无条件地落实相关施工内容。

　　H、申报自身所需材料、设备计划。

　　I、木工工种范围内所用铁丝、钉子、马钉都由自己负责。

　　2、工地内原则上无计时工，如特殊情况（图纸变更造成的返工和工程量的增加，以及外调等）须签证，计时工按30元/个予以结算。

　　3、工程质量：省优良工程。工期：自20xx年11月日起至20xx年x月x日止。结算方式：采用包工不包料形式，按实际承包范围内的建筑面积以____元/*方米予以结算。

　　4、付款方式：视工程形象进度付已完成工程量工资的70%，主体竣工验收后付85%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质保金，六个月内如无质量问题，质保金全部退还乙方。

　　二、甲方责任

　　开工前：甲方应将施工图纸及技术资料具备齐全交付乙方，并做好技术交底。工程施工过程中，甲方指派专业人员负责现场施工及处理现场事务。甲方保证施工中各种材料的供应。如特殊原因造成停工，工期延期后推。

　　三、甲方要求及乙方责任

　　1、乙方必须认真熟悉图纸，按甲方要求及图纸施工，确保轴线、标高无误，保证模板的牢固度和密封性。如浇灌砼时出现漏浆、浇灌砼后出现走模时，每次乙方应接受200—1000元不等的罚款，并按甲方的要求进行无条件返工。

　　2在施工过程中，乙方必须爱惜甲方木制成品和半成品以及内架钢管、扣件，如发现认为浪费、破坏、深埋、遗弃，视情节轻重，每次罚款200—1000元人民币。

　　3、在施工期间，甲方安排乙方施工内容未能在规定时间内完成而影响其它工种的施工，视情节轻重，每次罚款200—1000元人民币。

　　4、乙方必须做到材料设备堆放有序，确保安全文明施工。如发现本工种所需用材及设备堆放无序而造成不良后果，除马上整改后，视情节轻重每次罚款200—1000元人民币。

　　5、乙方必须无条件服从现场施工员和主体班组长的指挥，施工中做到不懂就问，不能凭自己的主观意识盲目施工，否则造成的一切损失则由乙方负责，并每次罚款200—1000元人民币。

　　6、必须做到安全、文明施工，在施工过程中违反安全操作规程发生的一切大小事故均由乙方负责。另发生打架、斗殴、偷、摸、扒、窃等类似事件，除追究当事人相应责任外，视情节轻重予以罚款200——1000元人民币。

　　7、乙方所有人员要严格遵守甲方相关规章制度，并爱惜甲方现场所有设备、材料及相关设施，如发现违纪违规现象，赔偿相应损失后，立即清退当事人员，并视情节轻重予以罚款200——1000元人民币。

　　8、乙方各班组必须做到节约用料、精心施工，造成用材浪费，由乙方负责赔偿相关损失，一经发现类似事件，每次罚款200—1000元人民币。

　　9、乙方必须配合水、电、钢筋工种、内（外）灰、外墙砖、内墙地砖等施工，并认真组织、合理调配人员进行施工，如因乙方原因造成返工浪费，乙方应承担相应的返工损失，另每次罚款200—1000人民币。

　　10、乙方必须狠抓工程质量，确保省优良工程，如果乙方施工质量差或不服从甲方指挥，甲方有权终止合同，乙方所完成的工程量按50%结帐退场。

　　11、确保工程质量、进度、安全，调动施工班组的积极性和主人翁精神，甲方决定从单价中抽出1。0元/米2作为奖励基金，工程竣工后，如受到甲方的一致好评又无罚款前提下甲方同意把1元/米2奖励给乙方。

　　12、方应积极配合甲方做好相关隐蔽记录，收集原始资料。由于特殊原因，该工程有变更不做或减少两个工日以上的单项工程，则甲方和乙方结帐时，甲方应扣除乙方相应费用。

　　四、违约

　　单方由于违约，应按《经济合同法》由违约方支付相应违约金给对方。

　　五、合同中未尽事宜，甲、乙双方本着相互关心，相互理解，共同解决。

　　甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包木工合同3

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。

　　一、 工程名称和地址：

　　十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。

　　二、 工程承包范围：

　　办公楼

　　1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。

　　2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。

　　3. 轻钢龙骨石膏板*顶。

　　4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。

　　5. 铝塑板包柱子，按面积计算。

　　6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。

　　7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。

　　8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。

　　9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。

　　10. 不锈钢包梁。

　　三、 承包方式、工程造价及付款方式：

　　包工不包料。

　　1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室，单价13元/m2。

　　2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。

　　3. 轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。

　　4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。

　　5. 铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。

　　6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。

　　7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。

　　8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。

　　9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。

　　10.不锈钢包梁，单价30元/m2。

　　11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆

　　12.*时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的'25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。

　　四、 工期及质量：

　　开工20xx年x月x日——竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。

　　五、 双方责任：

　　1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。

　　2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。

　　3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元，待工程完工验收合格后返还。

　　4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。

　　5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。

　　发包方： 承包方：

　　年 月 日 年 月 日

承包木工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方应工程施工需要，现将土建工程中的模板分项工程分包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法，劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经甲乙双方友好协商达成共识，特制订立如下协议，以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：完成设计施工图及设计变更的全部工作内容，包括：

　　1、本工程全部模板分项工程，从放线挖土，回土后压实到甲方和业主签定本合同中所有的模板及支架工程量。

　　2、所有工人宿舍，临设，道路、硬化散水坡，围墙，场地硬化等木工工作量均包括在施工费中，不计任何点工。

　　3、到场的材料必须堆放整齐，机械用具必须保持清洁干净，要注意防火。

　　4、施工工程中必须节约材料，做到落手清，每天完工后必须做到现场整洁，机械干净。保证现场达到文明标化工地的标准，如现场任何达不到标化标准，由甲方派人清理，其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除。

　　5、施工期间分派1名技工配合施工放线。

　　6、甲方指令的其他工作。

　　承包形式：

　　标准层以上按工程测绘建筑面积每*方米28元计算.包干费均包含以下内容：

　　(1)施工中的全部施工用具，人工费(施工中不存在任何点工)等。

　　(2)所有的木工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具、小型用具等木工用的所有器具，包括铁丝、铁钉等。

　　(3)班组内部的工程质量，施工，技术和安全管理费。

　　(4)施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用。

　　(5)施工期间的安全文明施工和加班进度的补贴所发生的额外费用，其中安全费和文明费5%。

　　(6)职工生活费，借居费及往返的车旅费。

　　甲方责任和义务：

　　1、提供建筑设计施工图，对工程质量，施工技术，进度和安全的全过程控制管理，组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。

　　2、提供垂直运输机械塔吊，二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方处理)。

　　3、提交乙方施工场所。

　　4、提供乙方住宿场所。

　　乙方责任和义务：

　　1、服从业主，监理，甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。

　　2、认真执行施工规范和业主，建立指令及本公司的所有规章制度。

　　3、根据设计要求进行精心施工，确保木工的.模板分项验收100%合格。

　　4、木工的主材用料计划必须提前二天以局面形式上报进料计划，确保施工顺利。

　　5、服从业主，监理，甲方的工期要求。

　　6、做好与钢筋工，泥工班组的沟通和配合，从模板下料、制作到安装，都必须达到规范要求。

　　7、负责自身班组所有职工的劳动分配。

　　8、负责自身班组的生活费，预付款，食堂炊事费用，统一食堂。

　　七、施工质量要求：

　　按设计要求和甲方技术交底要求施工，执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构太到优质结构，确保竣工验收一次性合格。每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。

　　施工过程中如发生不符合规范要求的或不合的，必须立即返工重做，所发生的返工费用均由乙方承担。

　　八、工期要求：

　　本协议生效后，立即根据甲方要求，组织人员进场，布置施工场地。全部模板分项工程必须达到总工程进度计划要求并与泥工、钢筋工紧密衔接不得脱节。如达不到工期控制要求，除按建设单位和监理单位处罚外，甲方另按1000元/日历天罚款。

　　九、工程付款：

　　1、每月付已做工程量人工费的60%，工程主体完成后支付90%。总结算款在工程内外抹灰完成后二个月内付清.

　　2、乙方应按时按月足额发放工人工资，否则甲方有权处理解决工人工资纠纷，所产生一切费用由乙方承担。乙方必须严格按各项规章制度管理班组，不准使用有劣迹行为的班组或工人，否则造成工程工期、质量、安全达不到工程标准，甲方有权终止合同，并按实际完成量的70%结算。

　　十、安全和文明施工：

　　所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;进入施工现场正确佩戴安全帽，2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带，施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部份赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应快已付款项;乙方发生5000元以内(含5000元)的安全事故由乙方自行负责;5001元----10000元的由乙方负担5000元，超出部份由乙方负担20%，甲方负担80%;10001元以上的由乙方负担5000元，超出部份由乙方负担20%，甲方负担80%;施工区域，严禁吵架闹事现象发生，发生一次打架斗殴处罚每人次200元。住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头，每天要有专人清扫，注意整洁、卫生。

　　十一、其它：

　　1、施工人员进出场费用均由乙方自负，甲方不支付任何费用：所有施工人员进出工地必须经甲方登记。

　　2、如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或施工进度满足不了合同和业主要求，甲方有权随时终止本合同，清退乙方出场，已施工的工作内容均按70%结算。

　　3、如乙方未按要求达到安全和文明施工要求，甲方有权扣除安全和文明费5%。

　　4、爱护公物，未经同意，非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场，一经发现以原值10倍罚款。

　　5、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款3000--5000元直到取消承包资格;

　　6、签订合同前，乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括：质保金、进度保证金、安全保证金) 10000元。如乙方在施工过程中有声音作业或未达到业主、监理及甲方要求的所罚款项将从履约保证金中扣除，特工程竣工验收交付后一个月内，甲方无息返还乙方剩余的履约保证金。

　　本合同必须共同严肃履行，未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，有效期至工程结清为止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包木工合同5

　　工程名称：项目

　　工程地点：中

　　协议签订时间：____年____月____日

　　协议订立地点：工程项目部

　　纳米级磁性材料器件建设项目

　　木工班组用工管理协议书

　　甲方：四川建设工程有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的相关规定，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着诚实、*等、自愿、自负盈亏的原则，经协商一致，对于纳米级磁性材料器件建设项目，双方就木工工程：模板的制作、安装与拆除（含二装构造柱模板及门窗砼套、压顶、空调板施工）单项专业工种施工有关事宜订立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围及内容：

　　1、工程范围：

　　纳米级磁性材料器件建设项目工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

　　2、工作内容：

　　1）乙方承包具体工作内容：基础（±0.00以下至±0.00层，垫层、含承台、地梁、剪力墙等），主体框架（梁、板、柱等）及零星（构造柱、栏杆、预留洞口、电梯井、女儿墙柱及压顶、止水带腰带、后浇带剔打、挂网、支撑；过梁、门窗砼套、包括水电和消防绑管通风等）现浇构件砼和预制构件砼（凡涉及木工种作业完成的所有部位）模板的制作、安装与拆除，模板所需要的支撑（含水*、垂直、斜撑等）及自身所需的上料*台、跑道、内外脚手架搭设与拆除，以上所有材料场内外人力运输及汽车运输以及进出场上下车，水*和垂直运输，场内二次或多次搬运、转运、收集、分型整理堆码，有限覆盖，混凝土。高低标号砼挂网，石匠剔打。

　　2）工程模板辅材：元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品。机械设备有：圆盘锯、刨木机等，机械所需的电线电缆、开关插座及漏电保护等，甲方仅提供三级配电箱电源驳接点即可，乙方自备安全帽、安全鞋、安全带及相关的劳务用品等，凡涉及到现浇筑砼成型（木板）所需的一切主辅材料均由乙方提供，并包括所有材料的进出场及上下车和场内（水*垂直）运输。

　　3）元钉、铁丝、抓钉、剪力墙拉杆、垂直运输、钢丝绳、套管、内衬、局部的使用焊机、焊条等辅助材料，嵌缝胶带及所有工具用具、低值易耗品、火钩、丝杆等辅材由乙方自行准备。

　　3、生活、食宿、车费等由班组自行负责。本合同采用固定单价方式。

　　4、现场材料清理（必须做到工完场清），配合迎接有关部门检查需要的准备工作。

　　三、1、专项工种计算方式：按以下第（2）种方式计算劳务费：

　　⑴按时计酬，日薪/元或者月薪/元。

　　⑵按面积计算：

　　1#、2#厂房：每*方米元（按砼接触面积计算）；

　　3#厂房、4#办公及辅助用房：每*方米元（按砼接触面积计算）；

　　⑶其它计算约定：。

　　2、付款方式

　　本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算85%（工程量计算方式：按图纸规范计算），主体工程完工并验收合格后支付至95%，装饰完成支付至98%，剩余2%竣工验收后支付。

　　3、本工程严格按照实名制管理要求，采用人脸识别进出场、上下班必须打卡考勤，未经打卡记录的人员一律不得发放工资并做退场处理。

　　4、工程结算以实际完成工程量为准。

　　5、有下列情况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确要求返工或已返工，但工程质量仍不合格。

　　6、合同签订后3日内乙方向甲方缴纳万元履约保证金，履约保证金以转账的方式转入甲方指定账户。

　　7、履约保证金的返还：主体工程全部完工后，甲方退还乙方，剩余待工程竣工验收合格后，如未发生拖欠民工工资的情况（乙方必须提供所有民工工资结清证明，乙方和民工双方签字、盖手印），3个月内无息退还。

　　四、工期要求：

　　按项目施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天工期，甲方对乙方处以20xx元/天的罚款。

　　五、双方责任与义务

　　（一）、乙方责任与义务

　　1、乙方须服从甲方现场管理人员的管理安排、指挥(配合甲方放线、测量、材料计划等)，乙方人员如不服从甲方管理，甲方有权对乙方进行处罚和开除相关人员。

　　2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按20xx元每次罚款，在工程款中扣除。

　　3、乙方必须遵循甲方施工现场安全文明管理规章制度，做到工完、料结、场清，文明施工。未用和废弃材料必须堆放到指定位置，堆放整齐。

　　4、在施工工程中乙方应熟读施工图纸，严格按照施工图纸和施工技术规范进行操作，避免返工和造成质量事故。如发生返工和质量事故，所造成的经济损失和责任概由乙方负责，并负责质量缺陷修复。由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。

　　5、乙方操作人员在施工过程中应对甲方材料予以负责，合理使用甲方供应的材料、设备，材料不得肆意浪费。如发现乙方人员出现故意浪费材料的.现象，甲方有权对乙方作出相应处罚。

　　6、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工作操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

　　7、乙方应按照省、市发布的实名制管理文件执行，本协议签订后应向甲方提供所有进场工人的花名册、身份证复印件等资料，民工进场前应先接受三级教育，教育合格后方可进场签订劳动合同，购买工伤保险。为保证施工正常进行，施工过程中乙方进、退场工人要第一时间上报甲方现场管理人员并办理相关手续，如乙方瞒报、谎报工人身份信息，甲方将移送当地派出所处理，并给予相应处罚。

　　8、乙方应严格遵守甲方公司财务制度及项目部财务制度和管理要求，不得收取民工工资卡，不得以任何理由、方式套取民工工资，民工每月工资不得超过5000.00元，超过部分乙方自行解决。乙方每月应按时足额发放民工工资，每月提供所有工资表上的务工人员名字、考勤、金额及签字等内容均真实、准确、无误（均必须与实名制系统、劳动合同及三级教育相符）。乙方应将每月的民工工资表上报甲方财务部门审核，并委托甲方支付。

　　9、乙方在工程施工过程中以及工程完成并撤离施工现场后，如出现民工到甲方或业主等相关单位索要工资或欠款，甲方将从乙方工程尾款和履约保证金中代扣相关款项，并处以20xx元/次的罚款。

　　10、乙方人员上下班交通工具自理，且途中应准守交通规则，若发生交通事故自行承担相应责任。施工现场只提供交通工具的放置场所，若有遗失、损坏责任自负。乙方人员应保管好个人财物、施工器具等物品，如有损坏遗失，自行负责。

　　11、乙方自行购买劳保防护（安全帽、安全带等）用品。

　　（二）、甲方责任与义务

　　1、甲方在开工前应提前向乙方做好工程技术、安全文明施工交底，随现场做好测量工作，严格按照施工图纸要求进行施工，避免造成返工工作。如因技术原因造成返工，由甲方承担返工损失。

　　2、甲方供应材料计划由乙方提供，甲方复核数量后负责采购，甲方应按材料计划的要求组织货源并及时交付，因甲方材料供应不及时造成工期延误工期顺延。

　　3、组织落实安全措施，在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。

　　4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。

　　5、甲方应保证已完工程的及时验收，保证乙方工程进度款的按时支付，按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。

　　6、负责对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。

　　7、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的主要材料和设备。

　　8、合理安排施工计划，协调本工程其他施工队伍，减少相互干扰。

　　9、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。

　　10、根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收。

　　六、工期

　　1、以甲方通知进场时间为准，具体时间在工程开工后由甲乙双方另行明确，在施工期间如遇不可抗力因素则工期顺延。如耽误工期，按20xx元/天进行处罚。

　　2、乙方必须按甲方下达的施工计划完成任务若无不可抗力影响当月完成不足下达计划的80%，当月不予计量支付，并按差额的3‰进行处罚。

　　3．甲方下达的施工进度计划（包括阶段性施工计划），是本合同的组成部分。

　　4．甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方要求按期完成施工任务。

　　七、工程质量

　　1.必须按照国家及本市现行的《施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量统一标准》，本工程质量评定必须达到合格等级。

　　2．乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　3．乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，并达到甲方项目质量计划的质量目标。

　　4．凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方承担违约责任。同时甲方有权给于相应的罚款，并赔偿带来的一切经济损失。

　　5．严格现场管理，做好文明施工，积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理。清理的标准按甲方与业主的合同要求办理，达不到该标准，按甲方核定的造价进行扣款。

　　6、乙方在施工过程中不得擅自无故停工或因乙方原因不能继续施工，如发生此类事件，甲方有权单方面终止合同，甲方按乙方完成完成工程量的60%进行结算，由乙方承担全部责任。

　　八、安全要求

　　1、工程开工前，乙方应做好本工程工人和操作人员的安全思想教育和安全条例培训，并做好安全技术交底。

　　2、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，作好三级安全教育、安全交底、安全措施投入，特种作业必须持证上岗，经常检查设备、机械、安全标志的完好情况，机械设备由专人操作，杜绝一切安全事故的发生。

　　3、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方和急救机构。甲方应为抢救提供必要的条件。如发生安全事故，人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以内的工伤事故，甲方负责上报保险，保险赔付不足部分由乙方自行负责；人员医疗费及其他补偿费合计金额在5万元以上的工伤事故，工程施工作业人员工伤保险赔付金以外剩余不足部分，由乙方承担50%，甲方承担50%。若因乙方野蛮施工所造成的安全责任事故，全部由乙方负责。

　　4、乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查。

　　5、乙方必须遵守国家法规，乙方因不按规定或违规、违章野蛮施工，造**身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。

　　6、乙方必须积极配合甲方创建安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一部署。

　　7、乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一责任人，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采取必要的防护和安全保障措施，若因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿，甲方不承担任何连带责。

　　8、乙方应将相关资料按中江县医疗保险局的工伤保险有关要求提前二天（双休日、节假日除外）提交给甲方，并接受安全教育，填写三级安全教育卡，签订安全协议，方能进入工程现场劳务作业，否则发生一切安全事故由乙方承担全部责任。

　　9、严禁乙方发生偷盗行为，若发现一次按偷盗财物价值的50倍罚款，情节严重的报当地**机关；严禁打架斗殴事件，除承担相应的责任及经济损失外，并处予每次5000元的罚款。

　　10、乙方自行解决食宿；乙方必须服从管理，保持现场整洁，及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清；乙方须与其他工种配合施工；乙方负责施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运；乙方须做好文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　九、违约责任：

　　1、工期：严格按甲方要求，如逾期，罚款20xx元/天。若乙方仍然达不到甲方要求的工期，甲方有权解除合同。

　　2、因乙方的质量、工期达不到本合同要求的，甲方有权单方面解除合同，且仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，且不承担任何违约责任。

　　3、若乙方在合同执行过程中单方面解除合同，则甲方仅按乙方完成总额的60 %进行劳务结算，甲乙双方均不承担违约责任。

　　4、因乙方不能按甲方的工资发放管理办法提供相关的资料，导致不能按时发放劳务费，甲方不构成违约。

　　5、其它：/ 。

　　十、本协议的变更：

　　1、任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

　　2、甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。

　　十一、本合同的解除：

　　1、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　2、属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，且不承担违约责任：

　　（1）乙方严重违反甲方规章制度的。

　　（2）乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

　　（3）乙方被依法追究刑事责任的。

　　（4）甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的。

　　（5）乙方不能胜任劳务工作的。

　　（6）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的。

　　（7）本合同约定的解除条件出现的。

　　3、若乙方单方面解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，否则应赔偿因此给甲方带来的损失。

　　十二、合同争议：

　　若甲、乙双方履行本劳务合同时发生争议，应协商解决；若双方不能协商解决，应向中江县人民法院起诉。

　　十三、其它约定：

　　1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

　　2、合同订立时间：____年____月____日。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　委托代理人委托代理人

　　身份证号：身份证号：

　　时间：____年____月____日时间：____年____月____日

承包木工合同6

　　发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____份*方米。

　　4、承包内容：

　　5、建筑安装工程造价：共计人民币____份元。

　　6、工程价款和费用的结算依据和付款办法：

　　7、工程开工日期：________年____月____日

　　8、工程竣工日期：________年____月____日

　　9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　甲方主要义务：

　　乙方主要义务：

　　违约责任：

　　（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____计算违约金。

　　（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___计算违约金。

　　（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　（4）工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的`如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

　　（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造**身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

　　1、本合同附件：共___份

　　2、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

　　3、本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。

　　发包方：______（盖章）法定代表人（签字）：_____

　　承包方：______（盖章）法定代表人（签字）：_____

　　签约日期：________年____月____日

承包木工合同7

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一、承包方法：

　　1、承包形式：单包工

　　2、工作量：地面铺贴20元每*方，房间地脚线4元每米，卫生间墙、地面22元每*方，楼梯踏步32元每*方，踏步脚线9元每米，一楼大厅墙面32元每*方，楼梯间墙面(400800)25元每*方

　　二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的'使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看**录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　六、罚款制度施工不带安全帽罚款50元人次;帽带不扣罚款20元人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次;悬空抛物罚款100元人次;井字架吊篮乘人罚款100元人次;宿舍内私拉电线罚款50元次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

　　七、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　八、保修：验收合格，双方签字之日起，保修________年。

　　九、付款方式按工程进度付款。工程完工，验收合格，一个月内付清95%工程款，余款在保修期________年后付清尾款5%。

　　十、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：_________________乙方：____

　　日期：________年____月____日

承包木工合同8

　　总则：

　　甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

　　全费用包干模式。

　　模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

　　合同履约保证金：

　　根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。

　　一、合同工期

　　根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

　　二、质量标准

　　工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)

　　三、甲方责任

　　1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

　　2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

　　3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

　　4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

　　四、乙方责任

　　1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

　　2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

　　3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺*者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺*处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

　　4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的'木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

　　5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

　　6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。

　　7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

　　8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

　　9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

　　10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

　　11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

　　五、承包材料范围

　　1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水*管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。

　　2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

　　六、施工单价中所包含的承包工作内容

　　施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

　　1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

　　2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

　　3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

　　4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

　　5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

　　6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20xx～5000元。

　　7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

　　8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

　　9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

　　10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

　　11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

　　12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

承包木工合同9

　　发包方：_____(以下简称甲方)

　　承包方：_____

　　身份证号：_____(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》，双方本着*等、自愿、互惠互利、协商一致的原则，达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：甲方将项目(图纸后浇带划分)

　　1、基础、地下室、主体、墙体定位筋、二次结构，所有的施工现场预留洞口与卸料*台搭设。阳台样板、后浇带、雨罩的模板制作、安装、支撑搭设、场内运输、螺杆的购买、止水螺杆、保养、卸货、模板拆除、起钉、模板刷脱模剂、工字钢悬挑层模板封闭、人货电梯的通道*台铺设、材料的码放、回收、清理等图纸所示的全部工作内容;

　　2、工具用具及机械：甲方提供电箱至每层及木工加工场旁，其余设备乙方负责。

　　四、承包方式：

　　以包工包料(0以上乙方必须使用三套全新模板)、包材料损耗、包工期、包质量、包安全生产及文明施工、包所有小型工具和手提电动机械、包场内水*、垂直运输、包工程验收，质量达到甲方、监理、建设单位检验的合格标准，(如果相关单位要求对质量有影响必须要更换模板必须更换)包施工时乙方工人的安全保护用品、工伤保险和劳保福利。乙方施工辅助用移动配电箱由甲方统一配置、费用由乙方承担。所有楼层的钢管由甲方提供。

　　五、结算方式：

　　1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单计算工程量，按照承包单价进行结算;为达到市级示范质量要求所采取的合理的技术措施和由于乙方的原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　2、结算审核程序：乙方申请施工员审核工程量质量员确认质量等级项目核算员审核单价材料员和仓库保管员签证项目经理批准(项目经理有权对有依据的工程量进行增减)项目负责人终批。

　　3、现场发生的工程签证，须于工程完成后七日内报施工员签证，确认工作内容、工作量、工作时间，经施工员确认后必须在七日内报项目负责人签字确认，逾期不上报的则不予受理，将不纳入工程结算中。

　　说明：

　　(1)作为有丰富施工经验的承包方，在签订本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息，乙方承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向甲方要求额外的费用和其他项目的索赔。

　　(2)合同履行期间，由于工程变更等各种原因而引起甲方自身的承包范围发生减少，则甲方有权按照实际情况与乙方协商后修改乙方的承包综合单价及承包工程量。

　　(3)由于乙方的原因造成返工的工程量，甲方不予计量，同时超量耗用的材料费等从乙方的结算款中予以扣除。

　　六、承包单价：

　　1、包机械、包铁钉、铁丝、包小型工具用具及手提电动机械，并配合甲方放线员协助放线，按模板接触面积计算，每*方米综合单价为元/㎡。

　　2、承包单价为综合单价〔包人工费、材料费、管理费、差旅费、赶工费、医疗费、社保费、医保费、个人所得税及手提用具等费用)，木工按模板与混凝土接触面积计算，承包范围以外的工程量确需做点工按照150元/点工计价。

　　3、合同包干价，在工程施工过程中，设计变更洽商在3000元以内不作调增调减。因已施工完毕，再进行变更，按实际工作量签证。

　　七、付款方式：

　　(一)支付时间

　　1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的70%(含已支付的工人生活费)，即0.00付一次;以后每八层付70%(含已支付的工人生活费)。

　　2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%;

　　3、工程封顶一个月内付至完成量的80%，所有模板完成后三个月内付至完成量的95%，余下5%待竣工验收合格后付清;

　　4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。

　　(二)支付规定

　　1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开始每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的*均人数，按照每人每月800元的标准支付。

　　2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。

　　3、甲方支付款项时采用转账支票与现金各50%的支付形式(乙方不提供发票)

　　八、双方的职责：

　　(一)甲方职责：

　　1、甲方委派_____为工地现场代表，负责本合同的履行。

　　2、进场前五天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

　　3、乙方进场时，甲方以书面形式就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底

　　4、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

　　5、甲方委派的工地现场代表，负责对乙方的工程质量、进度进行检查验收，办理变更登记、竣工结算手续等工作。

　　6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

　　7、甲方有权在工地内随时抽查乙方工人随身携带物品，如有发现乙方工人有盗窃行为，甲方对乙方处30000～5000元/次罚款，并将乙方工人扭送**机关处理。

　　(二)乙方职责：

　　1、乙方委派_____为现场管理代表，负责管理劳务作业人员，并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作调会议。乙方责任人每周保证6天(以考勤为准)住在现场;且保持通讯24小时畅通，若发现不在现场每天罚款150元，开会迟到罚款50元，不参加罚款200元;特殊有事时，需提前向项目经理或现场经理请假，并经允许后方可离开现场，但不得超过2天。

　　2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续;协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

　　3、乙方队伍进场时，提供五证，须按当地**外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担;乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建筑工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

　　4、乙方必须确保工资及时发放工资到工人，若因乙方工资发放不及时或发放不到位而造成的劳资纠纷，甲方有权代为处理，处理费用在乙方工程款中扣除并处以1000元/次的罚款。

　　5、乙方自带必备的施工工具和用具以及工人的安全防护用品等，费用包括在承包单价内。若甲方根据文明施工的要求，需要统一为工人配备安全帽、工作服、工具包等，则甲方有权将此部分的费用按照实际情况从乙方的结算款中予以扣除。

　　6、乙方应遵循甲方公司的《成品保护的有关规定》，加强对施工人员的成品保护教育，不得在结构物和已施工完成的成品、半成品上随意钻孔、凿槽、拆除结构物等，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。

　　7、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，必须承担赔偿责任。

　　8、乙方施工中每天必须做到工完料清以及工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

　　9、乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记。乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金200～300元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

　　10、严禁乙方工人在工地打架、斗殴、酗酒、闹事、偷窃、破坏公司财产，如有发生，当事者双方均处500～1000元违约金罚款，情节严重者报送**机关处理。

　　11、在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包同时范围、工作内容必须属实，工程签证必须严格按照甲方的签工要求，同时三人签字方可生效(施工员、核算员、项目经理)，如果发现签证单内容有虚假记录串谋作弊等行为，甲方有权按分项工程价款的100%进行处罚。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。

　　12、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起2天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所产生的费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关。

　　13、乙方因自身的原因或者无正当的.理由而要求中途退场时，甲方项目部有权按照乙方实际已完成的工程量的60%进行结算。

　　14、乙方在履行合同的过程中，不得以任何理由和原因，煽动工人闹事、围攻甲方人员和工地办公室。若发生以上情况，甲方有权对乙方处以20xx元的罚款并在结算款中予以扣除。

　　15、如果因为工程发生变更而造成乙方承包范围的工程量的增加或减少，乙方须积极调整劳动力，无条件服从甲方的指挥，不得以此和其他原因为借口，向甲方提出经济补偿和单价调整的要求，否则视为乙方违约。

　　16、乙方必须服从项目部管理人员的生产、安全、质量安排，如有争议可请示项目经理协商解决，无正当理由不服从安排的将视情节轻重处以1000～5000元/每次的罚款，罚款金额在当月进度款中扣除。

　　17、乙方必须组织好工人进行施工生产，进行三级安全教育，并及时上报项目部，如有发现无三级安全教育和工人照片，发生一切责任由乙方自行负责并对班组进行300元罚款。

　　18、乙方手机必须二十四小时开机，如果施工现场需要调节与沟通生产机进度，乙方违约承诺的时间不能到位，按情节轻重给予500～3000元/每次的罚款。

　　九、定岗定员要求：

　　1、乙方拟进场的人数应满足现场进度要求。

　　2、乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员，按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须报甲方，并上墙公布，如不按此要求执行，甲方对乙方可处以承包产值5%的违约金处罚。

　　3、甲方有权不定期清点乙方人数，第一次发现每少一人可按90元/人处以违约金罚款;第二次按180元/人处以违约金罚款;第三次工人仍不到位，甲方有权增派或改派其它施工单位施工，由此增加的承包差价由乙方承担，在乙方工程款中扣除，后责令乙方按已完工程的60%结算退场。

　　4、乙方必须按甲方的要求定员定岗，如随意调换工人充数，每次处以违约金100元/人。

　　十、施工工期的条款：

　　1、按项目部施工进度计划。

　　2、在工种街接上，承包方必须服从发包方的统一调度，承包方无特殊原因而造成工种街接上的脱节，须赔偿由此造成的一切经济损失。

　　3、按第2条中的分部分项工程进度计划，每个分项工程计划最终完成时间每延迟1天，甲方有权对乙方处以1000元/节点/天的罚款，按双方确认进度计划延误合计超过3天的，甲方有权另行安排队组进行抢工，由此发生的各项费用，在乙方结算款中予以扣除，或通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。

　　4、若乙方的工程进度和工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知1天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它的施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，同时甲方有权责令乙方按已完成的合格工程的70%工程量结算退场。

　　5、如遇下述情况，由乙方向甲方在24小时内办理书面的延期签证，但甲方不负担由此引起的费用。

　　①开工前甲方不能按时交出场地，提供水电的接入点;

　　②业主、建设单位重大设计变更的影响;

　　③不可抗力严重影响施工。

　　6、乙方已充分考虑到本工程可能由于停电、停水、恶劣天气、业主的工程变更、现场工序的交接不及时以及当地**对于有关工程施工时间限制的规定等而引起的工期延误，并且乙方不会因为以上原因造成窝工等情况向甲方提出有关费用补贴的要求。

　　7、若非乙方的原因造成工程连续停工十天(不含不可抗力的原因)以上，甲方应承担乙方实际到岗工人误工费，但补贴费用不超过3万元。

　　十一、工程质量的条款：

　　1、乙方承包施工的工程量以GB50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一彼标准》及相关规范、施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、作为检查、抽查或验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方的原因造成工程出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，并赔偿因此给甲方造成的其他损失。

　　3、分项工程施工完毕之后，乙方必须先经自检合格后方能书面呈报甲方(或相关单位)验收。甲方第一次验收不合格，对乙方处以500违约金罚款，可考虑要求乙方限期整改完毕后再报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

　　4、工程质量要求达到甲方、监理、建设单位检验的合格标准，主体结构的楼面质量达清水混凝土的要求。如果要求乙方更换模板没有更换模板经有关单位发现每次罚款20xx元。

　　十二、安全生产和文明施工的条款：

　　乙方施工过程必须按照工程质量、安全文明双示范工地标准施工。

　　1、乙方对自有人员的进场必须做好安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送项目部安全员。

　　2、乙方必须做好每天的班前安全交底及每周安全检查的总结，并有书面记录;严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度〔处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

　　3、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全的自检和整改工作。

　　4、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉、煤气、开水龙头不关者，发现每人次处以违约金100元整，从工程款中扣除。

　　5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中乙方所发生的工伤事故处理的一切费用，与甲方无关。

　　6、特殊工种操作人员必须持有效证件上岗;机械的操作人员必须为有丰富经验和经过培训的工人，因为自身违章操作而引起的安全事故，一切责任均由承包方负责。

　　7、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

　　8、乙方的工人在施工过程中，必须每天穿着工作服、戴好安全帽，不允许穿拖鞋和赤膊操作，不允许在施工场地内随意大小便，否则甲方有权对以上现象进行经济处罚。

　　9、乙方施工中每天做到工完料清，及时做好每天施工作业面和材料堆放场地的清理工作。半成品以及废料等应按规格堆放在甲方指定区域内。

　　10、乙方的工人在施工过程中，若被发现有私自拆除安全设施，包括脚手架、安全网、脚手板以及施工洞口和临边的栏杆、盖板和机械防护设施等现象时，甲方有权按照公司的安全管理规定予以处罚(将按每次300元进行处罚)

　　11、乙方的施工人员在施工现场必须保持施工场地的卫生整洁，不得乱扔垃圾，否则甲方有权对以上现象进行经济处罚。

　　12、乙方的工人在上下班的过程中应注意安全，发生任何安全事故均由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

　　13、由于乙方自身的原因发生安全事故，乙方必须服从甲方对于事故的处理方法和程序，并承担相应的责任。

　　14、乙方内部员工打架斗殴造成的伤害和损害，由乙方自行负责，与甲方无关。

　　十三、生活区和宿舍管理条款：

　　1、甲方负责向乙方提供住宿及用膳设施的条件，如果分包人不能按照项目部规定的人数要求居住，则每月按500元/间收取住宿费。

　　2、乙方的施工人员宿舍必须服从甲方项目部的统一安排，宿舍内保持清洁卫生，注意保护公共设施，损坏和污染各项设施照价赔偿。

　　3、乙方工人必须留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金罚款每人每晚50元的标准计算，因此而造成治安问题的，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

　　4、严禁乙方的工人在宿舍内私自乱拉乱接电线、插座、电炉、煤气生火做饭，若出现以上现象，甲方有权予以无条件拆除，并有权进行经济处罚。若因为以上原因而引起的火灾、触电等安全事故，一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

　　5、乙方住宿区每间房用电装表核量，每月用电量不得大于50度/大房间、30度/小房间，超出额定用量，按1.5元/度收取乙方超用部分电费，从当月生活费中扣除。

　　6、乙方的工人在生活区洗衣、洗澡等，必须节约用水，开水龙头不关者，发现每人次处以违约金100元整，从工程款中扣除。

　　7、在食堂买饭菜时，遵循先来后到的原则，讲究礼貌，一律在食堂的窗口依次排队等候，若由此发生打架斗殴等现象，将按照项目部的管理规定进行处罚。

　　十四、解决合同纠纷的方式：

　　1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。

　　2、如果双方协商不成时，可向合同签订的人民法院起诉。

　　十五、其他：

　　1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。

　　2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，，均具同等法律效力。

　　4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包木工合同10

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方： （身份证号码： ）（以下简称乙方）

　　遵照*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就***小区 标段模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：**小区*期工程****标

　　2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期）

　　二、承包方式：

　　1、本工程采取包工不包料方式承包。

　　2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。

　　3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水*尺、水*胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。

　　三、承包范围：

　　模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。

　　四、工作内容：

　　1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。

　　2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、*口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。

　　3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找*、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子（含超高）等工序。

　　4、木模板的'拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。

　　5、整个模板工程完成后，模板修理，拔除可用模板铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐

　　6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块，凿除包括止水螺杆的拆除，外墙对拉螺杆木块凿除，后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。

　　7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。

　　8、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。

　　五、承包价格:

　　1、按每层木模板的沾灰面积计价，承包单价为综合包干元/㎡（提供劳务发票）。若乙方自带两线一钉单价按1元/㎡计算。

　　2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整（除变更工程内容外）。

　　3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、**部门要求停工、气候因素影响等工期顺延）、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。

　　4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　六、工程量计算及工程造价结算方式：

　　1、工程量计算方式：按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。

　　2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。

　　七、付款方式：

　　1、主体正负零以下部分按*口后付款70%，地下施工中间根据甲方付款情况可酌情考虑提前支付一部分。

　　2、主体正负零以上进度款按月付款，只对己拆除模板的主体结构付进度款，由工地技术员及建设、监理、项目部对己拆除模板的主体结构验收达到合格后付进度款，根据项目部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%，模板工程全部完工后，经甲方、监理验收达到合格后付款5%，剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。

　　3、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方（工资表），劳动报酬不能超过进度款，超过进度款由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予预拔。

　　八、质量标准及有关要求：

　　1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-20xx）合格等级

　　2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。

　　3、质量要求：合格。

　　4、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，或更换班组，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。

　　九、文明施工要求：

　　1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

　　2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。

　　十、安全要求：

　　1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。如现场发生（人员伤亡等）安全责任事故，由上级主管部门确定责任后，按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和办法执行。其中费用3000元以内的，由乙方自行承担；超过3000以上的由保险公司赔付（甲方必须为乙方现场施工作业人员缴纳意外伤害保险）。

　　2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。

　　3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。

　　4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。

　　十一、工期要求：

　　1、本合同工期从20xx年 10月 1 日开始至20xx年 8 月 30 日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，因乙方原因造成工期延误，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。

　　2、乙方应在标准层配完三层模板后，每3天内完成一层梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　3、乙方必须保证每天有足够的工人上班作业，如连续3天内项目部提出上班人数不足延误工期，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　

承包木工合同11

　　甲方： （简称：甲方）

　　乙方： （简称：乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将 项目

　　工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（ ）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）

　　三、乙方负责：

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60％结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责；

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

　　五、工期要求；

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60％结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的.损失费用。

　　六、质量标准；

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80％，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

承包木工合同12

　　甲方：_____________有限公司

　　乙方：_____________

　　经双方协商由乙方承担甲方湖北省潜江市南城校区教学楼木工工程施工任务，为明确双方责任，保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。

　　一、承包方式：包工不包料。

　　二、承包保证金：_____________元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。

　　三、承包范围：

　　1、施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

　　2、木工装模甲方提供支撑、模板、方木，乙方承担装模所需用的`工具、机械和有关材料（拉杆、卡具、元钉、元丝、螺丝等）。

　　四、承包价款和付款办法

　　1、按建筑面积每㎡（建筑面积按国家规定的计算方法计量）承包价款中含工人劳保费和养老保险金。

　　2、第一层完工验收合格付承包工程价款的，三层完工验收付20 %，主体结构完工验收合格后付20 %，竣工验收付，余款保修期满付清。

　　3、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。

　　五、工程质量：

　　乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元，以此类推，从承包款中扣除。

　　六、安全施工：

　　乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按***施工规范组织施工，安全防护措施符合***规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。

　　七、文明施工：

　　乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，模板、方木、卡具合理利用，不得有浪费现象，完工后方木、模板、卡具归类堆放整齐，现场文明整洁。发现乙方人员浪费现象，一次罚款500元，二次罚1000元，再次清退出场。

　　八、工期：20xx年5月15日止，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款20xx元，提前奖20xx元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。

　　九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

承包木工合同13

　　甲方：

　　乙方：__________________

　　依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就______(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程承包范围

　　______1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。

　　第二条工程工期

　　1、计划开工日期：计划完工日期：

　　2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第三条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。

　　第四条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同。

　　2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。

　　第五条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。

　　4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第六条乙方责任和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

　　8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第七条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第八条材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第九条承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每*方米1800元。1#、5#楼按每*方米1800元的45%结算(即每*米810元)。

　　2、承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)。安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)。

　　文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的'措施用工费用。

　　甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。

　　3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十条结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 _______%的劳务管理费。

　　第十一条施工验收

　　1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十二条工程保修

　　1、保修范围、期限：______________

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十三条保险

　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十四条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

　　4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。

　　5、仲裁机构要求停止合同工作。

　　6、法院要求停止合同工作。

　　第十五条合同履约保证金

　　1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十六条合同终止

　　双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十七条合同份数

　　本合同一式_______份， 甲方_______份。乙方_______份。

　　第十八条合同生效

　　本合同自双方签章后生效。

　　甲方(盖章)：______________

　　乙方(盖章)：______________

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

承包木工合同14

　　建设单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　甲方有，现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修木工工程

　　二、施工地点：

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款，余下的5%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。

　　五、施工期限：从年月日起至年月日止共天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。

　　七、责任：(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的'基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

　　(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　(4)、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　九、单价室外铝塑板招牌室内基层打底室内铝塑板室外铝塑板包柱

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包木工合同15

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。

　　工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。

　　手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。

　　六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

　　漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：______________

　　九、工程管理双方责任：

　　甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;

　　2、提供外脚手架及安全防护网;

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的'处理意见;

　　4、及时将支模用的材料供应至现场;

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

　　乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。

　　遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料;

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;

　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责;。

　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　____年_____月_____日

木工承包协议菁选（扩展2）

——承包木工合同菁选

承包木工合同15篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的承包木工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包木工合同1

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　（承包方）

　　（受让方）

　　地址：

　　地址：

　　为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：

　　一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。

　　二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：xxxx

　　三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从x年x月x日起，至x年x月x日止。

　　四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x亩流转给乙方，该土地具**置（名称、四至）。（可具体列表说明，并附土地现状*面图）。

　　五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方x元/亩，（或实物x公斤/亩），合计x元（或实物x公斤）。

　　六、甲方的权利和义务：

　　（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

　　（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　七、乙方的权利和义务：

　　（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

　　（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

　　八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

　　（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的'；

　　（二）订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；

　　（三）一方违约，使合同无法履行的；

　　（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

　　（五）因不可抗力使合同无法履行的。

　　九、违约责任：

　　（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

　　（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

　　十一、其他约定事项：

　　（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

　　（二）合同甲、乙双方约定的其他事项。

　　（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　（承包方）

　　（受让方）

　　___年___月___日

　　___年___月__日

　　村集体经济组织或村委会

　　批准或备案意见（盖章）：

　　x年x月x日

承包木工合同2

　　甲方： (简称：甲方)

　　乙方： (简称：乙方)

　　经甲乙双方共同协商，甲方将 项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价

　　乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的( )元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体)，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围

　　乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，(含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)

　　三、乙方负责

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的`按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，(不含电磁炉用电)

　　五、工期要求

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式

　　本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　年 月 日 年 月 日

承包木工合同3

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、结构形式：砖混结构

　　4、以图纸建筑面积计算，每*方米_________元。

　　为了明确责任，按质量完成建筑工程，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等现行法律，结合本工程具体情况，经双方协商一致。签订如下协议共同遵守。

　　一、承包方式用工期

　　1、本工程人工费清包工包干：

　　木工工程按实际图纸面积计算

　　2、开工日期：工程自月月竣工验收。

　　二、支付与结算

　　木工工程按工程进度分批付工程工资，根据完成量工程款按%支付工程款，全部完工后其余尾款待工程验收后结清。

　　三、工程施工

　　本工程严格按照图纸设计和相关规范、国标要求进行施工，不得任意变更设计，必须经甲方签认后生效。

　　四、外架搭建主体有清包工木工完成工程。

　　五、双方责任：

　　甲方：开工前应交乙方施工图纸二份，负责施工过程中产生的损耗。乙方：

　　1、严格按照施工图纸和技术说明进行施工，确保施工质量，按照规定的'时间如期完成交付工程。

　　2、工程质量不符合合同要求，返工均由乙方承担所有损失，工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作为违约金。

　　六、安全文明施工

　　乙方按有关规定，采取严格控制的安全防护措施，并按照国家法律承担因此发生的费用。

　　七、安全要求

　　1、乙方必须按照公司安全管理要求及时对职工进行安全教育，包括安全书面和口头底、岗前交底。

　　2、如发生安全事故，应立即上报甲方，事故责任损失在20_元以内的由乙方自负；在20_元以上，根据事故原因由甲乙双方协商负责；但事故的日常工作由乙方负责。

　　3、乙方必须本着以人为本的原则，教育职工自觉遵守安全操作规程，不得违背指挥和违章作业，有安全隐患的及时修正。

　　八、本工程二次结构由清包工整体施工完成。

　　九、附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经签字后即时生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

承包木工合同4

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：木工班组：班组（简称乙方）

　　住址：

　　身份证号码：

　　为确保项目部计划的实施，明确承包任务、职责、内容，发挥班组的劳动积极性，现将**居住主题公园**的部分别墅工程的木工支模工作，以包清工形式承包给乙方施工，经双方商定，特订立如下协议，以资共同遵守。

　　一、承包范围、工作内容

　　l、工程承包范围：按建施总说明的建筑面积计算，本工程所有图纸及联系单内及施工现场范围内的木工模板工程。

　　2、工作内容包括：场内操作棚搭拆、场内水*、垂直运输、搭拆模板承重架[包括钢管切割(切割片由甲方负责)、模板制作、安装、加固、拆除、清理、刷隔离剂、轧头、对拉杆、螺帽、垫片的回收和修整、预留洞口(包括安装所需的预留洞口，指用木模施工的洞口)压顶梁和冠梁、小型预制件模板制作、预埋件安装工作、落手清、炸模后凸出部分的凿*，以及施工缝等处钢丝网安装等。结构完成后支模材料及附件必须经清理后吊运至地面，按甲方指定的地点分类堆放整齐。场地上的木工班作业垃圾如木屑、碎板条、块等由木工班及时清理吊运至甲方指定的地点。当场地清理时各方的垃圾或施工材料混放时，乙方不得找任何借口推脱不先清理，若额外产生点工，按合同点工处理。

　　3、乙方必须在 按合同要求人数进入甲方指定的场所正常开工。

　　二、单价

　　根据以上工作内容和达到合同要求的工程质量，按工程建筑面积联排L11#、L12#、L13#别墅每*方米45元，独立、双拼别墅每*方米48元计算。此单价还包括支模所需的铁丝、铁钉、锯片等辅助材料的费用，以及本协议内所确定的其他费用；如建设单位或因特殊情况而工程停建时价格不变，工程量按实际完成部位结算。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按图纸和国家规范标准施工，确保本工程目测、实测在结构验收时一次性达到优良的质量要求，并且实测实量符合施工规范和设计要求。

　　2、施工前，必须上报管理人员名单，支模施工方案及质量保证措施，组织精干的场指挥人员，精心施工，确保甲方下达的指标按期完成。

　　3、砼浇捣时必须在木工班管理人员的带领下有专人值班，跟随浇捣班，不得随便离开，否则发现一次，罚款200元。由于支模引起砼变形或炸模现象而返工的`损失均由乙方承担，并按每处500--20xx元进行罚款。

　　4、乙方保证砼接缝*滑无明显漏浆现象，主要部位如柱和梁交接处、楼梯施工缝、楼梯处剪力墙上下层接缝、电梯井内侧上下层接缝、地下室外墙内外侧接缝、楼板、梁施工缝接缝、楼梯*台角柱、栏板与楼板外侧接缝、地下室外墙与外柱接缝等均用泡沫胶条或其他可代用材料处理。墙、板模板接缝整齐、预留洞口垂直*整无炸模现象、梁底处阳角、柱阳角、预留洞阳角等无炸模现象、构造柱与砖接槎整齐，接槎处嵌泡沫胶条，柱子一次性定形部位的模板按缝不能超出2毫米，水*模板接缝不能超出1．5毫米。

　　四、安全生产、文明施工

　　1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一，预防为主”的方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故的发生。

　　2、开工时新工人进场前均作安全教育，完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术教育者名单，上报给甲方。

　　3、乙方必须设专职安全员一名，负责安全生产、文明施工，并对全部工人进行安全生产技术交底。自工班长、安全员定期召开安全生产、文明施工会议，并作会议记录，呈报甲方。设专职文明施工管理人员一名，负责后勤，配合项目部的文明施工管理工作。

　　4、坚持文明施工，及时做好“落手清”工作，搞好宿舍及包干区范围清洁卫生。不随地大小便，寝室内不准烧电饭锅、热得快、电炉等用电量较大的电器。未经项目部同意，不得私自开火，违者按有关条例予以处罚。

　　5、若发生工伤等安全事故，经调查后，属乙方原因造成的，由乙方承担—切经济与法律责任；如属双方责任，医药费在1000元以下，不予报销；1000元以上酌情处理。

　　6、在现场作业层，禁止放置木工锯机进行现场切割加工，如确因施工需要必须经甲方批准同意，并办理好安全、消防等手续。

　　五、工程进度

　　1、乙方应根据施工实际情况，配备足够的管理和操作人员，进行昼夜分班施工，在高峰期必须保证施工人员有30人以上，管理人员有1人以上。

　　2、乙方应确保项目部编制的总进度网络及进度计划，在规定的期限内完成，以便和其他工种衔接。服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度要求通知单组织施工，并无条件接受通知单要求的奖罚措施。

　　3、如因工程需要必须保证雨天、节假日、夜间正常施工。

　　4、在主体施工中，专门落实1名施工人员配合项目部放样及复核工作。

　　六、综合治理

　　l、遵守项目部各项规章制度（具体另附），创文明建筑工地，做文明建筑工人，与项目部签订有关消防、安全，综合治理等责任书，积极开展劳动竞赛活动，争创模范班组。

　　2、新别墅主体木工模板工程承包合同提要：乙方承包后，不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同，否则罚没保证金和工程余款。如工人进场必须具备汁划生育证明、外出劳务址明、有效身份证及准备五张一寸彩色*照，甲方配合做好暂住证就业证等，费用由乙方自负，未经项目部同意，不准带家属孩子住工地，违者按有关条例予以处罚。

　　3、乙方招收劳务人员，必须严格按江西省有关法规规定、政策接受**所属部门及街道组织的监督、检查。

　　七、机械设备、劳保用品、其他机械用具及零星点工

　　1、木工工程所需的机械没备，木工锯机、*板压刨机、工具均由乙方自理，如属甲方提供部分设备，在使用过程中的配中的配件更换由乙方负责．保证所有机具能符合安全规范，可以正常使用。

　　2、劳保用品(包括雨衣、手套)由乙方自负。

　　3、轧头损耗按2％、山形卡损耗按3％计，小于或超过上述损耗数，按工班工程量分摊以市场价奖罚。

　　4、本工程所需要而不属承包范围的木工工人工资，按每小时4元计算，不作调整。乙方必须服从从项目部统一调派，不得因工资高低或其他借口而拒绝作业。

　　八、付款办法

　　每月工资发放，因本工程属于低层，需用时间短，故乙方进场后一个月凭在甲方项目部办理的有效工卡作为领取生活费的凭证，500元每人每月，在结构主体验收后付至80%，（但前提是必须做好做完，乙方在本工程中的所有事务后），如乙方需中途借款，由工班长向所在栋号的施工员书面申请，栋号施工员签字后报请项目经理批准。再到项目部财务人员处领取。剩余款在幢号工程竣工验收后45天内付清。

　　九、奖罚措施

　　1、质量奖罚：若乙方不能遵守合同内的各项质量要求，造成中间结构验收的目测，实测、实量等检验项目达不到结构验收质量要求的，除扣本合同余留款作罚金外，并承担返工所引起的一切费用。

　　2、为保证工程质量，乙方必须及时清理楼板、隔离剂等，如不执行，则按每*方罚0．5元，当月执行。

　　3、工期奖罚：凡乙方不能完成由项目部编制的工程总施工网络计划的，除赔偿其他工班的误工费外，还需承担每天500元的罚款。

　　4、乙方不能随意锯短；大板小用、模板打洞，发生该类情况时，乙方赔偿甲方的一切损失；如确需要锯短、小用、打洞时必须先经过甲方同意后方可实施，否则，处以罚款300元/次。

　　5、乙方的质量不符合技术交底或企业、国家标准时，甲方管理人员有权根据情节轻重进行罚款；造成返工等损失时，加倍赔偿甲方损失。

　　6、其他奖罚：根据项目部的各项制度或会议纪要、双方承诺等执行。

　　十、其他

　　l、乙方承包后，不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同，否则罚没保证金和工程余款。如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同。

　　2、乙方必须遵守工地各项制度、条令，严格服从甲方的统一调遣、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。

　　3、乙方落实专门施工员，未经甲方同意不能随意调换。

　　4、乙方负责急用材料卸车工作，甲方不承担费用。

　　5、乙方应教育职工在施工时做好其他工班的成品保护工作，如已浇捣的混凝土等，若在混凝土表面有乙方工作人员踩留脚印的每只罚10元，在当月执行。

　　十一、协议生效后，如乙方以各种理由中途退场，则甲方有权按乙方已完成的总工程量的70%给乙方结算，乙方不得有异议。

　　十二、本工程木工班施工人员需办理**规定的各项应由班组承担的手续费用诸如参加养老保险的费用，应由乙方承担；所有对外办理的证件如暂住证等费用匀由乙方自行承担。

　　十三、未尽事宜双方协商处理。

　　十四、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经签字盖章或手印后生效，具有法律效力。

　　十五、项目部的职工文明守则、就餐制度、项目部治安处罚管理条例、项目部全员规范责任制、施工现场安全生产管理制度、安全生产管理处罚条例、消防防火管理责任书、消防安全管理制度、动用明火及危险品规章制度、消防安全管理奖罚条例，各班组落手清检查考核制度，班组长责任制、安全管理责任书等作为本协议的附件。

　　甲 方 乙 方

　　负责人签字： 负责人签字：

　　 年 月 日

承包木工合同5

　　建设单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　甲方有，现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修木工工程

　　二、施工地点：

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款，余下的5%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。

　　五、施工期限：从年月日起至年月日止共天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。

　　七、责任：(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

　　(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的'施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　(4)、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　九、单价室外铝塑板招牌室内基层打底室内铝塑板室外铝塑板包柱

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包木工合同6

　　甲方： （简称：甲方）

　　乙方： （简称：乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将 项目

　　工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（ ）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）

　　三、乙方负责：

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60％结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的`施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责；

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

　　五、工期要求；

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60％结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准；

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80％，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

承包木工合同7

　　甲方： 劳务公司 (以下简称甲方)

　　乙方： 班组 (以下简称乙方)

　　根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在*等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、 工程名称：

　　模板安装、拆除

　　二、 工程地址：

　　三、 结构类型：

　　四、 建筑面积：

　　五、 承包方式：

　　包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

　　六、 承包内容及要求：

　　模板工程：

　　1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水*运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水*标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。

　　2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

　　3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

　　4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。

　　5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

　　6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

　　7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

　　七、分项承包单价：

　　序

　　号

　　分项名称 单位 单 价

　　(元/实际面积) 备注

　　优良 安全 进度 文明施工 零星材料(铁钉等)

　　1 模板制作、安装 m2 砼接触面积

　　2 模板拆除 m2 砼接触面积

　　说明：

　　1、 凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。

　　2、 此单价包括税金(结算时扣除税金4.16%);其中营业税综合3.56%，个人所得税0.6%。

　　3、 此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故降低3元/㎡;若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡;若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡。

　　4、 木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责(电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等)

　　5、 零星材料由甲方提供(甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责)。

　　八、工质量标准：

　　100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

　　九、工期要求：

　　总工期 天(按甲方单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。

　　十、安全要求及综合治理;

　　1、各承包组必须认真学*和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

　　2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付，3000.00元---1万以内的`甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。

　　3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

　　5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

　　6、严禁打架斗殴、*娼、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

　　7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款，若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

　　8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

　　十一、甲方职责：

　　1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

　　2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

　　3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理(电每月30度、超出度数按照1.00元/度扣除)。

　　4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

　　5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

　　十二、乙方职责：

　　1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

　　2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

　　3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

　　4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

　　5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

　　6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

　　十三、文明标化、卫生要求：

　　1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

　　2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。

　　3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

　　4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。

　　5、本工程为无等级事故工地，确保郑州市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款5.00元/建筑面积。

　　6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。

　　7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。

　　8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。

　　十四、材料管理：

　　1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。

　　2、完工后对周转材料的修理、清理，拨除层板上和木枋上的铁钉，按指定地点堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不办理此手续，甲方将按照模板面积0.50元/ m2从结算中扣除。

　　3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度，(各种周转材料按定额计算损耗，扣件损耗率1%;山型卡损耗率3%)如乙方归还不够领料数量，将按市场价全额赔偿。(包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失)

　　十五、设施、工具供应：

　　除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等等)。

　　十六、人工费结算及支付：

　　1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

　　2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000;以后甲方每月支付乙方生活费650元/人(按登记出勤人数)。

　　3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，按分项承包结算总价80%支付乙方(含借支生活费及罚款)。结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%，(质量标准以质检站核定为准)，留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。

　　4、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。

　　十七、其他：

　　1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。

　　2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

　　3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方： 劳务公司 乙方：

　　负责人： 经办人：

　　年 月 日

承包木工合同8

　　工程名称：商丘名仕华庭3#、4#住宅楼

　　发包单位: (甲方) 承包单位: 木工组 (乙方) 为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在*等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:

　　一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部模板工程（含垫层、基础、圈梁、构造柱、现浇梁板、线条、楼梯、预制构件模板等）

　　二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价 17 元/M2，一次包清。

　　三、材料、机械工具的供应及使用：

　　1、所用模板、木方、架材、机械、主要工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(电锯、手锯、铁丝、钉子、锤子、线绳、线锤等）、生活用品、由乙方自行解决。

　　2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的材料应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。

　　3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。

　　4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。

　　四、工程质量：

　　1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的`要求。 否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，

　　折价从承包款中扣除。 2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。

　　五、工期要求：

　　主体工程天。

　　工期自 年 月 日算起，麦收、秋收、秋种不放假。

　　本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，工期相应顺延，以施工日记为准。

　　工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。

　　六、工程款拨付：

　　主体工程结束拨付工程款70%，装饰工程结束拨付25%，余款5%在工程竣工验收合格后，一个月内付清。

　　七、工程款拨付条件：

　　1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。

　　2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。

　　八、安全施工要求：

　　乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的责任一切安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担。花费在500元以上者，如因乙方违规作业所造成的一切经济损失均由乙方全部承担。

　　九、其它约定事项：

　　1、班组长每天早上7：30及下午6：30到项目部签字报道，有事提前书面请假。迟到超过5分钟者，每分钟罚1元，超过30分钟者视为无故不到，无故不到工地者，一次罚50元。

　　2、开工后，乙方班组技术员必须到位，跟班现场作业。

　　3、领取生活费及工程款，必须先由主管技术员签字。

　　4、乙方应尊重甲方，服从甲方领导。

　　5、乙方有义务保持施工现场的清洁卫生，不得损坏现场的设施及邻居的财产，所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。

　　6、乙方应做好自己的模板支设成品保护工作，因未保护好而造成破坏的自行整改。

　　7. 乙方负责工程中所有预留洞、预埋件及预埋钢筋的模板留口和钻孔工作，负责预制板及排线道安装后的缝隙吊模工作。

　　十、补充条款：文明施工、工程质量管理细则

　　（一）十不准：

　　1、非施工人员不准进入施工现场。

　　2、施工现场不准乱堆放模板材料、架材。

　　3、施工人员不戴安全帽，没有安全防护措施不准施工。

　　4、不准聚众赌博。

　　5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。

　　6、不准随意更改配合比。

　　7、模板、木方不准乱用，能使用的模板头不准下楼。

　　8、检查出的模板支设问题不返工或整改不彻底，不准进入下道工序。

　　9、图纸设计意图表达不明，理解不清不准施工。

　　10、不准在施工现场住宿，不准在施工现场大小便。

　　（二）为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方单位配合。

　　1、不按设计图纸及甲方要求施工者，发现一次罚款100元。

　　2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业，无人跟班一次罚款100元。

　　3、支模后，水*、垂直、*整，超过规范要求者，一处罚款50元。

　　4、通长模板必须挂线校直，违者每发现一处罚款50元。

　　5、模板加固不牢引起爆模及跑浆的，发现一处罚款100元。

　　6、模板不刷隔离剂、构造柱不粘海绵胶条施工者，发现一处罚款50元。

　　7、混凝土强度达不到规范要求，擅自拆模者，发现一处罚款100元。

　　8、高空作业不系安全带，不戴安全帽，穿拖鞋者，每次每人罚款20元。

　　9、施工中，打架、斗殴者，不论任何原因双方各罚款200元，领导加倍。

　　10、各班组长及工人酒后上班者，发现一次罚款200元。

　　11、不服从甲方管理者罚款500元。

　　12、除看场外，施工中楼栋内不准住宿，如发现每人每次罚款50元。

　　13、每天下班前，乙方应自觉清理所用材料，不能乱扔乱放，如发现达不到要求者，罚款100元。

　　14、模板支好在钢筋绑扎前，应将模板上的杂物及锯沫清理干净，违者一处罚款50元。

　　15、施工现场所有甲方机械、材料、工具归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。

　　十一、本合同自双方签字后生效

　　如有一方违约，将负担一切责任。

　　十二、如果乙方不自觉屡行本合同，甲方有权单方面解除合同，另找施工班组施工，到时合同自动终止，工程款不予结算。

　　十三、如工程存在质量问题，乙方不维修或修复后达不到甲方要求，甲方可找施工班组维修，价款从质量保修金中扣除，如工程款不足，甲方有权追偿工程款。

　　十四、本合同甲方拥有最终解释权。

　　发 包 人：

　　承 包 人：

　　合同签字日期：年 月 日

承包木工合同9

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。

　　一、 工程名称和地址：

　　十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。

　　二、 工程承包范围：

　　办公楼

　　1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。

　　2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。

　　3. 轻钢龙骨石膏板*顶。

　　4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。

　　5. 铝塑板包柱子，按面积计算。

　　6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。

　　7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。

　　8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。

　　9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。

　　10. 不锈钢包梁。

　　三、 承包方式、工程造价及付款方式：

　　包工不包料。

　　1. *顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室，单价13元/m2。

　　2. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。

　　3. 轻钢龙骨石膏板*顶，单价17元/m2。

　　4. 铝塑板*顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。

　　5. 铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。

　　6. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。

　　7. 边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。

　　8. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。

　　9. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。

　　10.不锈钢包梁，单价30元/m2。

　　11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆

　　12.*时按已完工作量的'70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。

　　四、 工期及质量：

　　开工20xx年x月x日——竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应*直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。

　　五、 双方责任：

　　1、 甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。

　　2、 乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。

　　3、 合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元，待工程完工验收合格后返还。

　　4、 乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。

　　5、 本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。

　　发包方： 承包方：

　　年 月 日 年 月 日

承包木工合同10

　　经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万*方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

　　一、工程名称

　　二、工程地点

　　三、承包内容及形式

　　1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

　　2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

　　四、开竣工时间

　　签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

　　五、工程质量标准

　　质量等级为合格。

　　六、工程价款

　　合同价款及调整

　　1、工程结算方式：

　　工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

　　2、工程计价依据：

　　(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;

　　(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_广西壮族自治区实施细则》;

　　(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;

　　(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;

　　(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;

　　(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

　　3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

　　4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格*均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

　　5、合同价款的其他调整因素：

　　6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。

　　自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。

　　七、甲方职责

　　总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：

　　1、负责协商乙方与开发商、监理和**各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

　　2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

　　3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;

　　对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

　　4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。

　　代为乙方交纳相关的工程税金。

　　八、乙方职责

　　总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

　　1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。

　　乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。

　　2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。

　　现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

　　3、应严格管理，保障工程质量。

　　所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

　　4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。

　　5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

　　6、教育职工要服从甲方的`管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。

　　7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

　　工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和**相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

　　九、结算与付款方式

　　1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

　　2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方*衡审批后拨付给乙方。

　　甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

　　3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。

　　4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

　　5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

　　6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;

　　当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。

　　十、保修期及保修范围

　　按***现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。

　　十一、奖罚

　　工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

　　十二、违约责任

　　1、违约造成的经济损失概由违约方承担。

　　任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

　　2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

　　3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。

　　十三、争议的解决程序

　　乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。

　　十四、安全施工

　　1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

　　2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。

　　3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。

　　十五、工程管理及费用结算

　　1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

　　2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。

　　该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

　　3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。

　　在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。

　　4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

　　5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。

　　乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到**相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

　　6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

　　十六、其他

　　1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行

　　2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。

　　所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

　　3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

　　4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。

　　本合同附件与本合同同具效力。

　　附件一：本工程总承包合同

　　附件二：工程内部承包合同

　　甲方 法人代表(负责人)： 乙方法人代表(负责人)：

　　合同签订日期： 年 月 日

承包木工合同11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方： （身份证号码： ）（以下简称乙方）

　　遵照*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就***小区 标段模板工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：**小区*期工程****标

　　2、工期要求：号楼，总工期不超过160天（从0.00标高开始计工期）；、地下车库/地下室，总工期不超过60天。（从基础底板开始计工期）

　　二、承包方式：

　　1、本工程采取包工不包料方式承包。

　　2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、门型架、模板（胶合板或木板散板）、方木、油托、步步紧、穿墙螺杆、螺母、扣件、山型卡。

　　3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：圆盘锯、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、吊砣、麻线、水*尺、水*胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。

　　三、承包范围：

　　模板工程，地下车库基础至正负零，包括：基础、墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、水箱、女儿墙、空调板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水返梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。

　　四、工作内容：

　　1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的卸车和二次倒运（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。

　　2、木模板的制作：完成制作模板的所有工序，包括：新模板（散板或胶合板）涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、*口对缝、拼模（含制作不规则模和圆形模）等工序。

　　3、木模板的安装：完成安装模板的所有工序，包括：立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找*、填模板缝隙、清理木屑及模板内杂物、搭拆支模架子（含超高）等工序。

　　4、木模板的拆除：拆除模板（含超高），并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、 螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具，将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。

　　5、整个模板工程完成后，模板修理，拔除可用模板铁钉，扣件、卡具上油，并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐

　　6、乙方应协助施工员及测量工定位放线。预留后浇带混凝土的模板制作、安装、拆除止水螺杆上的木垫块或塑料垫块，凿除包括止水螺杆的拆除，外墙对拉螺杆木块凿除，后浇带上钢丝网泡沫板安装及后浇带模板二次安装。

　　7、 捣制砼时派人跟班看模并随时加固，拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除，并按甲方要求特殊处理，拆模后要彻底清理砼碎渣、碎模、缝隙垫、铁钉等，建筑垃圾用水泥袋装好搬运至地面甲方指定地点堆放。

　　8、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。

　　五、承包价格:

　　1、按每层木模板的沾灰面积计价，承包单价为综合包干元/㎡（提供劳务发票）。若乙方自带两线一钉单价按1元/㎡计算。

　　2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整（除变更工程内容外）。

　　3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、**部门要求停工、气候因素影响等工期顺延）、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。

　　4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的.70%结算。

　　六、工程量计算及工程造价结算方式：

　　1、工程量计算方式：按实际结构混凝土接触面积计算，包括二次结构。

　　2、工程造价结算方式：工程造价=工程量×综合包干价。

　　七、付款方式：

　　1、主体正负零以下部分按*口后付款70%，地下施工中间根据甲方付款情况可酌情考虑提前支付一部分。

　　2、主体正负零以上进度款按月付款，只对己拆除模板的主体结构付进度款，由工地技术员及建设、监理、项目部对己拆除模板的主体结构验收达到合格后付进度款，根据项目部所结工作量的70%付给。主体封顶工人退场时支付总工程款的15%，模板工程全部完工后，经甲方、监理验收达到合格后付款5%，剩余10%待工程通过竣工验收后全部付清。

　　3、每次申请拔款时，乙方必须提供工人领取劳务报酬登记表给甲方（工资表），劳动报酬不能超过进度款，超过进度款由乙方垫付，劳动报酬由工人本人签名后经甲方负责人确认后方给予预拔。

　　八、质量标准及有关要求：

　　1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-20xx）合格等级

　　2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款200～500元。

　　3、质量要求：合格。

　　4、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，或更换班组，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。

　　九、文明施工要求：

　　1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

　　2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚每次1万元以上罚款。

　　十、安全要求：

　　1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。如现场发生（人员伤亡等）安全责任事故，由上级主管部门确定责任后，按国家、省、市现行法律法规、条例及相关处理标准和办法执行。其中费用3000元以内的，由乙方自行承担；超过3000以上的由保险公司赔付（甲方必须为乙方现场施工作业人员缴纳意外伤害保险）。

　　2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。

　　3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。

　　4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。

　　十一、工期要求：

　　1、本合同工期从20xx年 10月 1 日开始至20xx年 8 月 30 日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，因乙方原因造成工期延误，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。

　　2、乙方应在标准层配完三层模板后，每3天内完成一层梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　3、乙方必须保证每天有足够的工人上班作业，如连续3天内项目部提出上班人数不足延误工期，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　

承包木工合同12

　　发包方：_____(以下称甲方)

　　承包方：_____(以下称乙方)

　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

　　1.工程名称：______

　　2.工程地点：______

　　3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份*方米。

　　4.承包内容：

　　5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。

　　6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：

　　(1)

　　(2)

　　7.工程开工日期：________年____月____日

　　8.工程竣工日期：________年____月____日

　　9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　10.甲方主要义务：

　　(1)

　　(2) 1

　　1.乙方主要义务

　　(1)

　　(2) 1

　　2.违约责任：

　　(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____计算违约金。

　　(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___计算违约金。

　　(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

　　(4)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的'由甲方自理。

　　(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造**身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 1

　　3.本合同附件：共___份 1

　　4.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 1

　　5.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。 发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____ 承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____ 签约日期：________年____月____日

　　返

承包木工合同13

　　甲方：乙方：

　　根据工程的实际需要，现将木工工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、承包范围

　　在包工不包料的`前提下将所有人工费。

　　二、工程价格

　　工程价格按实际所完成的模板接触面积进行计算;基础部分按35元/㎡计算。±0.00以上按每*方米。

　　三、付款方法

　　1、每人每月生活费1500元。

　　2、框架三次付70%。

　　3、封顶付80%，竣工验收后付97%。余款三个月后付清。

　　四、工程质量

　　工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。

　　五、工程进度

　　能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。

　　六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款按工作量50%计算，后果自负。

　　七、其他

　　1、未尽事项，双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。

　　八、补充

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日

承包木工合同14

　　甲方：

　　乙方：__________________

　　依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就______(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程承包范围

　　______1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。

　　第二条工程工期

　　1、计划开工日期：计划完工日期：

　　2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第三条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。

　　第四条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同。

　　2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。

　　第五条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。

　　4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第六条乙方责任和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规。遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理。接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的'成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

　　8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员。禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第七条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工。加强对现场操作工人的安全教育。认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染。避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第八条材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)。因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第九条承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#楼施工图包含的全部内容包工包料、每*方米1800元。1#、5#楼按每*方米1800元的45%结算(即每*米810元)。

　　2、承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用。各类材料的场内二次倒运。自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用。包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库。劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)。安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)。

　　文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)。承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工。预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

　　甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。

　　3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十条结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 _______%的劳务管理费。

　　第十一条施工验收

　　1、 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十二条工程保修

　　1、保修范围、期限：______________

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十三条保险

　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十四条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决。否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

　　4、调解要求停止合同工作，且为双方接受。

　　5、仲裁机构要求停止合同工作。

　　6、法院要求停止合同工作。

　　第十五条合同履约保证金

　　1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

　　若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额。若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

　　第十六条合同终止

　　双方履行合同全部义务。劳务报酬价款支付完毕。乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后。保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十七条合同份数

　　本合同一式_______份， 甲方_______份。乙方_______份。

　　第十八条合同生效

　　本合同自双方签章后生效。

　　甲方(盖章)：______________

　　乙方(盖章)：______________

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

承包木工合同15

　　根据国家《建筑法》、《合同法》。*等、公开、公*、自由的原则，甲方现将广元利州区计生站服务站综合楼所有模板工程承包于乙方，经双方同意协议如下：

　　1.乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理。

　　2.乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，如果材料造成大于百分之三的损坏和浪费，甲方有权追究赔偿

　　3.乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及时归库。材料到工地乙方自己负责下车

　　4.乙方应在保质保量的'前提下按甲方要求准时完工，否则甲方有权追究赔偿

　　5.乙方必须遵守甲方规章制度，文明施工、安全施工。如果违章操作造成一切安全事故乙方自理

　　6.乙方在工程中停工、退出、不服从甲方安排清出场，甲方有权扣出所有工程款做为工程损失费用

　　7.对于一切工具和辅材自己解决。甲方提供的工具竣工必须完好退回，损坏乙方赔偿

　　8.甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工方，乙方必须服从甲方调动

　　9.付款方式：每层完工场清，甲方将付每层工程款百分比之七十。余下款项竣工验收合格后一个月付清

　　价格：22元/㎡含(其中1元/㎡量款项质量款项。粘灰面积)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

木工承包协议菁选（扩展3）

——承包木工合同菁选

承包木工合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的承包木工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

承包木工合同1

　　甲方名称：____________（承包方）地址：__________________

　　乙方名称：____________（受让方）地址：__________________

　　为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：

　　一、土地承包经营权流转方式：甲方采用____________方式将其承包的土地流转给乙方经营。

　　二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：________________________

　　三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为______年，从______年______月______日起，至______年______月______日止。

　　四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）______亩流转给乙方，该土地具**置（名称、四至）。（可具体列表说明，并附土地现状*面图）。

　　五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方______元/亩，（或实物______公斤/亩），合计______元（或实物______公斤）。

　　六、甲方的权利和义务：

　　（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

　　（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　七、乙方的权利和义务：

　　（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

　　（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

　　八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

　　（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

　　（二）订立合同所依据的`国家政策发生重大调整和变化的；

　　（三）一方违约，使合同无法履行的；

　　（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

　　（五）因不可抗力使合同无法履行的。

　　九、违约责任：

　　（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

　　（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

　　十一、其他约定事项：

　　（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

　　（二）合同甲、乙双方约定的其他事项。

　　（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：____________（承包方）

　　乙方签字：____________（受让方）

　　___年___月___日

　　___年___月__日

　　村集体经济组织或村委会

　　批准或备案意见（盖章）：

　　______年______月______日

承包木工合同2

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就 万源市新店高山移民安置房 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：万源市新店高山移民安置房

　　工程地点：万源市新店乡

　　第二条 工程承包单价及范围

　　1、按建筑面积 40。00（叁拾伍） 元/m2进行费用结算（坡屋面按水*投影计算增加工程量）；

　　2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作（包括辅助材料）。

　　包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。

　　第三条、工程工期

　　1、工期要求： 天。

　　年 月 月开工，

　　年 月 月完工。

　　如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。

　　2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　3、若延期一天工期，罚款 1000。00 元；提前一天奖励 500。00 元

　　第五条 工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

　　第六条 甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。

　　2、协调现场工作关系。

　　3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。

　　4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。

　　5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。

　　第七条 乙方责任与义务

　　1、遵守国家政策和法律法规；遵守建筑单位（业主方）、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。

　　2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。

　　3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理 ，以便备查。

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。

　　6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处），并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。

　　8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），违反规定时按相关制度处罚。

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。

　　第八条 履约保证金的缴纳及返还

　　1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程的劳务履约保证金壹万元整（此履约保证金不计息）。

　　2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。

　　3、履约保证金的返还：

　　主体竣工验收合格后返还。

　　第九条 环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染；避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条 材料、设备的管理

　　乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的.自行安排。

　　第十一条 结算办法及付款方式

　　按月进度拨付已完工程量的工程款80%；余款在工程竣工验收合格后，除留质量保修金5%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。

　　第十二条 施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

　　施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。

　　乙方应配合甲方对其工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　第十四条 保险

　　1、保险费用由甲方负责。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失；所发生的费用由乙方承担伍万元以内。

　　第十五条 争议

　　1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。

　　2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　第十六条 不可抗力

　　1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方**规定。

　　2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。

　　3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。

　　第十七 补充条款

　　1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。

　　第十八条 合同未尽事宜，本着公*公正协商解决。

　　第十九条 合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份 ，甲、乙双方签字 、盖章生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　负责人： 负责人：

　　年 月 日

承包木工合同3

　　甲方：乙方：

　　根据工程的实际需要，现将木工工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、承包范围

　　在包工不包料的前提下将所有人工费。

　　二、工程价格

　　工程价格按实际所完成的模板接触面积进行计算;基础部分按35元/㎡计算。±0.00以上按每*方米。

　　三、付款方法

　　1、每人每月生活费1500元。

　　2、框架三次付70%。

　　3、封顶付80%，竣工验收后付97%。余款三个月后付清。

　　四、工程质量

　　工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。

　　五、工程进度

　　能够按照甲方提供的`总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。

　　六、如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款按工作量50%计算，后果自负。

　　七、其他

　　1、未尽事项，双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。

　　八、补充

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日

承包木工合同4

　　经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万*方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

　　一、工程名称

　　二、工程地点

　　三、承包内容及形式

　　1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

　　2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

　　四、开竣工时间

　　签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

　　五、工程质量标准

　　质量等级为合格。

　　六、工程价款

　　合同价款及调整

　　1、工程结算方式：

　　工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

　　2、工程计价依据：

　　(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;

　　(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_广西壮族自治区实施细则》;

　　(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;

　　(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;

　　(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;

　　(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

　　3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

　　4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格*均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

　　5、合同价款的其他调整因素：

　　6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。

　　自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。

　　七、甲方职责

　　总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：

　　1、负责协商乙方与开发商、监理和**各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

　　2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

　　3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;

　　对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

　　4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。

　　代为乙方交纳相关的工程税金。

　　八、乙方职责

　　总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

　　1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。

　　乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。

　　2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。

　　现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

　　3、应严格管理，保障工程质量。

　　所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

　　4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。

　　5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

　　6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。

　　7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

　　工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和**相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

　　九、结算与付款方式

　　1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

　　2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方*衡审批后拨付给乙方。

　　甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

　　3、根据甲方与开放商(建设方)签订的'建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。

　　4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

　　5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

　　6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;

　　当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。

　　十、保修期及保修范围

　　按***现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。

　　十一、奖罚

　　工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

　　十二、违约责任

　　1、违约造成的经济损失概由违约方承担。

　　任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

　　2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

　　3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。

　　十三、争议的解决程序

　　乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。

　　十四、安全施工

　　1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

　　2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。

　　3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。

　　十五、工程管理及费用结算

　　1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

　　2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。

　　该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

　　3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。

　　在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。

　　4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

　　5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。

　　乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到**相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

　　6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

　　十六、其他

　　1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行

　　2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。

　　所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

　　3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

　　4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。

　　本合同附件与本合同同具效力。

　　附件一：本工程总承包合同

　　附件二：工程内部承包合同

　　甲方 法人代表(负责人)： 乙方法人代表(负责人)：

　　合同签订日期： 年 月 日

承包木工合同5

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一、承包方法：

　　1、承包形式：单包工

　　2、工作量：地面铺贴20元每*方，房间地脚线4元每米，卫生间墙、地面22元每*方，楼梯踏步32元每*方，踏步脚线9元每米，一楼大厅墙面32元每*方，楼梯间墙面(400800)25元每*方

　　二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看**录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　六、罚款制度施工不带安全帽罚款50元人次;帽带不扣罚款20元人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次;悬空抛物罚款100元人次;井字架吊篮乘人罚款100元人次;宿舍内私拉电线罚款50元次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的`交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

　　七、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　八、保修：验收合格，双方签字之日起，保修________年。

　　九、付款方式按工程进度付款。工程完工，验收合格，一个月内付清95%工程款，余款在保修期________年后付清尾款5%。

　　十、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：_________________乙方：____

　　日期：________年____月____日

承包木工合同6

　　甲方：_______

　　乙方：_______身份证号：_______

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同。

　　一、施工内容：

　　1.工程名称：_______

　　2.工程内容：_______

　　二、承包方式：

　　1.承包按*米包干，按展开面积_______*方米。楼梯上浮_______*方米，电梯上浮2元/*方米，非标准层_______元/*米，车库_______元/*方米，以实际施工图纸面积为准。

　　2.房租水电，木工文明施工，钉子，双面胶，按建筑面积甲方另外补助给乙方0.5元/*方米，并附加到合同包工价格内。(不含模板方料，钢管，扣件，PVC管、水泥支撑，螺杆螺帽，电焊机，步步紧，圆盘锯，切割机，此外工地禁止使用铁丝和拼缝胶带。)

　　3.乙方自备工具(电锯、电钻，水*仪，手锯，线坠，撬棍，卷尺、扳手，钉锤，施工线，施工电线、墨汁、安全帽、雨衣，油漆化笔等其他木工施工工具，机械维修费用自理)。

　　4.承包内容:乙方所承担本工程范围内木工所有模板制作，安装，加固，校正和守模及拆除，包括垫层，筏板，后浇带，圈梁，现浇梁板柱，线条，阳台栏板，构造柱，女儿墙，水暖洞口，卫生间吊模，电梯井电盒模板以及电梯井支撑加固架，定位筋切割和焊接。

　　5.管理内容：

　　①进场后必须提交真实有效身份证复印件，管理人员及时造好花名册方便予以购买保险。 ②无论班组任何人员如有偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送**机关处理。

　　③管理人员施工前必须看清图纸，有不明确地部分时与项目部沟通，严禁混淆施工，如发现施工过程中由管理人员疏忽导致的返工，管理人员承担全部责任。

　　④管理人员在人员配备后及时依据图纸进行合理的承包区域划分，避免产生不必要的零工。达到标准层后杜绝一切零工出现。施工过程中及时做好指导、协调、跟踪工作，并记录好施工日记。材料计划提前三天上报材料部门，为施工进度做好一切铺垫。

　　⑤管理人员如遇到工地特殊事宜独立不能决定的应立即向上级领导汇报。如需购买机械，材料等要保留好完整发票，并做好出库登记。施工所产生的点工，要做好记录且必须明确到个人，日期以及金额等。工程完成后应精确无误的计算出所有工程量并做好核算上报给有关领导。

　　三、质量标准：合格且符合公司验收才能进行下步施工

　　1.严格按设计要求施工，图纸不明确不允许施工。

　　2.对工程质量超出允许偏差±0.5Cm，乙方必须及时整改，如不服从安排且不整改由甲方派人，所产生的费用由乙方双倍承担。

　　3.墙柱门头包模板为1.5Cm，不允许9Cm和5Cm制模，电梯井内模板阴角螺杆加固孔距离为20-25Cm，剪力墙靠门头部分加固距离为15Cm。外墙，楼梯，电梯底部必须粘贴双面胶且加固锁脚螺杆防止漏浆暴模。

　　4.浇筑混泥土前外墙四周大角必须谨慎加固校正，如楼层较高必须增加剪刀架，扫地杆，双排螺帽等，如不按管理人员要求加固的，发生严重跑模、胀模、爆模达到要凿混泥土的情况，所有责任经济损失由乙方负责，并予以罚款。接头部分超过1Cm要及时修补，粉抹，如通知后故意拖延未及时处理影响到公司领导检查所产生的罚款由乙方和管理人员一起承担。

　　5.每层施工完成后顶板的废料锯沫必须在监理验筋前清理干净，浇筑混泥土时守模要对墙脚混泥土随机清理，防止混泥土凝固后模板被拆坏。随时要注意外架及底层掉落的废料，模板裁完后电锯旁的'废料，拆除模板后楼层的废料都要及时清理。在非特殊钢筋障碍情况下，严禁不使用PVC管对螺杆造成损坏，所造成拆模后墙体断裂的螺杆必须由乙方打磨干净。

　　6.待主体封顶工程结束后钉子必须起掉，板、木分离，扣件分离，所有钢管扣件等建材必须各自分类堆码整齐，且堆码不能防碍车子进出和施工程序，因材料不分类，不堆码所产生的零工由乙方严格承担。

　　四、安全标准：安全无事故施工

　　1.严格执行安全操作规程，不违章作业。管理人员做好班前安全交底，做到"三不伤害"，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。

　　2.使用小型机械：电锯、碘钨灯时，要注意用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏老化、开裂、裸露等，使用时要正确操作，严禁私自乱拉乱接电线。

　　3.乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保持工地整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

　　五、材料管理：

　　1.执行材料消耗定额，严禁施工完成后现场到处是螺杆，螺帽，步步紧，PVC管，水泥支撑，钉子等其他建材，施工完成后必须有序的收拾干净，要做到节约为本，提高自身素质。

　　2.限额领料，如施工需要要提前予以汇报批准，在材料具备的情况下，不得随意乱锯方料，模板，切割钢管，如被上级领导拍照取证费用由乙方自行承担。

　　3.所有材料新材料进施工现场

　　六、现场管理：

　　1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不予清理的甲方另行安排，所发生的费用加倍从乙方承包费中扣取。乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　2.公司负责乙方所有木工的材料运到现场，乙方必须负责配合管理人员卸车，严禁因材料导致冲突发生打架斗殴，一经发现严惩不贷。

　　3.工程进度需要加班，无条件加班，如在合理的工期内不能满足工期需要，乙方必须自行加入人员进行突击，如不配合则由甲方安排人员，费用由乙方承担。

　　七、现场文明施工

　　1.严禁随地大小便，如被发现乙方承担所有罚款及清扫楼层处分。

　　2.严禁打架斗殴，一经发生参与人员将各自承担项目部罚款并自行负责所有医药治疗费用，因打架斗殴造**员伤亡由乙方自己负担全部责任并不予赔偿，此条例将严格执行。

　　八、违约赔付责任：

　　1.如因乙方特殊原因不能继续合作，必须提前15天通知甲方，不得无故耽误工期。

　　2.在施工过程中如乙方未通知甲方突然不干或因线条，接点变化，班组纠纷等故意挑事造成无故停工的，将承担所有经济损失，并按70%工程量结算并予以清场。

　　3.乙方在施工过程中若造成工伤事故，所产生的合理费用将由甲方承担，如事故较为严重造成伤残的则由甲方和公司商议后决定合理的赔付标准及误工费，如对处理结果有异议，乙方可通过正规伤残鉴定机构鉴定伤残等级后，凭借双方签署的合同通过司法途径进行解决。坚决抵制一切故意敲诈行为，一经发现立即移交至**刑警部门。

　　4.如发生特殊经济纠纷时，乙方应立即与甲方及上级领导沟通商议解决，严禁对项目部、马路、泵车、工地大门进行封，堵，严禁攀爬塔吊，严禁切断塔吊电源，如发生以上行为所产生的一切后果由乙方负责，并对挑事者追究其严重的法律刑事责任。

　　5.对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。

　　6.双方合同签署后，不得以任何形式进行二次涨价或降价，签订合同后严格按合同执行，若任何一方在签署合同前不能达成协议内容，甲乙双方将不产生劳务关系。

　　7.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应合理顺延。

　　九、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十、付款方式

　　1.甲方每个月支付乙方生活费按人均1000元/月，如须预支其他费用将提前10天通知甲方，每次借支必须办理好借支手续。

　　2.如达到公司接点支付工程款时，甲方按已完成工程量的70%支付给乙方，剩余部分主体封顶材料清理完毕后30天内支付完毕，在无纠纷情况下甲方不得以任何形式拖欠乙方工资。

　　3.如遇特殊情况，未拆除模板按承包价格30%扣除，且未拆模胀模部分按实际点工扣除。

　　4.如遇本工地零工需要：男220元/天，女180元/天，此内部外工地调动补助20元/天。

　　十一、合同终止条件：

　　1.乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。

　　2.甲方中途辞退乙方或乙方中因特殊原因不干，本合同随之终止。

　　3.此合同一式两份，甲乙双方签订后各留一份且合同具有严格的法律效益。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包木工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　班组长身份证号：

　　电话：

　　为了高速、优质、安全完成施工任务，所有木工部分以包工不包料的形式由乙方承包, 从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：汇鑫·大成国际三期工程。

　　2、结构形式：框剪结构。

　　3、工程工期：按项目部施工进度计划完成。

　　二、木工劳务承包范围：

　　1、承包方式：包工不包料。(包工资、包所有工具用具、包安全、包质量、包进度、包验收)。

　　2、工作内容：本工程图纸范围内所有木工工作。其中包括对讲机、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆及PVC套管、板墙内水泥支撑、楼梯模板支撑用的砼垫块、山形卡、脱模剂各类工具、模板安装制作拆除、后浇带重复制作安装拆除清理凿毛、内外模板支撑钢管架搭设拆除清理堆放(按项目部指定地方)、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、二次结构钢筋打预留眼、配合项目部施工人员的放线弹线(每次每栋放线不得少于2名技术工人)、钢管上扣件拆除、满设扫地杆、剪力撑、加固等、每层悬挑槽钢层木板双层封堵、人货电梯、电梯井木板防护及封堵、槽钢层的预留洞口木盒制作人工及材料、所有临时设施用的木方、木板及人工、搅拌机的防尘棚四周木板防护、塔吊及人货电梯基础、塔吊及人货电梯围护墙上所需要的圈梁模板制作安装拆除、人货电梯*台搭设拆除，卸料*台的每次安装拆除移位等工作。

　　工序完工后及时清理、二次结构、预制构件模板制作、砼涨模攒除、(如在主体结构验收前涨模的砼没有攒除由乙方自行攒除自行修补)配合甲方施工技术人员从基础放线至主体完工验收后弹线工作、屋面钉挂瓦条、顺水条、后浇带橡胶止水带的安装保护。末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的小型灯具及电线、班组人员的安全帽安全带、场地的清理堆放。

　　所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，所有预留孔洞及每层放线孔的预留支模拆模等。剪力墙柱穿墙螺杆、止水螺杆、定位钢筋的切割,墙板柱与楼面之间下口缝隙封堵、墙板柱下口撒角砼攒除清理。安全文明工地、规范、标准图集、规定地方标准及图纸范围内和施工区域内的全部木工工作。

　　三、工程的价款、付款方式：

　　1、按图纸内容双方定价一次性包死(含工程变更)。凡本标段范围内的人工及材料单价按图纸标注的建筑面积 元/m2。

　　2、建筑面积小于15㎡及模板接触面积小于60㎡的建筑物由乙方承担不另行计算。本工程不

　　3、乙方的工程质量、进度必须经监理单位及建设单位评定为准，乙方保证做到质量合格并确保每次验收一次性 通过，如造成返工，所有费用均由乙方自理。

　　4、付款方式：按照建设单位与施工单位的总承包合同节点执行。*时工人生活费及其他费用均由乙方垫付。在乙方达到甲方要求的节点时间完成同时按大合同付款节点支付乙方工人劳务报酬时，乙方须提供工人统计表并送项目部审核备案，统计表经审核后按统计表认定的报酬均打入每个工人的银行卡中。统计表必须由班组操作人员真实签名不得代签。

　　5、本工程乙方垫付至八层，进度至八层后7日内支付完成工程量的30%;八层以后每四层支付一次，付此四层工程量的50%;主体封顶付至总工程量的60%;粉刷工程完工，付至总工程量的`75%。当年年底付至总工程量的85%。余款在工程竣工交付后付清。

　　6、违约：因乙方原因造成违约、乙方自动离场或被甲方清退时，一律按完成工程量的50%进行结算，所有工人工资均由乙方自行负责。

　　四、工程质量：

　　1、乙方在施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，承担200—1000元/次的违约金。注：柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净。所有的砼表面均要*整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不得有缺棱掉角的现象发生，模板支撑系统必须按规范进行施工。后浇带模板必须按规定不到期不予拆除。对于现浇楼面与墙柱交接处不得留有大于5㎜以上的缝隙，并按项目部要求必须用订木方定位。所有模板支撑必须满设扫地杆、按规定设置剪刀撑、，立杆间距不得≯900。保证模板的稳定性及结构浇筑安全。

　　2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检，经甲方施工员、质检员检查后，报监理公司及建设单位复检后方为合格。

　　五、安全生产管理：

　　1、乙方现场施工人员必须按滁州市建委规定办理一卡通(执行一卡通考

　　勤制度)。持有效身份证，进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件一张，1寸照片3张，便于办理相关证件使用。(办证费用由乙方自理)严禁招用有精神疾病、传染病、高血压、糖尿病、心脏病及其他不能从事本工种的病史人员，以及年龄大于55周岁及未满18周岁的操作人员。一旦发现招用后必须及时清退出施工现场，所有进场人员必须进行上岗前安全三级教育后方可使用。乙方必须与所有进场务工人员签订劳务合同。

　　2、乙方所有务工人员必须遵守各项安全规章制度。对不遵守安全规章制度及不服从现场安全管理的或私自拆除工地安全防护设施的，一切责任及经济损失均由乙方承担。乙方所有人员在离开施工现场及上下班途中发生交通事故的均与甲方无关。

　　3、乙方所有务工人员进入施工现场必须戴好统一安全帽、佩戴工作卡，高空作业系好安全带、安全绳，违者承担违约金50元/次(如被安全站、建设单位、监理单位查处按罚单承担双倍违约金)，并及时将此款交甲方财务，超过一天承担双倍违约金。

　　4、乙方所有务工人员在施工过程中人为或违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度造成的安全事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方承担。

　　5、乙方施工人员因甲方原因造成的安全事故由甲方负责.(甲方提供办理乙方施工人员的工伤医疗保险，在保险规定范围以外的用药费用由乙方承担，除保险以外的经济赔付由甲乙双方根据事故调查结果由责任方承担。

　　6、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场。

　　7、因现场条件有限，本工程不提供住宿，只提供每班组一间仓库放置机具及小型材料。

　　8、乙方务工人员在施工现场不得故意损坏项目部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人承担200元/次违约金，乙方负责人承担500元/次违约金。情节严重的移交**机关处理。

　　9、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，工程上需用电，必须找现场电工操作接电，自行接电违者处以承担违约金200元/次，本工种的施工机械必须设有安全防护装置，不得在现场生火取暖违者承担罚款200元/次违约金。

　　六、文明施工：

　　1、本工程必须达到滁州市安全质量标准化示范工地的标准，本工程严禁分包。所选用施工作业人员要求具有技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员。

　　2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，否则项目部有权另外派人清理并扣除乙方每工200元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。

　　七、保证金、进度：

　　1、为保证质量、进度、安全，提高承包班组积极性，需交履行合同保证金：按合同价款的5%，本标段±0.00以下施工全部完成后2月内无息返还。如乙方在施工中质量达不到合格标准，安全、文明施工达不到标化标准的，结算时甲方有权扣乙方工程总价的5%，乙方无条件提出拒绝，必须执行本合同条文的规定。

　　2、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行垫付，如乙方因没生活费而停工，停工造成的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方承担。

　　3、乙方必须按甲方的施工进度计划准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难及农忙、节假日、有人生病而延误工期，否则所造成的一切经济损失均由乙方承担(按甲方制定的周、月工期每拖延一天承担违约金伍仟元，拖延工期十天以上承担违约金拾万元，并赔偿各工种进度损失)。

　　4、甲方每次例会必须由乙方和现场带班长参加，未经甲方同意不参加例会的扣违约金500元/次，各次会议内容作为协议履行过程的相关依据，包括甲方发放的各种整改单和进度计划要求，在处理纠纷时作为有效的依据。

　　八、工期：

　　±0.00以上标准层以下的主体框架工期为 天，施工至标准层每层木工操作时间不得大于天。如拖延工期按每拖延半天承担违约金1000元。需甲方提供的材料，必须提前3日以文字形式上报材料部门，否则造成的所有损失均均由乙方承担。(如遇不可抗力的因素工期顺延但必须有项目部签署的书面证明)。

　　九、其它

　　1、本协议一式两份，甲方一份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。款额结清后失效。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方：

　　_年_月_日

　　乙方：

　　_年_月_日

承包木工合同8

　　甲方： 劳务公司 (以下简称甲方)

　　乙方： 班组 (以下简称乙方)

　　根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在*等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、 工程名称：

　　模板安装、拆除

　　二、 工程地址：

　　三、 结构类型：

　　四、 建筑面积：

　　五、 承包方式：

　　包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

　　六、 承包内容及要求：

　　模板工程：

　　1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水*运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水*标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。

　　2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

　　3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

　　4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。

　　5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

　　6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

　　7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

　　七、分项承包单价：

　　序

　　号

　　分项名称 单位 单 价

　　(元/实际面积) 备注

　　优良 安全 进度 文明施工 零星材料(铁钉等)

　　1 模板制作、安装 m2 砼接触面积

　　2 模板拆除 m2 砼接触面积

　　说明：

　　1、 凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。

　　2、 此单价包括税金(结算时扣除税金4.16%);其中营业税综合3.56%，个人所得税0.6%。

　　3、 此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故降低3元/㎡;若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡;若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡。

　　4、 木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责(电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等)

　　5、 零星材料由甲方提供(甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责)。

　　八、工质量标准：

　　100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

　　九、工期要求：

　　总工期 天(按甲方单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。

　　十、安全要求及综合治理;

　　1、各承包组必须认真学*和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

　　2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付，3000.00元---1万以内的`甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。

　　3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

　　5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

　　6、严禁打架斗殴、*娼、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

　　7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款，若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

　　8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

　　十一、甲方职责：

　　1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

　　2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

　　3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理(电每月30度、超出度数按照1.00元/度扣除)。

　　4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

　　5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

　　十二、乙方职责：

　　1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

　　2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

　　3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

　　4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

　　5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

　　6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

　　十三、文明标化、卫生要求：

　　1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

　　2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。

　　3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

　　4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。

　　5、本工程为无等级事故工地，确保郑州市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款5.00元/建筑面积。

　　6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。

　　7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。

　　8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。

　　十四、材料管理：

　　1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。

　　2、完工后对周转材料的修理、清理，拨除层板上和木枋上的铁钉，按指定地点堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。如乙方不办理此手续，甲方将按照模板面积0.50元/ m2从结算中扣除。

　　3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度，(各种周转材料按定额计算损耗，扣件损耗率1%;山型卡损耗率3%)如乙方归还不够领料数量，将按市场价全额赔偿。(包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失)

　　十五、设施、工具供应：

　　除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等等)。

　　十六、人工费结算及支付：

　　1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

　　2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000;以后甲方每月支付乙方生活费650元/人(按登记出勤人数)。

　　3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，按分项承包结算总价80%支付乙方(含借支生活费及罚款)。结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%，(质量标准以质检站核定为准)，留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。

　　4、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。

　　十七、其他：

　　1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。

　　2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

　　3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方： 劳务公司 乙方：

　　负责人： 经办人：

　　年 月 日

承包木工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价

　　乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（xx）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围

　　乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）。

　　三、乙方权利义务

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。

　　四、甲方权利义务

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的.施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）。

　　五、工期要求

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制

　　定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500-5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　六、质量标准

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式

　　本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　年 月 日

承包木工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，并遵循*等、自愿、公*的原则，双方就芜湖华恒园1-3#楼模板工程包工包料施工事项交予乙方组织施工，经双方协商一致订立本合同。

　　一、承包方式：

　　1、包工包料、包工期、包质量(一次性验收合格)、做到安全生产、文明施工。

　　二、承包范围：

　　1、工程的木工模板(含模板和人工)制作、穿墙螺杆制作、安装(含二次结构模板)。具体承包范围：该工程的支模、拆模所需材料及模板翻样、制作、安装、拆除、钢管内支撑的搭拆、插筋预埋打孔、拉结筋打孔、预埋件安装、模板开洞、模板起钉归堆码放整齐、涂刷隔离剂等木工用工及用料。所有图纸内的混凝土面模板，框架结构无偿安排专人配合施工放线和抄*。大线及标高由甲方施工员完成。

　　2、塔吊或龙门架等机械设备的基座模板制作安装、模板制作场地变更而二次转移或因其他需要临时转移、文明标准化工地涉及的工作等施工期间所有属于木工班组的工作。乙方自行配备木

　　工机械、小型工具、材料、在二级电箱下的移动电箱(包括电源线)。配合建设单位和甲方分包的其他专业分包班组施工(无偿配合)。

　　3、所有木工材料和机具进出场装卸及转运(无偿)，安全防护设施、文明施工场容貌等一切与工程有关的全部木工、杂工的劳务活(包括垂直运输机械无法施工和水*运输以及生活区修整和改建等工作)，做到工完场清。

　　三、工程质量及施工要求：

　　1、本工程质量标准为一次性验收合格，乙方必须按施工图纸、图集、技术核定单、变更通知单、施工组织设计、施工方案、技术交底进行施工。随时接受**、建管部门、质检部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查验收，为检验提供便利条件。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担费用，工期不予顺延。乙方应加强质量控制，控制好模板表面*整度，确保天棚达到清水模板标准，否则需瓦工粉刷天棚的工程量由乙方支付相关费用。

　　2、乙方必须按照图纸及施工规范要求施工，经甲方验收并报监理验收认可后，方可继续下道工序。

　　3、在施工过程中如遇变更以及甲方要求更改的部分，甲方书面通知乙方，乙方必须执行，并保证变更的工程质量验收合格。

　　4、乙方未按图纸、施工规范及变更要求施工，或甲方、监理、质检等部门的验收不合格，所造成的人工、时间、材料等一切经济损失由乙方承担。

　　5、乙方在该分项工程施工过程中，必须与其他分项工程施工班组

　　6、乙方保证在甲方或建设单位组织的检查中，质量名列前茅，乙方在施工中如出现质量问题，除承担全部费用外，甲方将视情节对乙方处罚。

　　四、工期要求：

　　1、甲方计划主体结构每11天一层，其中木工保证6天完成结构*面模板支设，确保钢筋工能按时绑扎钢筋。乙方应按照此目标合理安排劳动力，确保在年底1#、2#楼主体封顶，3#楼五层结构封顶。连续2天阴雨工期顺延。

　　2、本工程根据建设单位规定的工期和甲方制定施工进度计划进行施工，如不能按计划完成该分项工程，乙方必须承担其他工种的误工费和甲方一切损失费。

　　3、因乙方原因，每延误工期一天，甲方按每天500元向乙方罚款。若工期每提前一天甲方奖励500元。

　　五、人员配备：

　　1、乙方委派同志为现场负责人，负责处理现场的'一切事务。

　　2、乙方现场负责人必须接受甲方的考勤，随时安排施工，进行安全、质量、进度、文明、卫生、材料控制等方面的监督、检查、验收。有事外出须请假，经甲方工地主要负责人批准后方可离开。

　　3、乙方的现场负责人，必须随时配合甲方，共同对施工图纸、

　　4、乙方所有人员必须服从甲方的统一领导，遵守甲方的各项规章制度，按国家规定办理用工手续。根据工程量，乙方配备施工人员不少于15人。

　　六、安全、文明、卫生：

　　1、甲方根据双方签订的《建筑安装施工安全协议》及甲方制定的《安全生产管理细则》、《安全生产处理条例》、《文明施工处罚条例》和相应的补充条款对乙方进行考核，乙方必须对施工人员进行安全考试，进行班前(上岗前)安全教育。

　　2、乙方必须严格按安全生产协议的内容和安全操作规程及时对照安全文明处罚条例进行施工，如乙方在工程施工过程中发生一切大小安全事故，其责任和费用一律由乙方承担，乙方自行处理解决，甲方不承担任何责任和费用。

　　3、每周一次施工例会，参会人员为项目部管理人员和各班组长，制度一次罚款20元，工地施工人员发现一次没戴安全帽罚款150/元。

　　七、成本控制

　　1、乙方在施工中做到合理用料、工完料尽场地清，凡发现不符合质量要求造成返工、跑模涨模自行剔凿、柱梁尺寸、模板支设不*等超出规范规定将视情节给予罚款，拆模后材料要及时集

　　八、工程款的支付方式：

　　1、乙方为包工包料，按建筑面积元/m2，(其中人工为元/*米，模板材料为元/*米)。

　　2、每层浇筑混凝土后付乙方该层已完工程量为60%(扣除日常支付的生活费及贷款)，工程竣工后付乙方承包总款的90%，工程竣工验收合格后付乙方承包总款的100%。

　　3、*时工地如有木工工零星用工、点工，由乙方无条件提供安排配合(大工元/工，小工元/工)，工条由双方签字认可，费用竣工结算后一次性支付。

　　4、各班组在每月28日上报该月的已工程量，经施工员签字认可后报项目部按合同规定比例发放，各班组必须按照芜湖市主管部门制定的人员工资发放办法发放工资，由班组长制工资表并有工人本人签字确认后，经项目负责人审批后发放到人。

　　九、双方责任：

　　1、甲方有义务积极为乙方创造良好的必要的施工条件，负责提供设计资料、施工图纸、图集、技术核定、变更单，及时提供技术交底单，协助解决乙方在施工中所遇到的各种困难，乙方按工程进度的及时自行采购材料到场。

　　2、施工过程中，甲方有权对乙方实施全过程监督管理，依照

　　ISO-902标准和甲方的管理规定实施管理，甲方有权对乙方的违规行为处罚，乙方不得以任何再由拒绝。

　　3、甲方必须对本协议第八条的第1条款全权负责。

　　4、乙方场负责人必须在甲方下发给乙方的通知单、罚款单、整改单及各项咨询和双方有关的据单上签字，及时提供和填报甲方所需要的各种报表和数据，否则甲方有权对乙方处罚。

　　5、乙方承包范围内的各分项工程均属保修范围，保修期内，乙方应在接到甲方保修通知单三个月内修整完毕，否则，甲方自行派人修整，其费用由乙方负责。

　　6、本工程工程款乙方必须按时发放到工人手中，如乙方不执行，甲方有权采取强制性措施直接发放到工人手中，并保留对乙方处罚的权利，严禁乙方将工人带至甲方办公室借款、索款，否则甲方有权对乙方重罚，乙方必须针对此条款向甲方作出书面承诺(签订合同时一同办理)。

　　7、对合同的任何补充协议，经甲乙双方协商同意后签署书面协议作为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　8、如乙方不能保证工期、质量等要求，经甲方三次指正不改，甲方有权自行终止合同，乙方立即退场，甲方重新安排队伍进场，造成甲方一切经济损失由乙方负责赔偿，并对乙方完成的工程量只按照70%进行结算。

　　十、违约、索赔和争议：

　　1、本工程在履行合同期间发生违约、索赔和争议均由甲方协商解决，若协商不成可向当地县(区)人民法院起诉。

　　2、在履行合同的过程中，如一方违约，违约方应按总价的10%违约金赔偿给对方。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙以方协商解决。

　　十一、补充条款：甲方负责协调安排各工程之间的施工，协助解决各工程之间发生的矛盾和纠纷。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效。

　　甲方(签字)乙方(签字)

　　年月日

承包木工合同11

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方将木工班组人工施工部份劳务承包给乙方。由乙方组织人员完成，乙方将人员花名册及所需证件交与甲方归档，乙方不得转包。为明确双方的职责关系，甲乙双方遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则。双方就本分项工程协商一致，特签定本合同。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条承包内容：

　　1、承包内容

　　(1)凡是图纸设计中外木工组工作面的内容及图纸变更的所有内容均由乙方全权负责制作施工完成，以及二装的梁、柱、门窗过梁的关模、拆模等。

　　(2)由乙方自行组织安排人员制作施工。

　　(3)乙方负责清理自己施工时所产生的废物及建筑垃圾，做到工完场清。(主体完成后的堆码和分类工作)。

　　(4)木工班组必须协助现场施工技术负责人放线、抄*。

　　(5)包括场地内木工班组使用材料的收捡、堆码。

　　2、质量要求

　　满足设计、规范、操作规程、质量检验评定标准的要求。

　　3、乙方负责内容

　　(1)必须具有专业施工人员：按施工图纸、规范进行施工。

　　(2)协助施工员放线、抄*，并对其完成的工作进行自检，有问题经整改合格后方可请施工技术负责人验收。

　　(3)自备所有全部低耗用品，木工班组施工含(铁丝、钉子、火钩、套管及木工所需使用的全部机具);并保证能安全使用，自带工具、劳保用品，自用材料。丝杆及飞蛾由乙方负责购买。

　　(4)场内转运，堆码整齐，并保持清洁，合理提供材料计划，并充分利用现场材料。

　　(5)定期对工人进行安全、质量教育，并作好记录(含班前安全活动、周评讲等)。

　　(6)保证文明施工，有专人负责检查，确保工期、质量、安全和现场协调管理的措施。

　　第四条：职责

　　1、工期：按照项目部工期要求如期完成，不得拖延。

　　2、质量：

　　乙方接受任务后，由甲方施工技术负责人向乙方进行技术交底，每道工序完工后先自检合格后由甲方施工技术负责人、质检员按国家验收标准评定，工程质量必须达到合格标准。

　　3、安全：

　　(1)乙方人员要严格执行《安全法》和甲方制定的《安全生产综合目标责任书》有关规定。《四川省劳动安全条例》、JGJ159-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ130-20xx《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及上级有关劳动安全、消防、道路交通的安全规范、法规和规定。

　　(2)健全和完善并认真执行安全生产规章制度。

　　(3)落实双方责任及项目管理措施。加强协作，搞好安全生产，乙方人员发生病、伤(包括轻重伤)、残疾、死亡以及由于乙方人员不按安全规章制度操作而造成的另一方人员的伤亡事故均由乙方负责。

　　(4)以外伤害事故甲乙双方根据***法规协商解决。医疗费在5000元内由乙方自行负责，超出5000元由甲方支付。

　　4、劳动力管理：

　　(1)乙方进场时，必须携带身份证、暂住证等有效证件，并提交花名册交甲方劳资部门备案，如中途有人员变动，必须在一周内书面通知甲方，乙方在本协议期内应书面向甲方申请，自行招用或擅自更换人员一律按私招乱雇处理，所产生的一切后果由乙方负责，与甲方无关。

　　(2)乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查。所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经允许，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。

　　(3)根据该行业的'特殊性，严禁招用未满十八岁的童工及超五十岁的工人，严禁安排未满十八岁的未成年工及女工从事国家规定违禁从事的工作。

　　5、文明施工：

　　(1)乙方在施工中必须文明施工，做到工完场清，剩余材料及时清理，晚上加班时不高声喧哗，以免影响周围住户休息。

　　(2)乙方必须管理好自己的职工，严禁在工地发生打架、斗殴和偷盗现象，如发生此类事件，工程项目部将对其进行批评教育和罚款处理，情节严重者送交当地派出所处理。

　　第五条：工程费用的结算与付款方式

　　1、工程单价：按支木接触面计算单价，地下室按24元/㎡，主楼按22.5元/ ㎡(支模工程量按实际支模面积结算)。

　　2、拨款方式：

　　在甲方要求的合理工期内按每月完成工程量按80%支付工程款，剩余工程款待工程竣工验收合格后半年付清。

　　第六条：违约的责任与处罚

　　1、乙方如工程质量、工期上未达到协议规定的要求，甲方一律不予收方结算，所造成的返工费用(人工费、材料费)和其它损失均由乙方负责赔偿。

　　2、未经甲方允许，乙方擅自抽调人员离开工作岗位，影响施工生产，则扣发总工资10%作为赔偿费，所造成的损失费均由乙方负责承担。

　　3、未经甲方许可擅自招收和更换人员或招用未应持有证件的人员，除责令清退或补办手续外，按私招乱雇人数对乙方处以每人/每天30元罚款。

　　4、乙方如招用童工，除责令派专人将其送回原籍外，将对乙方处以每人3000—5000元罚款。

　　5、乙方所属人员在施现场违反治安消防管理制度，所造成的损失由乙方全部负责;严格影响生产的由乙方赔偿间接损失总数的10%。

　　6、各分部分项工程完成后必须场面清洁，如有浪费现象，各种材料按米进价加倍处罚。

　　7、各分部分项工程施工中不符合要求的部位、或者造成事实的部位必须整改，所产生材料浪费加倍处罚。

　　第七条：项目部质量、安全管理条例

　　为了工程的顺利进行，乙方在合同履行期间必须从项目部制定的管理条例，凡发生以下情况视情节轻重给予不同金额处罚。

　　1、每一工作层施工完成后并通知验收，操作面材料没收捡干净的(收捡的材料放到项目部指定的地点堆放)，项目部将另安排人员进行清捡，所产生的工资将在乙方工程量工资中2倍扣除。

　　2、故意损坏其他班组使用的材料和项目部购买的其它材料，必须赔偿材料损失。并处罚所损坏材料价值20%。

　　3、项目部通知开会而班组现场负责人不按时到场的;迟到罚款(5分钟后进行计算)50元/次，缺*100元/次。

　　4、施工负责人要求加班而班组不加班罚款100元/次，项目部每一工作层安排的施工工期班组不能按时完成罚款500元/层。

　　5、对材料进行损坏的将按以下条款进行处罚：对钢管割断、钢管折变形罚款50元/m，对扣件恶意损坏罚款10元/个。

　　6、每一工作层监理、建设单位验收时将按以下规定进行处罚：第一次验收不合格罚款100元、第二次验收不合格罚款500元、第三次验收不合格施工单位要求退场。

　　7、施工班组操作人员和班组现场负责人员必须服从项目部管理人员的工作指挥，如有违反罚款50元/次。

　　8、进场人员未经三级教育私自上岗，未经岗前三级教育培训处罚100元/人次，且必须补教育培训。每半月集中检查一次。凡不补教育培训或拒绝教育培训处罚200元/人次且勒令人员退场。乙方必须配合项目部办理安全资料(填写三级教育卡、复印身份证、复印特殊工种操作证)未按要求的时间完成的罚款50元/次。

　　9、不佩戴安全帽或安全帽垫或使用不合格安全帽罚20元/人次。

　　10、外架施工及高空作业不正确佩带安全带罚50元/次。

　　11、凡发生打架、斗殴，不管是哪方的责任首先罚款1000元—5000元/次。

　　12、凡聚众闹事者及非正常渠道索要工资等，处罚5000元—10000元/次(如无理取闹、扰乱正常生产等)。

　　13、未经允许破坏安全设计、指示牌等，视情节轻重处罚500—1000元/次。

　　14、班组自带的机具、材料、辅助用具出场须由材料部门，管理人员开具出门条后方可出场。

　　15、班组操作人员在施工现场发生偷盗一经发现将送到当地派出所，项目部将对该班组处罚500元/次。

　　16、班组操作人员参加安全生产大会或安全学*凡缺*罚50元/人次，迟到罚5元/人次。

　　17、凡进入施工现场人员必须遵守现场文明施工管理做到工完场清，材料堆放整齐，生活垃圾按指定地堆放。

　　18、项目部将提供原样施工图纸交付给乙方自行复印后(费用自理)，立即将项目部提供的原样施工图退回，如不退回将按500元/套进行处罚。

　　19、以上处罚条例如有违反，项目部管理人员将告知班组现场负责人，项目部管理人员将开具处罚单，罚款金额将在工程结算单中扣除。

　　第八条：材料管理

　　该工程材料按规定的正常消耗控制，如发生故意浪费加2倍处罚。

　　第九条：本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　第十条：本合同一式三份，甲方贰份，乙方一份，双方签字生效，工程完成结算后本合同自动作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包木工合同12

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。

　　工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的'形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。

　　手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。

　　六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

　　漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：______________

　　九、工程管理双方责任：

　　甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;

　　2、提供外脚手架及安全防护网;

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见;

　　4、及时将支模用的材料供应至现场;

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

　　乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。

　　遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料;

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;

　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责;。

　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　____年_____月_____日

承包木工合同13

　　发包方：__________________________

　　法定代表人：______________________

　　注册地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　承包方：__________________________

　　代表人：__________________________

　　经营地址：________________________

　　联系方式：________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;如果对方是委托代理人进行签约的，应当要核实该代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、*等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就_________________的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。

　　第一条工程名称及地点

　　1.工程名称：___________________

　　2.建设地点：本工程位于________________________________

　　3.工程概况：__________________________________________

　　第二条劳务承包范围及内容

　　1.承包范围：从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。

　　2.承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;

　　3.承包价格及计价方式：按模板展开面积______元/*方米计算。以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);

　　4.付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;

　　5.质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。

　　6.甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。

　　第三条双方的责任

　　(一)甲方责任

　　1.提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;

　　2.进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;

　　3.提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内。

　　4.配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;

　　风险告知：从上述发包方责任可以看出，合同中约定由发包方提供材料，承包方进行施工。在实务中，由承包方全部或者部分提供材料的情形并不少见，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　5.指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;

　　6.负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。

　　(二)乙方责任

　　1.负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;

　　2.根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;

　　3.根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;

　　4.协助甲方放线，根据甲方放线的需要派出专人配合甲方放线。

　　5.负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;

　　6.对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;

　　7.服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;

　　8.每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;

　　9.服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;

　　10.施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;

　　11.乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。

　　12.乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。

　　第四条安全责任

　　1.由于乙方违章作业造**员伤亡的经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

　　2.偶发性事件的伤亡事故，经济损失在________元以内的，由乙方承担费用。经济损失在________元以上的，超过部分由甲方承担______﹪的费用，乙方承担______﹪的费用;

　　3.乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款______元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。

　　4.乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款______元/次。

　　5.乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款______元/人。

　　6.各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处______元/次的罚款。

　　7.在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款______元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。

　　8.在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。

　　第五条保险

　　1.乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;

　　2.施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。

　　第六条材料供应和管理

　　1.构成工程实体的`所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;

　　2.乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;

　　3.材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，

　　4.施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。

　　第七条施工配合

　　1.乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;

　　2.乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。

　　第八条违约责任

　　(一)当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

　　甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;

　　(二)当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

　　1.施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按______元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款______元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。

　　2.由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

　　3.乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款______元。

　　4.乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚

　　5.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后______小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用

　　(三)争议

　　1.甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;

　　2.双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款______﹪的违约金。

　　第九条合同履约保证金及退还

　　1.本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金________万元(大写________________元整);

　　2.履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。

　　第十条合同解除

　　1.施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;

　　2.如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;

　　3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　4.乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;

　　5.乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责。

　　第十一条其他

　　1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，至合同履行完毕后失效。

　　2.合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　发包方(公章)：______________承包方：______________

　　法定代表人(签章)：__________代表人：______________

　　________年______月______日________年______月______日

承包木工合同14

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　（承包方）

　　（受让方）

　　地址：

　　地址：

　　为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：

　　一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。

　　二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：xxxx

　　三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从x年x月x日起，至x年x月x日止。

　　四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x亩流转给乙方，该土地具**置（名称、四至）。（可具体列表说明，并附土地现状*面图）。

　　五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方x元/亩，（或实物x公斤/亩），合计x元（或实物x公斤）。

　　六、甲方的权利和义务：

　　（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

　　（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　七、乙方的.权利和义务：

　　（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

　　（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

　　八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

　　（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

　　（二）订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；

　　（三）一方违约，使合同无法履行的；

　　（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

　　（五）因不可抗力使合同无法履行的。

　　九、违约责任：

　　（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

　　（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

　　十一、其他约定事项：

　　（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

　　（二）合同甲、乙双方约定的其他事项。

　　（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　（承包方）

　　（受让方）

　　___年___月___日

　　___年___月__日

　　村集体经济组织或村委会

　　批准或备案意见（盖章）：

　　x年x月x日

承包木工合同15

　　甲方：简称甲方

　　乙方：简称乙方

　　经协商甲方将贵州广播电视大学金阳新校区一期四标段教学实验楼A、B栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：

　　一、工程内容

　　A、B栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

　　二、单价及承包方式

　　以建筑面积每*方米15.00元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

　　三、付款方式

　　完成工程量 ，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款 ，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

　　四、质量要求

　　达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的.返工所发生的一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

　　五、施工工期

　　按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

　　六、管理

　　乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，遵守施工现场管理条例和制度。

　　七、施工安全要求

　　1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

　　2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

　　八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

　　九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

木工承包协议菁选（扩展4）

——承包土方协议菁选

承包土方协议

　　在快速变化和不断变革的今天，协议起到的作用越来越大，签订协议可以保护当事人的合法权益。那么写协议真的很难吗？下面是小编帮大家整理的承包土方协议，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　发包人（以下简称甲方）

　　承包人（以下简称乙方），

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　第一条、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、*整。

　　第二条、承包方式：包挖、包运、*整，不得转包。

　　第三条、承包价格：开挖、运输土方______元/m3（石砂）。

　　第四条、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整*。

　　第五条、质量与施工要求：

　　1、基地的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　第六条、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的.安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　第七条、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

　　第八条、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：

　　联系电话：联系电话：

　　___年___月___日___年___月___日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在*等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。

　　一、甲方开发的________土方分项工程由乙方承包施工。

　　二、承包范围：

　　1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的`挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。

　　2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。

　　三、承包价格：

　　1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米_______元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米_______元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。

　　2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米_______元。

　　3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每*方米_______元，含破碎物清理外运。

　　四、工程量、计量方式：

　　原始地面标高每棟房屋测6—8个点的*均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。（监理单位进场后可同时参加），参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，（砼破碎工程也同样记录、签字生效）。记录表格采用土方测量记录单（甲方提供）。

　　五、施工质量和进度：

　　乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。

　　六、安全、文明施工：

　　1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担。

　　2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。

　　七、付款方式：

　　1、考虑到施工周期（各栋房屋不一定同时开工），定于每月的号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。

　　2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。

　　八、其它事项：

　　1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。

　　2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。

　　九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用原则，甲方将xxx土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。 工程名称：xxx

　　工程地点：xxx

　　工程内容：土方开挖，余土外运。

　　一、 工程承包范围：

　　E区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。

　　二、 协议价款及付款方式：

　　1、单价：土方价25元每立方米(不含税)、其中包括(机械开挖、运输)。

　　2、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价。

　　3、付款方式：

　　乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后，五个工作日内按结算后总金额的80%支付给承包人，余款一个月内付清。

　　三、甲方的责任和义务。

　　1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施(电缆、光缆、水管、煤气管等)。

　　2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。

　　3、如施工过程中发现地下管线等未探明事宜，均由甲方负责解决。

　　4、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。

　　5、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量，并支付工程款。

　　6、如在约定时间内进行验收，因天气或不可抗力的因素造成返工，均由甲方承担费用。

　　7、地下水的降排由甲方负责安装水泵，乙方应协助抽水。

　　四、乙方的责任和义务：

　　1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖，如违反要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。

　　2、乙方有权利要求甲方处理影响施工(除承包方机械本身以外)不安全的因素。

　　3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。

　　4、验收时，如发现乙方责任而造成的'质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。

　　5、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任及费用。

　　6、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和承担费用，乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用，甲方不承担任何责任和费用。

　　7、乙方向甲人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。

　　五、施工安全：

　　1、乙方应教育操作人员，严格要求遵守操作规程，做好安全生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。

　　2、在施工期间，乙方注意安全，如万一发生大小工伤事故造成的损

　　六、其它约定：

　　1、施工方在施工时，请严格按照甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错，由施工方承担所有责任。

　　2、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一致后，别行签约补充合同。

　　3、如有违约，违约方按工程造价总金额的5%付给另一方。

　　七、争议解决：

　　本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构，进行仲裁或向法院提出申诉。

　　八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包人(以下简称甲方)__________

　　承包人(以下简称乙方)__________

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行:

　　一、承包项目：

　　本工程地块土方的开挖、运弃、*整。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运、*整，不得转包。

　　三、承包价格：

　　开挖、运输土方_________元/m3(石砂)。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整*。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的`*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本合同一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本合同一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方)：____________

　　承包班组长(乙方)：______________

　　_______年_____月______日

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　因土方开挖工程需要，甲方委托乙方承包土方开挖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在*等、自愿、公*的基础上，经协商达成并签订本合同。

　　一、工程概况：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、工程内容;

　　具体工程内容和范围以 设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。

　　二、建设工期及开、竣工时间

　　1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共 天(雨天不计入建设工期之内)。

　　2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含**行为)而引起停工的，则工期相应顺延。

　　三、工程质量

　　工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。

　　四、工程造价

　　1、工程 总造价为人民币 元整(小写 元)，工程税金由 自负。(计量以收方为准)

　　2、本土方开挖工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用。

　　五、拨款和结算

　　1、 在合同签订之日支付定金为工程总价款的` ，计人民币： 元。工程完工支付工程全部余款计人民币： 元。

　　2、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资及其它费用。

　　六、竣工验收

　　1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起组织有关部门进行验收。

　　2、完工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。

　　3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发现的质量问题由甲方自行承担责任。

　　七、合同生效及文本

　　1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，至合同履行完毕后失效。

　　2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款 的违约金。

　　3、本合同一式六份，双方各执三份。

　　八、补充约定：

　　甲方(公章)： 　　　　　　　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)： 　　　　　法定代表人(签字)：

　　年 月 日　　　　　　　 年 月 日

　　发包人(以下简称甲方)：_______________________

　　承包人(以下简称乙方)：_______________________

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目

　　本工程地块土方的开挖、运弃、*整。

　　二、承包方式

　　包挖、包运、*整，不得转包。

　　三、承包价格

　　开挖、运输土方_________元/m3(石砂)。

　　四、工期要求

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整*。

　　五、质量与施工要求

　　1、基地的*面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

　　八、仲裁与调解

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

　　甲方(以下简称甲方)：________________________

　　乙方(以下简称乙方)：________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关，法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*、诚实信用的原则，甲方决定将江苏丫肯项目土石方开挖分项工程交由乙方完成，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，双方表示共同遵守。

　　一、工程概况

　　工程名称：________________________。

　　工程地点：________________________。

　　二、工程承包范围及内容

　　1承包范围：本项目内办公楼、厂房、仓库、水池、油罐基础、围墙基础的全部挖土内容、基础完工后的室内还土、主建筑工程竣工后场内管道安装挖还土，还包括工程施工期间单项目需用挖机10小时以内的零星台班。

　　2承包内容：土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的'各项费用)，因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调，机械作业及车辆运输过程中的安全，乙方施工所涉及项目外的各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。

　　三、合同工期

　　合同工期按工程项目总进度同步，如因下雨或其他不可抗力，工期顺延。

　　四、工程质量(验收标准)

　　由项目部根据图纸设计要求确定。

　　五、双方责任

　　甲方责任

　　1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。

　　2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。

　　3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。

　　4、甲方负责协调周边关系，保证施工过程中无阻工、闹事现象，确保工程正常施工。

　　乙方责任

　　1、乙方负责按照甲方的工期要求，合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输，按时按量完成工作内容。

　　2、施工期间，一切安全责任均由乙方自行负责，且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工，所涉及费用由乙方负责。

　　3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供，确保施工机械及车辆能正常运转。

　　4、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业，导致自身或第三方遭受人身或财产损失的，所造成的一切责任由乙方负责。

　　六、单价及付款方式

　　1、要求所涉及的土方量及零星项目，按____________元一次性包干。

　　2、付款方式：________________________。

　　七、违约责任

　　本合同签定后，如任何一方不按照本《合同》履行义务，除赔偿给对方所造成的经济损失外，需另行赔偿对方______万元人民币的违约金。

　　八、本合同未尽事宜，经双方协商后，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同签定后，如任何乙方对合同存有异议，可先由甲乙双方自行协商解决，若协商无果，可向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提出诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清工程价款后自动失效。

　　甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　乙方承包甲方香榭丽公馆建设项目土方工程挖运施工。依照有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，双方就土方挖运承包事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：香榭丽舍公馆项目土方工程

　　2、工程地点：兰州市城关区上徐家湾256-258#号

　　3、工程内容：现场内临时道路、施工道路土石方堆填、碾压、路面*整、基础土方开挖施工等，以及办理**规定关于土方工程所需办理的所有相关手续。

　　二、合同工期

　　工程总工期为 年 月 日至 年 月 日

　　三、合同总价

　　1、合同单价：含乙方办理**规定的关于土方工程所需的相关手续费，乙方一次性包干为 元/方(该价格为一次性包干价格，无论现场开挖任何土质及砂石，均按此价格执行，甲乙双方不再产生任何经济签证及调整任何价格)。

　　2、工程量计量方法：

　　按甲乙双方现场复核测量各点标高测量具体土方工程量，待工程完工后确定最终工程量。

　　3、合同总价

　　合同总价待工程完工后，按甲乙双方实际审定的工程量乘以本合同约定的一次性包干价为最终总价款。

　　四、付款方式

　　1、经双方协商采用按合同总价的70%实物资产抵账和30%货币资金支付的结算方式。

　　2、乙方完成土方工程量的70%后，双方另行签订《房屋顶账协议》。

　　3、甲方顶账后剩余土方工程款，待乙方土方施工完成后60日内，甲方完成土方工程结算，经双方确认最终合同总价后由甲方酌情逐月支付予乙方。

　　4、如乙方所顶账房屋总价款超过双方确认的土方工程款，乙方需在接到甲方通知后十五日内向甲方补缴所顶账房屋差额部分房款或由甲方从乙方剩余土方工程款中一次性予以扣除。

　　五、甲、乙双方的责任及义务

　　1、乙方必须严格按照甲方的要求进行开挖及清运，服从甲方的管理，并按要求向施工单位无偿提供相关的技术资料。

　　2、乙方进入现场后，在乙方施工期间甲方将现场移交乙方进行管理，由于乙方现场管理期间所产生的偷盗及其他治安事件所造成的一切经济及法律责任均由乙方承担，与甲方无任何关系，如因乙方现场管理不善，导致甲方产生的经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方的土方开挖工程款中予以扣除。

　　2、乙方在施工期间，应遵循国家的法律、法规，安全生产，并办理土方外运的相关手续，费用由乙方自理。由于乙方未办理相关手续或在土方开挖清运过程中，导致**及相关部门罚款的，所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方在土方开挖过程中，造成施工人员的'人身安全及其他第三人安全事故，所造成的一切经济及法律责任均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。

　　4、土方开挖、清运过程中，由乙方负责现场内及现场外临边道路清洁及环境保护等工作，所产生的费用由乙方自行承担，如因土方清运造成环保、城管等部门的处罚，由乙方自行承担一切罚款，甲方不承担任何责任。

　　5、乙方在施工过程中应小心施工，遇有市政及其他设施应做好保护措施，

　　6、甲方向乙方付款或办理抵房手续时，乙方须按甲方要求提供相应的建筑工程发票。否则，甲方不予付款。

　　7、乙方在开挖过程中，如需甲方提供电源、水源，乙方应自行负责联通，且承担由此所产生的各项水、电费用。

　　8、乙方在开挖工程中，如需挖除现场树木，必须经甲方同意后方可挖除，未经甲方同意，擅自挖除，由此所产生的一切经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。

　　9、如因乙方未按本合同约定承担相应的费用，导致甲方的经济损失，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。

　　八、本协议未尽事宜双方协商后签订补充协议。与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式陆份，甲方执四份、乙方执两份。双方签字盖章后即可生效，工程完毕，工程款结清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展，明确甲乙双方的职责本着*等友好，互利、互惠诚实信用的原则，经双方协商特订立如下协议条款，望双方共同遵守执行。

　　一 、进场须知：

　　进入施工现场严格按照国家法律，法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司及项目部管理人员统一安排、调配。

　　二 、交通工具：挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担，确保道路清洁卫生，淤泥及时清理干净。

　　三 工程进度：

　　积极配合施工单位所安排的`进度计划，如未按甲方要求及时配合，延迟一天罚款处理。

　　四 安全生产：

　　安全生产、人人有责，施工作业时挖机必须由专人负责开机，并现场配备人员指挥确保安全生产，杜绝事故发生，严格按有关规定作业，如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。

　　五 付款方式：

　　土方量按实际挖运方量计算12元/m完工后付70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展，明确甲乙双方的职责本着*等友好，互利、互惠诚实信用的'原则，经双方协商特订立如下协议条款，望双方共同遵守执行。

　　一、进场须知：

　　进入施工现场严格按照国家法律，法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司及项目部管理人员统一安排、调配。

　　二、交通工具：

　　挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担，确保道路清洁卫生，淤泥及时清理干净。

　　三工程进度：

　　积极配合施工单位所安排的进度计划，如未按甲方要求及时配合，延迟一天罚款处理。

　　四安全生产：

　　安全生产、人人有责，施工作业时挖机必须由专人负责开机，并现场配备人员指挥确保安全生产，杜绝事故发生，严格按有关规定作业，如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。

　　五付款方式：

　　土方量按实际挖运方量计算12元/m完工后付70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　承包方(全称)： (乙方)

　　(二)、依据《中华人民共和国合同法》签订承发包合同。

　　(三)、工程名称：霍山县衡山镇工业园拓展区土石方填方工程

　　(四)、建设地点：衡山镇工业园拓展区。

　　(五)、工程内容：场地*整工程，主要是挖填土石方，所有土石方全部内运、场地*整等，实行挖填方工程量总承包，只*挖方工程量计算工程款，填方及*整费用含在其中。此次挖方总量为 m(图纸范围内)。

　　(六)、合同总价：合计金额人民币(：元)，(合同单价为 元/ m，含税价)。

　　(七)、资金来源：**资金

　　(八)、工程开工日期： 20 年 月 日

　　工程竣工日期： 20 年 月 日

　　工程总工期： 个日历天数。(按投标工期与甲方要求的工期中较短的工期填写)。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素(自然灾害等不可抗力因素除外)工期不予调整.

　　(九)、工程承包范围：场地*整(详见合同附件工程量清单及施工图)

　　(十)工程承包方式：

　　1、本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺兑现的，甲方有权终止合同，没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。

　　2、如甲方发现乙方未按合同中所列的人员进场，甲方有权中止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。开工时项目经理、项目部技术负责人证书送到霍山县质量监督站备案，主体工程竣工后退还。

　　3、承包方按合同约定，指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由外运。

　　(十一)、工程价款及调整

　　本工程的合同价款为中标价，合同价在施工中按挖方工程量乘以投标报价综合单价

　　元/ m计算总工程价款一次包干。投标报价中综合单价 元/ m为固定单价

　　(包括挖填土石方费、装车费、*整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用)，双方不得擅自改变合同价款或增减工程量，合同价款调整方法如下： 乙方在合同签订时已考虑了施工期间可能出现的施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素。除发生下述情况按实调整外，乙方不得因其他任何原因提出调整工程造价或工程量。

　　1、甲方法人代表或法人代表授权人确认的设计变更增减工程量。

　　2、调整工程量的`单价按投标中综合单价 元/m计算。

　　(十二)、甲乙双方一般责任

　　1、甲方责任：

　　(1)向乙方提供施工图纸(附在合同后)。

　　(2)双方约定的由发包人应作的其他工作。

　　2、乙方责任;

　　(1)向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。

　　(2)负责施工区域内的安全保护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造**身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用

　　(3)对于施工现场地下管线、临*建筑物、公共公用、园林绿化设施，乙方应采取有效措施加以保护，如造成损坏的，乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的，甲方将按照对方要求给予修复或赔偿，其费用全额从乙方工程款中扣除。

　　(4)遵守地方**和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。

　　(5)已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理。

　　(6)文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理，并与县行政执法局执法中队签定建设项目文明施工合同。交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　(7)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

　　(8)乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致，如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。

　　(9)在工程施工过程中出现的一切安全生产事故，由乙方自行承担。

　　(10)由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担。

　　(11)涉及到材料运输用工等当地群众关系乙方负责协调，并承担由其发生的一切费用。

　　(12)双方约定的由乙方应做的其他工作。

　　(十三)、施工准备和施工管理

　　1、乙方在施工图设计交底后1天内编制并向甲方提交详细的施工组织设计、施工方案和进度计划，甲方在1天内予以审定或提出修改意见并批准开工。

　　2、甲方提供的各种技术资料，施工图和提出的规范、标准等均为施工有效文件，乙方不得擅自修改，如有修改意见，需提前向甲方提出，由甲方会同设计部门出具变更或修改手续后，方可施工。

　　3、乙方应制定施工安全措施，列入施工组织设计，乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车轴及周围群众造**身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。

　　4、合同执行期间，双方的联系以书面通知为主要方式。下列文件视为合同的补充文件：修改设计通知书、验工报告、工程质量通知书、工程验收证明等。

　　(十四)、工期顺延

　　因以下原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延。

　　1、发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款，致使施工不能正常进行的。

　　2、设计变更及工程量增加造成关键工作的延期。

　　3、不可抗力(含战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等自然灾害)。

　　4、双方约定同意工期顺延的其他情况。

　　(十五)、工程质量管理及交工验收

　　1、乙方必须严格按照本合同约定及合同附件内容要求进行施工。

　　2、工程施工质量的报验工作由乙方负责，乙方必须配合甲方工作，接受监督。

　　3、施工质量达不到本合同约定的，乙方必须返工，并承担由此发生的费用及延误工期责任。

　　(十六)、工程价款支付办法

　　1、付款方式：工程竣工验收合格并审计结束后一年内付40%，第二年付30%，第三年付30%(无息)。

　　2、施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式：施工履约保证金和工程质量保证金10万元，工程验收合格后退还(无息)。

　　(十七)、违约

　　1、甲方违约

　　甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，延误的工期相应顺延。

　　2、乙方违约

　　(1)因乙方原因不能按照本合同约定的工期竣工的。

　　(2)因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的。

　　(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　(4)乙方未按合同约定承诺的施工进度安排按时完成进度计划的，每延误一天，按完成工程价款的2‰罚款。

　　3、甲乙双方因约定各自违约时赔偿金额或支付违约金的计算方法为：一方违约按工程总价的10%支付给对方赔偿金。

　　4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

　　5、中止工程：乙方连续停工3天，视为中止工程，甲方按实际验收合格的工程计算工程价款，从合格工程价款中扣除20%作为罚款，并取消中标资格，后期工程重新选择队伍。

　　6、乙方必须按排具体人员长驻工地负责施工，连续三天不在工地或不为本工程服务的，每天罚款200元。

　　(十八)、争议的解决

　　当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，双方约定采取下面方式逐级解决。

　　1、调解

　　2、仲裁

　　3、诉讼

　　(十九)、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应履行合同保持施工连续，保护好已完工程。

　　1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停工;

　　2、调解要求停工，且双方接受的;

　　3、仲裁机构要求停工的;

　　4、法院要求停工的。

　　(二十)、本合同一式六份，双方各执三份，未尽事宜签订补充协议。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　二0年 月 日

　　发包人（以下简称甲方）

　　承包人 (以下简称乙方)

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，否则将承担一切法律责任。

　　一、承包项目：

　　华域丽都小区地块土方的开挖、运弃。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运，不得转包。

　　三、承包价格：

　　开挖土方元/ m3（土方）。

　　安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的`指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工若因甲方原因停工，一切费用由甲方承担。

　　五、结算方式：

　　开挖完成后经验收合格当天支付清工程款。

　　六、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本协议书一经签订双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　__年__月___日__年__月___日

　　发包人：__________________ (以下简称甲方)

　　承包人：__________________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下土方工程合同条款：

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：挖方、倒运、填方，夯实、碾压、洒水沉降。计_________立方米

　　第二条：工程工期：_________天

　　乙方必须按照甲方要求施工，工期：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，如工期延误，工程综合单价下浮10%。

　　第三条：合同价款

　　3.1元/立方米(该单价为含税价)，包括工程费用及办理排污等手续费用。一次包死，不签证其他任何费用。

　　3.2工程总价款：。

　　3.3付款方式：乙方每月3号以前上报上月完成量，由甲方在5个工作日内审核后按审核量的50%付款，工程竣工交付后一月内，除留3%的保修金外，其余款项一次性付清，保修金一年后无息支付。

　　第四条：甲方责任

　　4.1开通施工场地与城市交通通道，满足施工需要。

　　4.2负责协调处理各种对外关系。

　　4.3负责施工放线，并对乙方进行技术交底。

　　4.4工程完工后，负责及时组织工程验收。

　　第五条：乙方责任

　　5.1根据施工组织设计方案，负责土方挖运回填施工。

　　5.2安全施工：乙方按照甲方的有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不到位所造成的一切伤亡事故的全部责任和费用。

　　5.3服从甲方的指挥和协调，接受甲方的'监督和检查。

　　5.4及时提供工程相关资料。

　　5.5不服从甲方管理一次罚款_________元，拖延工期每日罚款_________元。

　　第六条：其他

　　6.1开挖过程中如遇防空洞、夹层等不确定因素，均由乙方负责处理甲方不再承担费用。

　　6.2如一方违约使合同无法履行，违约方必须承担全部违约责任。

　　6.3本合同履行过程中根据合同发生会议纪要、签证、资料等应作为合同条款的补充内容及安全施工补充协议，与本合同具有同等效力。

　　***因停电、停水、雨天或者其他原因而停工的，以及因为设计变更延长工期的，工期顺延。

　　6.5合同签订后，乙方不得将工程转包，一经发现转包，立即终止合同，并且承担甲方相应的经济损失。

　　第七条：本合同自甲乙双方签字、盖章后生效，工程款付清后合同终止。

　　第八条：未尽事宜，双方协商解决。

　　第九条：本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：海南五建公司南丽湖湖心景观路项目部

　　乙方：

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　乙方按照甲方施工现场需要土方，随时调运到施工现场。

　　二、承包方式：

　　包取土、包挖、包运到施工现场。

　　三、承包价格：

　　开挖、运输土方 20 元/m3。

　　四、甲方责任：

　　1、负责测量施工地面高程，计算路段土方工程量。

　　2、负责监督乙方提供土方符合现场施工要求，若不符合要求可立即要求乙方停止运土，待乙方提供土方符合施工要求再继续运土。

　　3、负责提供施工现场运土道路通畅，负责施工现场土方堆放场地。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行**有关部门的政策及法规。

　　2、乙方提供土方质量必须满足甲方要求。

　　3、乙方负责取土及运土过程人身安全责任、财产安全责任及民事责任。

　　4、乙方取土及运土到施工现场过程所有纠纷及状况由乙方承担及解决。

　　5、乙方至少派一人在施工现场，协助甲方施工管理工作。

　　六、工程量计算方法及结算方式：

　　1、土方方量计数:甲、乙双方现场测量计算运土车辆车厢运载体积，以此计算土方工程量。乙方保证每车运载土方量达到运输车辆车厢运载体积。

　　2、甲、乙双方每月5日确认上月土方工程量，无任何问题甲方25日为乙方结算上月土方工程量。

　　七、其他约定：

　　1、本协议书未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。

　　2、本协议在履行过程中如发生纠纷，双方应*等友好协商解决，协商解决不成的'，双方同意向当地人民法院提出诉讼解决。

　　3、本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效

　　，至工程款结清后自然失效。

　　甲方：海南五建公司南丽湖湖心景观路项目部乙方：

　　代理人：

　　日期： 日期：

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地址：_________

　　3、分包工程范围和内容：_________

　　4、分包形式：_________

　　二、工程项目期限：

　　自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止完工。

　　三、协议内容：

　　1、施工期间，甲方授权_______为本工程甲方项目负责人，乙方授权_______为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。

　　2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。

　　3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。

　　4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。

　　5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。

　　(二)安全责任划分原则：

　　1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。

　　2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

　　①工程项目应由甲方编制施工组织设计

　　②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。

　　③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。

　　④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育及定期安全教育;乙方应组织召开有针对性的现场安全教育会议。并请甲方委派有关人员出*会议。乙方必须检查、督促施工人员严格遵守认真执行。

　　3、甲乙双方作为法人单位均应当分别履行的责任主要包括：

　　1)具备安全生产条件所必须的资金投入;

　　2)按规定配备安全生产管理机构或人员;

　　3)建立并落实安全生产责任制;

　　4)健全并落实安全生产规章制度和安全操作规程;

　　5)根据工程特点，制定相应的安全技术措施、方案，并确保实施;

　　6)对本单位管理人员和作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业，施工生产过程中，要督促作业人员遵章施工;驾驶人员必须持证上岗，严禁酒后作业。

　　7)向本单位从业人员如实书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施以及事故应急措施并履行签字手续，同时督促作业人员遵照执行;

　　8)落实安全生产有关标准或规范、做好防护措施;

　　9)及时发现和消除生产安全事故隐患;

　　10)及时、如实报告生产安全事故;

　　11)执行法律法规标准规范的其他要求。

　　(三)安全生产文明施工

　　①甲方对乙方承包土方开挖工程项目做到安全交底，提出明确的安全要求，乙方必须贯彻执行甲方的要求及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，作业时挖掘机前方及旋转半径内严禁站人，同时应注意基坑土方坍塌，确保施工安全。

　　②本工程为“北京市绿色施工文明安全工地”样板工地，乙方人员、机械进场首先要服从项目部管理人员指挥，统一管理，机械停放有序，不得损坏甲方场内建筑物轴线控制桩和标高控制桩，以及甲方场内的电缆、电线、电箱等一切物品，不得偷窃甲方材料、工具等。如有发生，乙方照价赔偿，必要时移送**机关处罚。

　　③本工程所有拉土车辆必须有车辆保险，且每台车辆灯光必须完整，在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故，均与本项目部无关，均由乙方承担全部赔偿责任;在拉土期间车辆四周必须封闭好，禁止漏土、掉土;禁止使用黑车拉土。

　　甲方责任

　　1、甲方负责制定施工现场总的安全生产管理各项制度，规范现场的安全管理，协调甲乙方之间、乙方同其他分包单位之间的关系。

　　2、在乙方提出关于明确乙方安全责任区的书面要求后，甲方负责根据工程现场情况及甲乙双方合同要求，为乙方明确安全责任区，并负责根据工程进展情况，及时变更乙方的安全责任区。

　　甲方要尽可能以书面的形式为乙方明确安全责任区，并由双方负责人签字确认，分别留存，无法书面明确的安全责任区按安全责任区的划分原则确定。

　　3、甲方负责编制工程总施工组织设计及分项施工方案中适应本工程特点的安全技术措施;并及时进行审批、下发给相应的乙方;

　　甲方

　　4、甲方负责根据工程合同约定，验收乙方提供符合安全要求的挖土机械设备、提供临时用电照明设施。

　　5、甲方负责对乙方进行施工现场安全技术措施的技术交底和安全交底工作，交底以书面形式交至乙方管理人员，并由双方管理人员签字确认。

　　6、甲方负责根据相关规定，明确在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的要求。

　　较大危险因素的场所和有关设施、设备上主要包括：施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等。

　　7、甲方负责组织乙方及相关方，进行施工现场安全生产的各项验收工作，验收工作必须履行书面手续，甲方、乙方、第三方等相关方签字确认。

　　8、甲方负责组织乙方及第三方，进行施工现场安全责任区的交接工作，交接工作应履行书面手续，甲方、乙方、第三方等相关方签字确认。

　　9、为督促和协助乙方做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患，甲方有权对乙方安全责任区进行安全检查，对发现的“人的不安全行为”、“物的不安全状态”、“环境的不良因素”等各类隐患，甲方可以以文字或口头形式要求乙方及时整改。

　　乙方必须知晓，甲方对乙方施工现场进行的安全检查并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方安全管理责任区域和范围内隐患未及时得到消除导致的事故不承担责任。

　　10、当乙方根据本协议乙方责任第16条、第18条要求，书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时，甲方负责和乙方共同协商，消除作业场所的安全隐患，保证施工工人的安全，隐患消除完毕，需留存相应的资料，甲乙双方签字确认。

　　11、为督促和协助乙方开展安全教育，甲方应在乙方入场后，与乙方共同对其施工工人进行一次入场安全教育(教育时间由双方协商确定);甲方还应在施工过程中对乙方施工人员进行定期或不定期的安全教育，乙方现场负责人应对甲方每次进行的教育记录进行签认。

　　乙方必须知晓，甲方对乙方施工工人进行的安全教育并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方事故人员缺失安全教育不承担责任。

木工承包协议菁选（扩展5）

——食堂承包协议菁选

食堂承包协议精选15篇

　　随着社会一步步向前发展，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议是提高经济效益的手段。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的食堂承包协议，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　发包方：XXX中学(甲方)

　　承包方：XXX (乙方)

　　根据教育局XX文件精神，为了进一步办好食堂，改善师生生活，为教育教学工作服务。XXX中学(以下简称甲方)同意将食堂发包给 XXX(以下简称乙方)承包经营。为了明确甲乙双方的责任和权利关系，经双方协商特定如下条款，共同遵守执行。

　　一、承包范围和期限。

　　甲方同意将学校食堂发包给乙方经营。承包期限为1年即：20xx年12月1日至20xx年11月30日。

　　二、报餐和供餐标准。

　　1、甲方寄宿生按2元、4元、4元或2 元、3元、3元或1元、2.5元、2.5元标准;通学生中午按4元或3元标准。由每月倒数第二天向乙方报餐。乙方按甲方报餐的标准和人数准备饭菜。教师用餐标准可参照学生确定。

　　2、乙方必须按以下标准予以供餐：早餐各类点心品种不少于4样。午餐及晚餐：主菜、副菜品种不少于8样，一周内没有重复。米饭不限量供应(午餐、晚餐有免费汤供应)。为了满足不同消费层次学生的要求，在条件许可下可向师生供应各种小炒自由选择。

　　3、乙方经营要薄利多销，其毛利不得高于20%，超出部利润予以没收。早餐、课间餐、夜宵等价格不得高于市场价。

　　三、乙方在承包经营期间的责任。

　　1、乙方必须按甲方规定的作息制度做好供餐工作，遇特殊情况应予以配合供餐。在水电供应正常的情况下，乙方应严格按时供餐，否则甲方有权对乙方处以每次500元的罚款。如遇停水、停电甲方应及时通知乙方，并共同商讨解决办法。

　　2、乙方提供的食品必须符合卫生要求，并做好食品的保鲜。甲方发现食物清洗不洁，每次处以200元的罚款;若发现乙方采购变质或过期食品，甲方有权要求乙方就地销毁，并每次处以1000元的罚款，累计发现三次则予解除承包合同;若因乙方提供不符合卫生要求饭菜造成甲方师生、员工食物中毒，则乙方必须承担全部的法律和经济责任，甲方有权解除承包合同，并赔偿甲方的经济损失。

　　3、乙方必须做好食堂卫生工作，严格执行“食品卫生安全管理规定”强化食堂工作人员的卫生安全教育。否则，将按“食堂卫生安全规定”中的处罚规定予以处罚。

　　4、乙方必须按时向甲方提供“成本核算分析表”，每天要报送实际使用的食品数量和单价给甲方，并公布菜谱，以便于甲方对乙方饭菜质量的监督。

　　5、甲方值班人员和客人需在食堂用餐，乙方应配合提供，费用在当月月底予以结算。

　　6、乙方在承包期间应做好所聘用的工作人员的安全教育，规范操作，乙方人员发生任何意外事故由乙方自行负责。

　　7、乙方在承包前须向甲方交纳保证金*万元(含乙方所添置的厨房设备)。承包期间乙方不得中途转包乙及单方面突然终止承包，否则甲方有权没收全部保证金。

　　四、甲方给乙方提供的工作条件及各项要求。

　　1、甲方向乙方提供以下场所

　　(1)食堂全部房屋(包括餐厅、配菜间、伙房、仓库、茶水房及其它辅助用房)。

　　(2)食堂现有全部厨具设备和其它配套用具。详见厨房厨具设备一览表。

　　2、甲方向乙方提供管理人员。

　　(1)甲方向乙方无偿提供一名现金出纳员兼食堂管理员。

　　(2)乙方若工作需要聘用原食堂固定工，甲方应予以支持，有关经济结算另行协商。

　　3、乙方向甲方交纳承包金每月****元，每年按10个月计算，共****元。学年度的上学期末交承包金****万元，学年度的下学期末交另一半承包金****万元。营业额超过***万元后，超出部分利润部分对半分成。

　　4、乙方必须严格按照国家有关规定办理卫生许可证，以及为每位工作人员办理健康证和其它相关证件。乙方职工上班期间应穿戴工作服、工作帽。以上费用由乙方负责。若被发现未穿戴工作服、帽操作者处以每人50元罚款。

　　5、乙方聘用的炊事工作人员除身体健康外还应具有完全民事行为能力和合适的年令，并具有良好的职业道德。工作期间不得有打骂学生的现象，如发现罚款 100元，乙方应立即予以解聘。聘用合同的.签订、终止、工资福利待遇等由乙方根据《劳动法》及有关地方性法规来确定，与甲方无关。

　　6、乙方必须按“创建国家卫生城市的标准”，认真做好食堂内外的环境卫生和除四害工作，接受教育行政部门、卫生执法部门的检查监督。若不达标，除卫生执法部门给予的处罚自理外，甲方还将对乙方处以***元的罚款。

　　五、用电防火安全

　　1、食堂一切用电设备安全及防火安全均按学校规定执行。

　　2、厨房及餐厅内配电箱、开关、插座及灭火器由乙方指定专人负责检查，不得随意移动，灭火器使用后应及时报告更换，食堂人员应每天对其性能进行检查，用电设备等更换需报告甲方后由甲方派专人负责输，以上设备非正常使用损坏，费用由乙方承担。

　　3、餐厅内电风扇、电灯有损坏，应由乙方负责及时维修。

　　4、煤气灶应按规程操作，并由专人负责。

　　5、乙方聘用食堂工作人员应相对稳定，不能频繁更换，所聘用人员应报甲方备案。

　　六、其它事项

　　1、甲方师生员工、职能部门领导有对食堂工作进行监督的权利，并有共同维护就餐秩序的义务。

　　2、甲方师生员工就餐应节约粮食，对浪费现象、破坏纪律、插队购菜等行为，乙方应配合提供相关人员名单，交甲方职能部门处理。

　　3、合同期满，甲方保留引进两家承包者的权利，乙方不得干涉，但乙方享有优先续包的权利。

　　4、乙方承包食堂后，所用水电费均由乙方负担，并按月结算。

　　5、乙方如需更改经营方式，应事先向甲方申请，同意后方可实施。

　　6、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，甲方主管部门一份。

　　7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　8、本合同经双方签字日起即可生效。

　　9、附件：

　　(1)甲方提供给乙方的炊具设备、物品清单一份，双方确认后签字生效。

　　(2)食堂卫生安全管理规定一份。

　　(3)日成本核算分析表一份。

　　甲方： 乙方：

　　20xx年12月12日

　　发包方（以下简称“甲方”）：

　　承包方（以下简称“乙方”）：

　　为对食堂进行综合管理，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

　　一、承包方式、承包期限

　　1。乙方须按甲方的管理制度、管理要求及《中华人民共和国食品卫生法》等相关标准、规范的要求，结合乙方的管理方式，实施对甲方的职工餐厅的承包经营及管理工作。

　　2。乙方采取自负盈亏的承包经营方式。

　　3。在本合同期限内，甲方负责提供餐厅场地、厨房设备等固定资产及部分能源供应。乙方承担液化气费用及水、电、气的超支费用（超支费用的计算方法由甲乙双方另行约定，该费用以本合同生效时当月实际费用为计算起点）及餐具、厨房器具等消耗品的相关费用。

　　4。承包期限：从____年____月____日至____年____月____日止。

　　二、配餐标准和质量要求

　　1。员工就餐标准为每餐____元，以____形式供应，且每天须有面点供应。每天每餐菜色品种不少于____个。每份饭菜为____。菜量为每份____克、副菜每份克、蔬菜每份克、米饭（面）每份克。

　　2。每周由乙方厨师长和营养师根据营养餐的要求和季节变化安排菜谱。乙方保证一周内每餐菜色不同样，并注意菜色的搭配和营养价值，每周____之前向甲方提交下周菜谱，并将该菜谱在餐厅内张榜公布。

　　3。乙方供应的食品做到色、香、味俱佳，并要严格把关保证食品卫生安全；每餐饭菜不得隔顿、隔夜供应，杜绝食品卫生安全事故的源头，严防sars、禽流感等病毒的危害，把好食品卫生安全关。

　　4。乙方每月底____日内向甲方提交一份上月成本盈亏报表、每季度的最后一个月底内向甲方提供本季度盈亏报表，以便甲方监督检查乙方所供应的伙食的.成本（该成本仅包括乙方提供的食物）。

　　三、卫生标准

　　1。乙方严格按《中华人民共和国食品卫生法》及甲方的管理要求开展工作。

　　2。乙方对厨房、餐厅内外卫生实行落手清，并进行“每天一小扫、一周一大扫”，以保持厨房、餐厅内外场地、炊具、工作台、器皿及餐厅玻璃窗清洁明亮。

　　3。乙方对食品加工严格按《中华人民共和国食品卫生法》及其相关规定执行，熟食品每天、每顿、每种均要留样，并定期抽样化验，杜绝食品中毒等不安全事件发生。

　　4。乙方对炊具、盛具清洗时实行一洗、二刷、三冲洗、四消毒，以符合国家、上海市及甲方的卫生要求。

　　5。乙方所有工作人员必须持有健康证、身份证、临时户口暂住证上岗；炊事人员一律做到“三白、四勤”，供应饭菜时使用一次性手套并穿好上岗服。

　　6。甲方不定期组织人员对食堂进行监督检查；乙方对监督检查要积极配合，对检查结果要及时回复，并于检查结果发出后的日内制定出整改措施。

　　四、甲方对乙方的服务要求

　　1。乙方人员在供餐时要和气、热情、耐心。就餐人员提出的合理要求乙方要即时办好，不得推诿。

　　2。乙方保证准时开饭，按时结束（具体开饭时间按甲方的作息时间而定），并按甲方要求及时保证加班、夜班员工的用餐。

　　3。乙方有关人员须经常到现场听取就餐人员及甲方有关领导的意见，参加由甲方工会组织的座谈会及满意率测评活动。乙方主管领导也要定期到其承包的餐厅进行检查，并听取意见。乙方须根据测评意见及反馈的情况及时整改不断提高服务质量。如果，甲方有权解除本合同。

　　五、安全责任

　　1。乙方必须严格按国家及甲方的安全操作规程进行操作，如由于违反操作规程而产生的事故，由乙方承担相应责任。

　　2。乙方不得随意动用明火，要有专人负责操作对液化气站，无关人员不能随意进出，操作者必须按国家及甲方有关液化气站操作制度进行操作。

　　3。甲方备好必要的消防器材，由甲方定期派人对消防器材进行检查以防失效。

　　4。乙方岗位员工应加强自我保护意识。

　　5。乙方由于违章操作所造成的工伤等由乙方负责。

　　6。乙方人员在甲方区域活动、工作时，应严格遵守甲方规章制度。对违反甲方规章制度的乙方人员，甲方有权拒绝其进入甲方公司；

　　7。乙方工作人员在甲方工作时如有违反国家法律、法规之现象，甲、乙双方均有权将其移交国家有关部门处理。

　　8。乙方人员在甲方工作时如有损坏、偷窃甲方财物现象，乙方将全额赔偿甲方。

　　六、费用与结算

　　1。甲方按每份伙食规定的餐费支付给乙方，乙方按每份____%的成本标准供应伙食。

　　2。承包食堂经费的结算按双方另行协定的标准计算。

　　3。双方于____结清上月餐费。支付及结算方式由双方另行约定。

　　4。双方采用“先吃后付”，乙方将当月餐费作为其按约定履行本合同的保证金。

　　七、甲方的责任

　　1。保证场地正常使用及设备、部分能源的供应。

　　2。负责食堂场地和设备的维修（一般维修及小设备的维修及配件由承包方自己解决）。

　　八、违约责任

　　1。乙方在承包期内与外界发生的一切债权、债务等纠纷问题均与甲方无关。

　　2。除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由不及时或不充足供应伙食。

　　3。乙方因违反本合同约定，给用餐人员、甲方或其他方造成损失的，乙方须承担一切赔偿责任。

　　九、争议解决

　　本合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，任何一方可向法院提起诉讼。

　　十、合同生效

　　本合同未经事宜由双方另行商定。合同一式____份，双方各执____份，从双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：____年____月____日

　　日期：____年____月____日

　　甲方：_______________项目部（以下简称"甲方"）

　　乙方：_______________管理有限公司（以下简称"乙方"）

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方就甲方食堂承包事宜共同协商，达成如下协议：

　　一、经营方式

　　1、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备，负责水电和燃料及厨工住宿。

　　2、乙方负责厨房设施的维护，若发生损坏，乙方需照价赔偿或重新购置。

　　3、乙方自行采购、加工，自负盈亏。

　　4、乙方自行安排厨房员工，并负责厨房员工工资福利。

　　二、双方权利及义务

　　1、甲方权利义务

　　1）甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同，做好协调工作。

　　2）甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水*及卫生状况进行监督，并有权要求乙方及时整改。

　　3）甲方协助乙方维持食堂治安秩序，并加强对员工的教育。

　　2、乙方的权利义务

　　1）乙方负责食堂的经营管理，具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。

　　2）乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品及非法渠道购买的食用油、地沟油等。保持菜肴的新鲜、卫生和安全。

　　3）乙方必须按时供应甲方员工就餐，做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。

　　4）餐后认真清洗食具并消毒工作，食堂内部、用餐大厅、周边环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池、下水道，确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。

　　5）做好消除蚊、蝇、鼠害。

　　6）冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。

　　7）乙方现场工作人员必须具有健康证。

　　8）所有食堂工作人员工资和福利均由乙方负责。

　　9）厨房员工应遵守甲方公司各项规章制度、厨房纪律。

　　三、伙食标准

　　____________元/人，晚餐______元/人。其中____________标准为2荤1素菜1汤，晚餐标准为2荤1素菜1汤，米饭任食。（如有变动，双方协商核定）

　　四、结算方式

　　甲方按ID用餐系统核定用餐数，按月计算餐费，于每月的_______日前以现金或支票付给乙方。

　　五、合同期限

　　合同期一年，即从______年_______月______至______年______月______日止。合同期满，双方如无异议，自动续约。

　　六、合同终止条例

　　若甲方有意终止合作关系，须提前15天通知乙方；乙方有意终止合作关系，须提前3天通知甲方；

　　七、违约责任

　　1、因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的，由乙方负责全额赔偿并承担相应的`法律后果。

　　2、严禁从非法渠道购买包装标志或标志不全的食用油、地沟油，如发现立即终止合同并予以严罚，涉嫌触犯刑律将移送**机关处理。

　　八、须遵守的食堂相关规定

　　1、用餐时间：____________________，晚餐________________________。

　　2、严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。

　　3、食堂全体从业人员配备两套以上的专用工作服装和帽子。

　　4、食堂炊事员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。

　　5、严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。

　　6、清洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。

　　7、每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。

　　8、加强对餐厅工作台及工作区域的卫生管理，随时清扫，使之无弃物、垃圾、油污及死角。

　　9、盛废弃物容器保持干净，使弃物不外溢并加盖放置，并对弃物进行及时处理。

　　10、食堂应按照"生进熟出"的原则合理安排工作程序，防止生熟食品交叉污染。食堂应设有食品原料储存、原料初加工、烹饪加工、备餐、用餐、餐具工用具清洗消毒等相对独立的专用场地，其中，备餐间必须单独设立。

　　11、食堂从业人员及集体餐分餐人员每年必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

　　12、食堂从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有害食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

　　13、要加强食堂安全保卫工作，严禁食堂工作人员以外的人员，随意进入食堂的食品加工操作间及食品原料存放间等，以防止投毒事件的发生，确保员工用餐的卫生与安全。

　　14、食堂采购员必须到持有有效卫生许可证的经营单位采购食品及其原料。要确保食品及原料进货渠道的可靠、规范，确保食品的质量和卫生。

　　15、每天对所采购的食品原料进行质量检验，并有验收记录；对直接来源于生产单位的食品索取证件。

　　16、在食品贮存场所内，禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。

　　17、接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

　　18、配备足够符合要求的消防器材并定期进行检查，规范用电行为，定期检查用电线路，严禁私自设置大功率设备以防线路负荷过大引起火灾或触电事故。

　　19、遵守项目部关于食堂管理的规定和要求。

　　九、其它

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：______________公司乙方：________________餐饮管理有限公司

　　甲方代表：______________乙方代表：___________

　　签约日期：______________

　　为了增强食堂人员的安全防范意识，杜绝意外事故的发生，确保师生人身安全，根据上级有关安全工作要求，本着服务师生，安全第一的原则，特与食堂承包商签订如下安全协议。

　　一、严格遵守《食品卫生法》、《环境保护法》、《托管食堂与学生集体用餐卫生管理规定》及托管的相关规定。

　　二、食堂从业人员必须取得***门颁发的卫生许可证和个人健康证，持证上岗，禁止非工作人员进入食堂操作间。食堂员工应穿工作服，做到衣帽统一、穿戴整齐，保持整洁。

　　三、饭菜要保质保量，不得出售任何有问题的.食品(如过期、有毒、发霉、异味、变质的食品)。

　　四、不得出售(凉拌菜、四季豆、豆角、方便面、凉粉、凉面菌类及发芽的土豆等)。

　　五、食堂承包商进货渠道要正规，要向供货方索要发票依据做好台账。

　　六、住校生管理员，每天必须先对饭菜进行尝试并做好登记，保存好留样(食品留样保存时间不得低于24小时，保留的食品不得低于二两)。管理员对所加工食品无疑后方可出售给学生。

　　七、食堂内应健全“三防和三消”设施，防鼠、防蝇、防尘 对食堂的餐具每天必须进行，一洗、二清、三消毒。

　　八、冰柜要定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放，操作间的刀具、菜板生熟要分开使用。

　　九、师生用餐的饭菜价格应根据市场变动，由承包商提出合理的价格变动申请，经校委会的具体研究后方可调整饭菜价格。承包商不得擅自更改。

　　十、食堂内粗加工间、更衣间、仓库、面点间等功能区区分应明确。食堂采购应明确记录。

　　十一、要认真搞好食堂内外卫生。食堂内所有垃圾、学生吃剩的饭菜等应倒在指定的地点并及时处理，不许在食堂、餐厅内摆放潲桶。

　　十二、不许在食堂内私拉乱接电线，认真做好防火、防盗及有关安全工作，防止安全事故的发生

　　十三、对营养餐的加工必须严格按照相关文件的要求来实施，对营养餐实行当天烹饪当天发放。

　　十四、要树立热情为广大师生服务的观念，减轻用膳师生的负担，努力做到饭热、菜香、价廉物美，优质服务。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，甲、乙双方互利互惠的基础上，就食堂承包事宜，达成如下协议：

　　一、承包内容：

　　1、甲方将医院职工食堂（十七间*房）有偿承包给乙方。并提供部分厨房设备及餐厅设施（饭桌、椅子），乙方承包后自主经营，自负盈亏。

　　2、承包期需要维护各类设备、用具，房屋维修等费用由乙方承担，共 元。（此费用与房租相抵两年）

　　3、甲方提供的各种餐具、房屋属院方财产，终止合同后如数退还。

　　4、甲方为乙方免费提供五年水、电、暖费用。

　　二、承包期限：

　　期限为 五 年，从 年 月 日至 年 月 日。（房屋维修等费用相抵房租两年，第三年之后房租按十七间*房整体租金 %视为房租。）

　　三、双方权利及义务：

　　1、甲方权利义务：

　　（1）、甲方不干涉食堂的管理；

　　（2）、甲方对饭菜的质量、价格有权过问，若有质量、价格等不合理情况时，有权要求乙方及时整改，若无视医院权限，将单方面终止合同。

　　（3）、甲方有义务督促乙方严格执行国家的法律法规和医院的各项规章制度。

　　2、乙方权利义务：

　　（1）、医院职工用餐补贴能用于刷每餐的费用，能刷购买其它用品。

　　（4）、不得拒绝医院各类接待用餐、医生做手术误餐（有偿服务）。

　　（5）、乙方必需根据医院工作时间及病号用餐时间按时、按质、按量供给各餐，做到新鲜可口、营养搭配好。

　　（6）、乙方必需遵守国家、地方以医院的.各项规章制，严格执行食品卫生法规，严禁供给腐烂变质有毒的食物。

　　（7）、乙方在遵守国家的各种政策、法律、法规和甲方的规章制度的条件下，自主对食堂经营治理，并承担一切法律责任。

　　（8）、合同到期食堂收回。

　　四、若一方因为不可以抗拒因素而终止合作关系，需提前一个月通知另一方。甲方应赔偿乙方的所有损失。

　　五、违约责任：

　　一方有意终止合作需赔偿对方 万元人民币。

　　六、合同有效期限：从双方签署合同之日起，到双方依照以上条约终止合作关系之日结束。

　　七、争议解决：

　　因执行该合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可向人民法院诉讼解决。该合同自双方签章后生效。合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方(承包人)：

　　甲、乙双方经充分协商后签订本合同，双方应共同遵守，严格执行，以保证办好食堂，服务广大师生。具体条款如下：

　　一、甲方的权利与义务：

　　1.甲方于20xx年7月11日将食堂提供给乙方使用。甲方提供食堂现有设备和炊具。

　　2.甲方允许乙方在食堂内经营饮食。不得经营烟、酒、生活用品、食杂、文具、水果、冷饮。乙方不得在食堂内开设小卖部，否则视为违约。

　　3.食堂的开业停业时间由甲方根据校历安排统一规定。

　　4.甲方对乙方经营的食堂存在卫生、质量、价格、服务态度等方面有检查监督权力，乙方应服从甲方相关部门的管理。

　　5.食堂用水原则上由甲方提供，乙方负责设施的使用管理以及*时雨水的集流、消毒，若因乙方未及时蓄水造成的食堂缺水由承包人负责。

　　二、乙方的权利与义务：

　　1.乙方应严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《托管食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《定西市托管食堂卫生管理办法》以及《石泉初级中学食堂管理制度》等。

　　2.饭菜要保质保量，不得使用出售任何有问题的食品(如过期、有毒、发霉、变质的食品)，严格执行食品留样制度和贮藏制度。

　　3.承包期食堂内的甲方固定资产由乙方负责管理使用。乙方必须取得***门颁发的.卫生许可证和从业人员个人健康证，从业人员的培训及个人健康证等所需费用由承包人负责。

　　4.食堂的电费、冬季取暖费、卫生用具、小餐具、小型维修等均由乙方自行解决。

　　5.食堂内餐厅、加工间、更衣间、仓库等功能区区分应明确。乙方在食品原料采购时要索取相关有效票据，甲乙双方共同做好相关进货验收记录。餐具天天做到一洗二刷三冲四消毒五保洁，并负责保管好。食堂员工上班期间必须穿工作服，做到衣帽统一、穿戴整齐，保持个人卫生清洁。食堂内应有健全的防鼠、防蝇、防尘“三防”措施。乙方应认真搞好食堂内外卫生。食堂内所有垃圾、学生吃剩的饭菜等应倒在甲方指定的地点并及时处理。

　　6.乙方应认真做好防火、防盗及有关用电等安全工作，若出现安全事故，其责任完全由乙方承担，(假期做好看护工作)。

　　7.乙方在承包期内对食堂安全卫生负全责，必须参与有效管理，出现安全问题与甲方无关。

　　8.乙方承包者应亲自参与食堂管理，倾听甲方师生意见，不断提高服务水*和饭菜质量，在甲方召开膳食工作会议时，乙方应到场参加，虚心听取学生、教师、家长代表及托管领导意见，并及时进行整改。乙方应树立热情为广大师生服务的观念，减轻用餐师生的负担，努力做到饭热、菜香、价廉物美，优质服务。

　　9.乙方要按照甲方要求的饭菜标准保质保量做好饭菜。原则上饭菜价格要低于本地市场价格，若市场价格上调，具体由甲乙双方协商上调，但乙方不得擅自提价。

　　10.乙方负责学生日常开水、冷水的供应。开水每天供应1次，原则上达到生均一壶，所需费用托管适当补贴，冷水供应要注意节约。

　　三、违约责任及解决办法：

　　1.乙方若中途停止营业或毁约，由此造成的损失由乙方负全责。

　　2.乙方因违反相关法律、规定等给托管及师生造成的损失，乙方应负相关法律责任及全部经济责任。

　　3.合同期满后，甲方所有固定资产应完好交还托管，否则甲方将按实际收取修理费或赔偿费。

　　4.乙方逾期无法办理从业人员健康证，甲方有权责令乙方整改。因乙方不具备上述证件而被卫生防疫部门处罚，乙方应负赔偿责任。

　　5.若乙方违反本合同的有关条款，甲方将有权责令其限期整改。

　　四、承包期限：一学期(20xx年8月25日至20xx年1月 15 日)。

　　五、其它事项：

　　1.托管财务人员应按月将住宿生生活补助费按照学生在食堂实际消费金额打到学生饭卡上，并已现金形式付给乙方。不足部分或没有生活补助的同学费用由学生自己承担。

　　2.甲方每学期付给乙方为学生烧开水用煤补助1500元，食堂每天为学生提供与食谱相符的营养早餐，按月在出纳处结账。乙方若有临时性需承担的任务或因物价上涨、学生自然减少等造成的经营不利，经甲乙双方协商后方可进行。

　　3.若因国家或上级部门重大政策性调整、发生自然灾害等不可抗拒的因素致使合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同，甲、乙双方均不负连带责任。

　　4.初次承包前进行简单维修，确保食堂的干净整洁。

　　六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　住址：

　　甲方将项目职工食堂承包给乙方经营，为明确各方职责，本着*自愿、公*、诚信的原则结合本工程实际情况，经友好协商，达成以下协议：

　　承包原则：自主经营，自负盈亏；接受监督，保障供应；安全卫生。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包内容：职工食堂、小卖部；承担甲方管理人员的就餐义务，按甲方就餐人数14元/人/天标准收取餐费，每日登记、按月结算。

　　二、协议内容

　　承包时间：自工程开工至工程竣工，施工人员全部撤离为止。承包经营范围是：出售生活用品、食堂一日三餐饭菜保障。协议签订后一周内，乙方向甲方交纳信誉保证金人民币壹万元（￥10000元）。乙方退场时如无任何债务及违约情形的，此保证金在乙方退场后一周内不计息归还。

　　三、甲方职责

　　1、给乙方提供食堂、小卖部经营场所。

　　2、为乙方接入食堂水、用电，水、电单独接表，按水电部门收费标准每月向乙方收取费用（不开票）。

　　3、全程监督管理食堂经营、卫生、物价等情况，甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议，有权定期对乙方食品 卫 生、安全、服务质量等进行抽查，发现问题应要求乙方限期整改，对个别不讲卫生、服务态度恶劣人员有权向乙方提出更换，乙方应无条件服从。

　　4、对食堂误餐、餐饮不达标、 小卖部销售伪劣商品等事件，甲方有权通知乙方立即整改，如一意孤行、屡教不改的，甲方有权单方面解除协议，并由乙方承担相关损失。

　　5、按月支付给乙方4000元/月，作为项目部人员就餐食堂厨师和打扫卫生人员的工资补贴。

　　四、乙方职责

　　1、乙方保证项目管理人员就餐的质量和数量，食堂所需炊具、餐具、读卡器、饭卡充值用电脑等所有设备由乙方自行购买、安装和保管。

　　2、乙方自行物色招聘食堂工作人员、签订用工协议，支付劳动报酬，承担乙方人员的体检、保险、加班、劳保用品、体检、工伤赔偿等相关费用。

　　3、乙方应严格按照《国家食品安全卫生管理实施办法》的规定，办理食堂《食品经营许可》。加强供膳和管理，食堂内应整齐清洁，食物盛器生熟分开，餐具要严格消毒；加工现场的洗涤池应做到蔬菜、荤菜和餐具分开清洗，防止食品污染，确保所供食品的质量与卫生，如发生食物中毒并经权威机构确认的'，其责任全部由乙方承担，甲方有权解除协议，并没收保证金，乙方必须无条件退场。

　　4、乙方人员需报甲方备案，并接受甲方的监督管理，配合有关部门的检查、验收工作，诚信经营，保证民工的饭菜质量和合理的价格水*。经营期间所有水、电、煤气费用由乙方自理并及时交清，乙方负责办理食堂卫生许可证（甲方配合提供相关手续文件）及小卖部的相关经营手续。

　　5、安排专人每天上午打扫项目部一楼办公室和周边场地、工人生活场区（包括厕所、浴室）卫生并负责垃圾的清运，甲方进行不定期检查，发现不符合要求的罚款100元/次，若在**相关部门检查中不符合要求的，除承担相应责任外，另罚乙方200元/次。

　　6、乙方人员在食堂配餐、销售时，应佩戴口罩、手套、着干净整洁的工作服，文明礼貌，保质保量，按供餐标准提供服务（饭菜要有防蝇、保温措施）。协议期间未经甲方同意，乙方不得以任何理由擅自停业，否则甲方将视情节轻重，予以罚款并要求赔偿。乙方不得擅自将经营权转让或委托他人经营，不得擅自变更经营范围，甲方因此遭受损失时，乙方应承担全部责任。

木工承包协议菁选（扩展6）

——承包运输协议菁选

承包运输协议

　　随着社会一步步向前发展，协议与我们的生活息息相关，签订协议可以使双方受到法律的保护。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编精心整理的承包运输协议，欢迎阅读与收藏。

　　甲方：______________________

　　全权代表人：________________

　　乙方：______________________ 法定代表人：________________

　　为充分有效地发挥甲乙双方各自优势，提高货运市场竞争能力，根据***有关文件精神和甲方与上海铁路局运输管理处签订的___次五定班列包车运输协议，经甲乙双方协商，就双方合作并由乙方承包次五定班______波北事宜，共同达成协议如下：

　　第一条 合作承包式

　　甲方将次五宝班______波北每日的四节车皮提供给乙方承包经营。发站宁波北(含余姚)，到站棠溪等广东境内铁路部门允许的到达站，车种为棚车和敞车，货物品类为5号及其以上运价号的货物(危险品除外)，承包期限为________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第二条 考核基数和费用支付

　　在乙方承包经营期间，甲方对乙方每日考核基数为两车(节)车皮。乙方必须于当日装车后按考核基数向宁波北缴交铁路运费及装卸费，并向甲方支付合作管理费每辆________元，每日________元。如乙方当日装车不足两辆的按考核基数两辆支付铁路运费、装卸费和管理费。如乙方当日装车超过两辆的(以四辆为限)，按实际装车数支付铁路运费、装卸费和管理费。乙方多装车的管理费，在承包期届满时，可以冲抵少装车的管理费。

　　第三条 保证金

　　为保证协议的履行，乙方在本协议生效之日向甲方支付保证金计人民币叁拾万元。在承包期满时如乙方无违约责任时，甲方在____日内如数退还保证金。

　　第四条 双方责任

　　甲方责任：

　　1、保证乙方为次班______波站点的'独家合作承包人，如将宁波北车辆再发包给他人经营的，承担支付双倍保证金的违约责任。

　　2、协调上海铁路局、宁波北及广州各列站的关系，如因甲方原因造成乙方不能继续承包经营的，按本协议承包期限每少____日赔偿乙方损失________元。

　　3、发生班列晚点、甩车及货损时，甲方有义务代乙方向铁路部门进行索赔。

　　乙方责任：

　　1、严格按装运规定组货装车，不得装运危险品和禁运品，不得隐瞒重量及匿报货物品名，违者依铁路规定承担一切法律责任，给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　2、及时支付铁路运费、装卸费及管理费，连续拖欠三天不交的，甲方有权解除本协议，并按本协议承包期限每少____日赔偿甲方损失

　　________元。

　　3、自觉遵守铁路货场规定，协调好宁波北及广州各列站的关系。发生货损时，及时提供相应材料。

　　4、如乙方擅自终止本列的履行，甲方有权不退还保证金并在____日付清拖欠的运费、装卸费及管理费。

　　第五条 其他约定

　　1、如遇***、上海铁路局调整班列运费价格时，则本协议运费价格相应调整。

　　2、乙方与甲方考核时间与铁路部门同甲方的考核时间同步进行，并享受铁路部门与甲方同等的优惠待遇。

　　3、本合作承包期限届满后，如甲方继续取得________年度次班列的承包权，则乙方在同等条件下有优先续约权。

　　本协议未尽事宜，双方协商解决。本协议一式四份，甲方全仅代表和乙方各执一份，送交甲方董事会和宁波北各一份。

　　本协议经甲方全权代表和乙方法定代表人签字后生效。

　　甲方：_____________________

　　全权代表人：_______________

　　乙方：_____________________

　　法定代表人：_______________

　　________年____月____日

　　甲方：临安市河桥镇蒲村村村民委员会（简称甲方）

　　乙方：临安市河桥镇蒲村村殿后组村民：童跃华 （简称乙方）

　　为切实做好“清洁蒲村”工作，保持村内环境卫生整洁，提高村民生活环境和健康保障。根据打造“绿色家园，富丽山村”的总体要求，参照“清洁乡村”的具体考核标准，现将蒲村村36 座垃圾池（房）的垃圾清理运输工作进行延续承包。为进一步明确双方的权利和义务。经双方协商一致，订立如下合同条款：

　　一、清理运输范围：村域内36 座垃圾池（房）、垃圾焚烧炉一座。

　　二、承包期限：壹年（20xx 年7 月25 日起至20xx 年7 月24 日止）

　　三、工资待遇：

　　1、垃圾清运工资：甲方支付乙方每月基本工资20xx 元，考核工资每月380 元，全年工资合计为28560 元。（大写：贰万捌仟伍佰陆拾元整）

　　2、焚烧炉工资：月基本工资150 元，年度考核资金500 元，全年合计为3020 元。（大写：叁仟零贰拾元整）

　　四、 乙方主要职责：

　　1、乙方必须每7 天彻底清理所有垃圾池（房）。运至河桥垃圾填埋场。

　　2、如有特殊情况，乙方必须服从甲方安排，提前清理。

　　3、在装运过程中不得乱倒，在装运垃圾途中要清理停车点，运输途中不抛洒、不遗漏，并保持运输车的整洁。

　　4、乙方要及时将运输至焚烧炉内的垃圾进行焚烧处理，不得在焚烧炉附*及以外的'地方焚烧垃圾。焚烧后的垃圾残渣要及时运至河桥填埋场进行处理。

　　5、规范操作，礼貌服务，发现乱倒垃圾等不文明行为，应及时劝阻，文明用语，以理服人。

　　6、及时向村委和“清洁蒲村”领导小组反映村民对环境卫生的意见和要求，提出建议。

　　五、奖惩办法：

　　由村卫生保洁考核检查工作小组定期进行卫生保洁检查，如发现有未达到考核标准的，甲方一经核实，第一、二次劝说整治，第三次开始扣除100 元每次。*时日常检查考核不合格的按考核标准在月基本工资中扣除。年终考核不合格的按考核办法在年度考核资金内扣除。

　　六、乙方在清运垃圾过程中要确保安全第一，遵守交通法规，()如在清理、运输过程所发生的一切交通事故，人身安全事故等意外事故责任由乙方自负，甲方不承担任何法律责任和经济责任。

　　七、 其他约定：

　　1、乙方自愿交付村委押金1000 元签订合同，合同签订后，乙方不得中途辞退和擅自放弃责任片区的清运工作，如有违反，甲方一律没收押金，扣除三个月工资违约金。

　　2、若甲方增加垃圾池（房），不另加工资给乙方。

　　3、甲方按季度付给乙方月基本工资，年度考核资金和押金到期满时经检查合格一次性付清。

　　4、合同未尽事宜，双方协商决定。

　　八、本合同一式四份，甲、乙方各执一份，分管干部童小江一份，村存档一份。

　　甲方：临安市河桥镇蒲村村村民委员会

　　法人代表（签字）：

　　乙方：临安市河桥镇蒲村村村民

　　垃圾清运员（签字）：

　　付款方：临安市河桥镇蒲村村经济合作社

　　法人代表（签字）：

　　监督方：临安市河桥镇蒲村村（社）务、财务监督委员会

　　法人代表（签字）：

　　村分管干部（签名）：

　　合同订立地点：村社区便民服务中心

　　订立合同双方：

　　______县______乡______村，以下简称甲方;

　　______县______乡______村______村民，以下简称乙方。

　　为了调动机动车辆驾驶员的积极性，加强驾驶员爱护车辆的责任心，充分发挥机动车辆的作用，更好地为发展工副业和农业生产服务，增加集体和个人的收入，经社员代表会议认真讨论和甲乙双方充分协商，特签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条承包机动车辆的型号、吨位及机械状况

　　第二条承包期限

　　承包期限为______年，即从_______年______月______日起至______年______月______日止。

　　第三条上交承包费的数量、时间及办法

　　乙方在承包期内共向甲方上交承包费______元，其中，______年上交______元，______年上交______元，______年上交______元，……。每年分______次上交，以现金支付，甲方收费后即出具收据。每年上交承包费的.数量时间表如下：

　　时间

　　数量

　　时间

　　数量

　　第四条甲方的权利义务

　　1.甲方应将承包机动车辆完好地交给乙方，并随车交付下列工具给乙方使用：

　　________________________________________。

　　2.根据县石油公司分配给农村机动车辆的燃料指标，合理分配给乙方购买。

　　3.甲方有权督促乙方履行合同规定的义务。

　　第五条乙方的权利义务

　　1.按时按量完成承包费的交纳任务，负担车辆的维修费，配件、燃料、养路费、税金及车检费、保险费。

　　2.爱护车辆，适时维修和保养车辆，保证车辆设备和车容完好，能够正常运转。

　　3.遵守交通规则和机动车辆操作规程，严禁违章驾驶和酒后行车，保证行车安全，乙方应负担因乙方的责任造成的他人生命和财产损失。

　　4.乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。乙方应对与第三方之间的经济合同负独立责任。

　　5.乙方完成每年上交甲方的承包费用后，超收部分归自己，甲方不得另派加收费项目。

　　6.合同期满，乙方应将机动车辆检修后，交甲方检验接收，并随交修车工具。

　　第六条甲方的违约责任

　　1.甲方交给乙方的机动车辆如有损坏，应承担一切修理费用，并赔偿乙方因此所受的损失。甲方提交的工具如与合同规定的种类、数量不符，应按所欠工具的价格补偿乙方。

　　2.甲方如果克扣乙方应得的燃料指标，每克扣一公升，应向乙方偿付违约金__元。

　　第七条乙方的违约责任

　　1.如不按时按量完成向甲方上交承包费的任务，每拖欠一天，应按照银行关于拖延付费的规定向甲方偿付违约金。

　　2.如不按时交付车辆修理费、配件、燃料、养路费、车检费及税金，乙方应承担有关单位的经济制裁。乙方如不按时向保险公司投保，甲方可代为投保，然后凭保险费收据要求乙方付款。

　　3.乙方如因交通事故或意外事故造成车损人伤(亡)，应从保险金额中支付赔偿。

　　第八条不可抗力

　　如因不可抗力的原因造成乙方不能正常开展营运，经有关部门证实后，甲方应据实酌情减少乙方的承包费。

　　第九条其它

　　__________________________________________________________________________。

　　本合同自承包开始之日起生效，合同期满自然失效。在合同执行期间，甲乙双方的任何一方均不得擅自改变或解除合同。如甲方代表人发生变更，亦不得变更合同。合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本合同同等的效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，合同副本一式__份，交乡**、(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

　　甲方：______县______乡______村______(公章)

　　代表人：__________(盖章)

　　乙方：______县______乡______村______村民______(盖章)

　　______年______月______日订

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着互惠互利的原则，经协商达成以下承包车辆协议：

　　一、甲方将车承包给乙方营运，承包费每月元。

　　二、承包日期：年月日至年月日止。

　　三、甲方将车承包给乙方，乙方必须给甲方交押金（大写）元（小写） 元，在合同到期后，车辆经甲方确认完好无损，无违章记录，并没有拖欠甲方承包费的情况下，由甲方全额退还给乙方。如果乙方 在客户运营市场低迷状况时或找作何理由终止合同，甲方押金不予退还，全部扣除补偿甲方经济损失。现时甲方检查车辆行驶过程，每行驶8000公里必须更换一次机油、日常维护、修理由乙方负责，由甲方监督，费用由乙方自负。

　　四、车辆在承包期内，该车的'养路费、二级维护、第三者责任险由甲方负责。运管费、车船使用税、保险费、车辆正常磨损下的车辆三保由甲方负责。如人为造成车辆损坏所产生的维修费用乙方承担。

　　五、乙方在承包期内，必须遵守道路交通安全法，谨慎驾驶，如发生意外事故，责任由乙方自己承担，由此所造成的一切费用由乙方承担，甲方可协助保险公司办理理赔手续。除此以外，甲方不担负任何连带责任。并且由乙方赔偿甲方车辆停运期间损失费。如果造成车辆损坏，维修费用由乙方自己承担。否则甲方可单方终止合同，押金全部不予退还。

　　六、乙方在承包期内，不呆将车辆转借或交于指定驾驶员之外的第三者驾驶，如发生意外，责任由乙方承担以及所有费用由乙方承担，如果造成车辆损坏维修费用全部由乙方承担，并且由乙方赔偿甲方车辆信运损失费。

　　七、乙方在承包期内，要保管好车辆及车辆的所有证件及随手工具，如有遗失，由乙方负责。

　　八、乙方在承包期内，必须抓好安全工作，如果发生意外事故，责任自负，甲方不承担任何民事、刑事连带责任。

　　九、乙方在合同期内，不得倒卖该车或任何零部件，如出现此类情况，甲方可单方终止合同，押金全部扣除。

　　十、乙方在承包期内，如果发生意外事故，乙方不可逃逸，如是逃逸责任自负，甲方不担负任何连带责任。

　　十一、乙方在承包期内，不得将该车质押、典当、变卖、转租，如发生上述情况，由乙方赔偿甲方的开切经济损失。并承担相应的法律责任。

　　十二、在合同期乙方必须遵纪守法，不得用该车从事非法活动，如发生此类事情，责任由乙方负责，如造成车辆停运，由乙方赔偿甲方停运损失费。

　　十三、在合同期内，如果乙方违章被电子抓拍，罚款由乙方自负。在合同到期后，乙方的押金，经甲方检验车辆无违章记录 后方呆退还，双方如有异议可请当地人民法院裁决。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起受法律保护。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　为了创建整洁优美的景区环境，提高驻景区单位办公整体环境和卫生质量，减少二次污染，现太阳岛风景区资产经营有限公司物业保障部(以下简称甲方)与驻景区单位(以下简称乙方)，就代运生活垃圾问题进行协商，并达成共识，签订本协议。

　　一、乙方同意委托甲方为其代运生活垃圾。甲方依据哈价非发[1988]22号《关于实行垃圾粪便有偿清运的通知》文件精神，按照文件条款所规定的.收费标准对乙方收取代运费。

　　二、乙方每日按规定时间将生活垃圾袋装后在保证不泄露、不破损、不开口的情况下放置在转运间或指定地点，待甲方运出。

　　三、乙方不准将基建垃圾和其他无关的废弃物堆放在垃圾转运间或其周围，否则甲方有权拒绝清运，因此给正常生活垃圾清运带来不便及对景区的整个环境造成的不良影响，由乙方承担。

　　四、甲方每日或每隔一日(最迟不超过两天)将乙方产生的生活垃圾全部运出。如因甲方原因未及时清运，所产生的后果由甲方承担。

　　五、甲方根据以往乙方所产生的垃圾量进行综合认定，在乙方同意的情况下，交付甲方全年垃圾代运费元。合同签订之日一次**付，不准拖欠。乙方如不按时向甲方交纳生活

　　垃圾代运费，甲方有权拒绝代运，因此而产生的后果，由乙方负责。

　　六、甲方代运生活垃圾时，须做到按期消杀，保持周边清洁，不滞留。按着本协议第四条规定如有滞留垃圾(袋)，乙方可按当日的代运费标准全额扣除(须双方现场人员认定记录签字)。

　　七、甲、乙双方须严格履行本协议。如有未尽事宜，双方可协商解决。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自20_年1月1日起生效，协议有效期1年。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公*和诚信的原则，甲乙双方就渣土运输事项协商一致，达成如下协议：

　　一、由乙方提供型号的渣土运输车辆为甲方进行渣土运输；

　　二、乙方服务路线：____________________________________________

　　三、乙方服务时间：有甲方通知进出场时间为准；

　　四、乙方的服务内容：施工现场渣土清理外运；

　　五、乙方服务价格：起步价______________________元，每车每公里______________________元，每车起运渣土数量，如乙方的运输车辆未达到一公里按起步价结算；

　　六、结算方式：由甲方每月支付乙方，余款待工程完毕由甲乙双方结算后一次性付清；

　　七、其他事项：

　　1、渣土运输期间的车费燃油费由乙方负责；

　　2、渣土运输车辆的`维修费用、司机工资由乙方负责；

　　3、渣土运输车辆的装卸渣土过程中所产生的费用由乙方负责；

　　4、渣土运输车辆在工程施工期间由乙方负责维护和保养，以保证甲方施工工期的要求；如乙方未及时对渣土运输车辆进行维护和而造成甲方的工期延长或无法施工，由乙方承担相应的赔偿责任；

　　5、乙方必须听从甲方现场管理人员及技术人员的工作安排，如不听从甲方的指挥造成的损失由乙方承担；

　　6、在渣土清运工程中，由乙方负责安装警示标志，且乙方车辆所造成的事故责任，由乙方承担；

　　7、乙方所提供的渣土运输车辆必须要有合法的手续和购买相关的保险，因此而造成的损失由乙方承担；

　　8、乙方车辆在清运工程中，违反法律、法规的规定造成**有关部门的罚款由乙方自行承担；

　　七、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决；

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：______________________

　　乙方（公章）：______________________

　　日期：______________________

　　甲方(托运方)：________

　　乙方(承运方)：________

　　根据《民法典》及货物运输规定为准则，经甲、乙双方友好协商，特定立本合同，以便甲乙双方共同遵守本合同内容，并履行职责。

　　一、甲方委托乙方承运货物的名称运价吨(含票)。

　　二、货物起运地点，到达地点。

　　三、货物合同有效时间_____年12月16日至_____年12月16日。

　　四、货物装卸责任和方法：甲方负责装卸，甲方负责装卸费用和责任。

　　五、结算方式：次月结清上月所有运费。

　　六、甲方的权利、义务：

　　1、甲方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装和运输。

　　2、按照合同规定的时间、数量、重量、规格交付托运货物。

　　七、乙方的权利及义务：

　　1、货物到达目的.地后，甲方应按合同规定及时支付运费。

　　2、乙方的车辆因道路原因或不可抗力因素未能到达甲方指定卸货地点，乙方就以此地为交货地点。

　　相关事宜甲乙双方共同协商解决。

　　4、按合同规定，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达通知。

　　5、对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无污染、无受潮、无人为的变质。

　　6、负责装车后捆扎加固工作。

　　7、乙方车辆负责协助、配合甲方的装卸工作。

　　八、违约责任：

　　1、甲方的责任：

　　致使乙方运输工具损坏或造**身伤亡的，甲方应承担赔偿责任。

　　2、乙方的责任：

　　(1)、运输过程中货物发生损坏，依照交通事故处理和保险规定执行。

　　(2)、运输过程中货物发生灭失，依照交通事故处理和保险规定执行。

　　(3)、乙方因不可抗力及自然灾害原因致货物损坏、灭失，或逾期到达目的地的，由此产生的经济损失，甲乙双方共同协商解决。

　　(4)、乙方由于自身原因导致货物逾期到达目的地的，由此给甲方造成1(1)在货物中夹带危险货物或因货物包装缺陷在货物装卸时产生破损，的经济损失由乙方承担。

　　九、1、本合同未尽事宜，补充为

　　2、本合同填写清楚、签章生效。

　　3、本合同一式贰份，甲、乙双方各存一份，具有同等法律效力。

　　4、货款两清后，此合同自动失效。

　　5、在履行合同过程中，如果发生纠纷，由当地法院仲裁。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲、乙两方经友好协商，本着互利互惠、共同发展的原则，就甲乙双方合作经营________________个人独资企业有关投资份额、利益分配事宜达成如下协议：____

　　1、合作对象________________成立个人独资企业，于________年________月________日登记于甲方名下，注册地址为________________。

　　2、合作方式：____甲方为显名营业人，乙方为隐名出资人。

　　3、________________个人独资企业的经营管理方式

　　4、债务承担方式对于经营中产生的一切债务，双方确认，甲方承担其中的________%，乙方承担其中的________%

　　5、甲乙双方的具体职责和权利

　　(1)甲方的.权利义务：____________________

　　(2)乙方的权利义务：____________________

　　6、利益分配甲、乙双方的利益分配方式：____

　　(1)甲、乙双方均享受______________个人独资企业的管理、经营权益;

　　(2)甲、乙双方按投资份额比例分得红利。即甲方占有经营盈利的________%，乙方占有经营盈利________%，经营盈利以实际盈利为准，但至少应不少于______________个人独资企业的会计账簿所反映的盈利情况

　　7、违约责任

　　(1)乙方责任。

　　(2)甲方未按本协议约定向乙方分配红利、或阻止乙方行使投资者权利的，甲方应向乙方承担责任。

　　8、适用法律及争议的解决

　　(1)本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

　　(2)因执行本协议而发生的争议，各方可协商解决，协商不能解决，任何一方可向人民法院提起诉讼。

　　甲方：_____________________

　　___________年___________月_________日

　　乙方：_____________________

　　___________年___________月_________日

　　发包方：

　　承包方：

　　根据*等、自愿、诚实信用的原则，双方就运输有限公司所属大客车及部分代管大客车的日常维修保养，维修项目、维修范围、承包费用、结算方式、人事管理、安全生产，双方责任等事项协商一致，并签订以下条款。

　　第一条：承包时限：由20xx年1月1日起至20xx年12月30日止，

木工承包协议菁选（扩展7）

——家装木工承包合同菁选

家装木工承包合同(5篇)

　　随着时间的推移，越来越多事情需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的家装木工承包合同，欢迎大家分享。

　　建设单位（甲方）：______________

　　承包单位（乙方）：______________

　　甲方有_____，现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。

　　一、工程名称：室内装修木工工程

　　二、施工地点：_____________________

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附价格表、施工验收检准）

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方_____%的工程款，余下的_____%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。

　　五、施工期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_______天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为_____年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回；若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。（如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内）。

　　七、责任：

　　（1）乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的.材料，一经证实将以一罚十处理。

　　（2）乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　（3）施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　（4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的_____%。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　九、单价室外铝塑板招牌室内基层打底室内铝塑板室外铝塑板包柱

　　甲方：_____乙方：_____

　　签约代表：_____签约代表：_____

　　签约日期：_____年_____月_____日

　　签约日期：_____年_____月_____日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循*等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：市(县)路号

　　三、承包范围：包工、包辅料

　　四、工期：工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日合计工期：天

　　五、合同价款：本工程采用单位工程分包形式，实行单方*方米人工辅料包干。具体详见工程预算表;

　　管理费(包含清洁费及材料搬运等费用)另计。双方约定工程包干总价为：￥元(大写：拾万仟佰拾元整);其余增减项涉及造价由甲乙双方共同协商约定。

　　六、质量要求：

　　本工程质量达到施工质量验收规范标准，如达不到标准，应按规范标准及甲方要求进行返工自理，乙方承担由此发生的一切费用。

　　七、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。⑵负责向乙方提供施工图一式(贰)份。

　　⑶及时供应工程进度需用的材料。

　　⑷及时办理工程结算。

　　2、乙方责任：

　　⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

　　⑵必须按图纸施工。

　　⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

　　⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

　　八、材料供应：

　　1、主材由(甲)方负责提供，主材提供时间需由乙方提前3-5天通知甲方。

　　2、辅材由(乙)方负责提供，乙方向甲方提供预算表约定的材料规格样品，如出现质量与实际用的规格不符，乙方向甲方支付10倍差价罚款，并按原约定的材料规格进行返工，乙方承担由此发生的一切费用。

　　九、材料消耗：

　　工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之(三)计算，废料归(甲)方。

　　十、施工与验收：

　　1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员检查、检验。

　　2、工程完工时组织相关人员验收。

　　十一、结算方式：

　　签订合同，甲方即向乙方交付总价款%预付款，其余款项甲方按工程进度向乙方支付工程款。

　　十二、由甲、乙双方任何一方造成的'工期延误，每延误一天，按责任赔付对方工程总价款%的损失费。

　　十三、其它：

　　1、本合同一式(二)份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　3、本合同完成后自行终止。

　　十四、补充条款：

　　本工程实行单方*方米人工费包干，机械器具等由乙方自理，施工过程中出现的任何工伤事故由乙方自行承担全部责任。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建设单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　甲方有 ，现委托乙方对该卖场 木工工程 部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修 木工 工程

　　二、施工地点：

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款，余下的5%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。

　　五、施工期限：从 年 月 日起至 年 月 日止

　　共 天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为 半 年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。

　　七、责任：(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

　　(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　(4)、因乙方的'原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　九、单价 室外铝塑板招牌 室内基层打底 室内铝塑板 室外铝塑板包柱 甲方： 乙方：

　　签约代表： 签约代表：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

　　家装木工承包合同范文三

木工承包协议菁选（扩展8）

——承包木工合同菁选

承包木工合同集合15篇

　　随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的承包木工合同，欢迎阅读与收藏。

　　建设单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　甲方有 ，现委托乙方对该卖场 木工工程 部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

　　一、工程名称：室内装修 木工 工程

　　二、施工地点：

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款，余下的5%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。

　　五、施工期限：从 年 月 日起至 年 月 日止

　　共 天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为 半 年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。

　　七、责任：(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

　　(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的`安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　(4)、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　九、单价 室外铝塑板招牌 室内基层打底 室内铝塑板 室外铝塑板包柱 甲方： 乙方：

　　签约代表： 签约代表：

　　签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

　　家装木工承包合同范文三

　　业主(以下简称甲方)： 身份证号码： 联系电话：施工方(以下简称乙方)： 身份证号码：

　　联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在*等公正的情况下签订合同如下：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　二、价格

　　木工清包工费：。

　　三、付款方式

　　1、施工人进场，预支生活费：

　　2、其余款根据施工进度分期支付 ，工程完成付

　　经验收合格，三日内结清其余款项 元。

　　四、设计

　　1、甲方须向乙方提供图纸一套，付装修内容明细表，并负责交底工作。

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　3、如有项目变更，经双方协商，工程相应调整。

　　五、材料

　　1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工方使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付材料的费用。

　　3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。

　　4、乙方应保证施工期间在本小区内没有双包和半包的工程。

　　5、乙方应做好对施工完成的成品和甲方所提供的材料、设备的保管工作，禁止闲杂人等进入现场。由于乙方保管或安装不当造成损失的，应由乙方负责赔偿。

　　6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的3倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可相应扣除乙方的装修费。

　　七、材料搬运

　　甲方材料送至工程所在地，乙方施工人员应无条件协助搬运。

　　八、垃圾清运

　　1、垃圾袋装化，垃圾应日日清。

　　2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

　　九、劳动力管理

　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、未经甲方许可，所有人员不得在施工现场过夜。

　　3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

　　4、在合同价内，乙方应提供数人次跟随甲方挑选材料。

　　5、乙方未经甲方同意不得任意条换施工人员，每天工地必须保持人以上的施工人员。

　　6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。不得将工程转包他人。

　　十、施工机具

　　乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具的维修费。

　　十一、工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火，现场禁止吸烟。

　　2、 油漆材料必须和其他材料分开放置。

　　十二、维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在甲方通知乙方后3天内及时维修。

　　2、 若乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所产生的费用按实从装修费中扣除。

　　十三、合同附件

　　1、 施工项目清单及明细表。

　　十四、合同争议

　　出现争议甲乙双方友好协商解决，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　十五、装修要求

　　a,包门套、窗套、腰线、角线、柱边、吊棚、石膏线等

　　1、门、窗套线宽不大于3mm，厚度不大于3mm。

　　2、要求横*竖直，2米内1mm每工件外露部分倒角1x45，所有阴阳脚都要靠角尺。

　　3、垂直贴在门套上检查垂直度。

　　4、注意所有门要等高等宽。

　　b，储物柜：木工板低架、实木线收口，内部有隔断，(多组，见详细图纸)。壁柜验收要求：

　　1、 要求横*竖直，2米内1mm，每工件外漏部分倒角1x45，所有阴阳脚都要考角尺。 c，厨房橱柜：

　　1、 提前咨询柜体内水管布置。

　　d，其他说明要求：

　　1、 保证原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。

　　2、 业主购买的柜门、房门、包括所购的材料、设备等协助搬运至现场及安装。

　　3、 除上述装潢要求外，如有增加或改动工作，不超过工程的10%，不增加工资。

　　4、 工程为清包，业主者提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

　　5、 施工方必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工方应及时予以改正。竣工验收时发

　　现质量问题，施工方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费

　　6、 施工人员要文明施工，爱护室内原有设施，禁止野蛮施工。业主所有物品未经许可，不

　　得擅自处理。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　7、 施工方负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运。

　　8、 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，如违反操作规程发生安全事故，承包人自行负责，如对业主造成损失要进行赔偿。施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　签约日期： 签约日期：

　　甲方：(简称：甲方)_________

　　乙方：(简称：乙方)_________

　　经甲乙双方共同协商，甲方将项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还.

　　一，承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的_________元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面N型线条主体)，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准.

　　二，承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，(含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好).

　　三，乙方负责：

　　1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工.

　　2.服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿.

　　3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场.

　　4.主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务.不准有爆木.漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉.尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议.

　　四，甲方负责；

　　1.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量.

　　2.按合同约定按时支付工程款.

　　3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，(不含电磁炉用电)

　　五，工期要求；

　　1.乙方应严格按照项目部制定的'各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划.

　　2.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励.

　　3.因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用.

　　六；质量标准；

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回.

　　七，安全要求；

　　1.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班.

　　2.上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工.

　　3.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关.

　　4.不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留.

　　八，付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款.余款在完成承包内工作后两个月内结清.

　　九，本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力.

　　十，本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止.

　　十一，本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力.

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　甲方：简称甲方

　　乙方：简称乙方

　　经协商甲方将贵州广播电视大学金阳新校区一期四标段教学实验楼A、B栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：

　　一、工程内容

　　A、B栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。

　　二、单价及承包方式

　　以建筑面积每*方米15.00元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。

　　三、付款方式

　　完成工程量 ，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款 ，在施工过程中，模板浪费超过3按市场价扣除乙方工程款。

　　四、质量要求

　　达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的'返工所发生的一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。

　　五、施工工期

　　按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。

　　六、管理

　　乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，遵守施工现场管理条例和制度。

　　七、施工安全要求

　　1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。

　　2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。

　　八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。

　　九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　发包方： 承包方：

　　（甲方） （乙方）

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同，建筑工地木工承包合同。

　　一、施工内容： 1。工程名称：

　　2。工程内容：模板人工费工程 二、承包方式：

　　1。承包包工按*米包干，每*方米建筑面积元。以开发

　　商面积为准。（不含模板方料、支撑，其它材料全部由乙方承担）

　　2。乙方自备工具、材料（电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水*尺、安全帽、雨衣，机械维修费用自理）。

　　3。承包内容：

　　乙方所承担承包工程内的所有木工包工（木制作安装及水暖洞口吊模）和宿舍搭建的'木工活，室外附属工程，待工程完成时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸模板、方料返库。

　　4。管理内容：

　　①遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

　　②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送**机关处理。

　　③承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

　　三、合同工期：自

　　至

　　年 年

　　月 月

　　日开工 日竣工

　　四、质量标准：合格且符合甲方验收才能进行下步施工，*时工程完工后，模板、方料堆放好，且钉子起掉，不能防碍车子进出和施

　　工程序，否则扣除乙方工程款，合同范本《建筑工地木工承包合同》。现浇砼时，由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土 ，由乙方立即组织清理并加以利用，否则甲方请人处理，乙方出费用。

　　1。严格按设计要求施工，必须满足规范规定。 2。对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。 3。造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 4。发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理，否则甲方派人乙方出费用。

　　五、安全标准：安全无事故施工

　　1。严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。乙方在工程上发生一切安全质量事故，所发生事故费用全部乙方承担。

　　2。严格执行公司安全生产有关各项条例。 六、材料管理： 1。执行材料消耗定额。

　　2。限额领料，乙方必须指派专人领料，不得随意锯方料，模板，否则照伍倍材料价格赔偿。

　　3。超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价伍倍从乙方承包费中扣龋

　　4。模板全部新材料进常 七、现场管理：

　　1。施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取，乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　2。甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

　　3。工程进度需要加班，无条件加班，加班费用由乙方负责。押金RMB5000。00元，按收据为准，基础完工返回乙方。

　　八、付款方式：

　　九、违约责任：

　　1。对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

　　2。竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。 3。对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工，造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

　　4。乙方未按合同工期完工者，每延误一天扣罚承包费2%。 5。若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺延。

　　6。必须不必影响其他工种施工时间和总工程进度，否则乙方出其他工种误工费用，在乙方人工费中扣除。

　　十、乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保工地上整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

　　十一、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

　　合同终止条件：

　　1。乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。

　　2。甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　总则：

　　甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

　　全费用包干模式。

　　模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

　　合同履约保证金：

　　根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。

　　一、合同工期

　　根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

　　二、质量标准

　　工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)

　　三、甲方责任

　　1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

　　2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

　　3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

　　4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

　　四、乙方责任

　　1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

　　2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

　　3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的.罚款；缺*者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺*处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

　　4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

　　5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

　　6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。

　　7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

　　8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

　　9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

　　10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

　　11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

　　五、承包材料范围

　　1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水*管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。

　　2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

　　六、施工单价中所包含的承包工作内容

　　施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

　　1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

　　2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

　　3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

　　4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

　　5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

　　6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20xx～5000元。

　　7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

　　8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

　　9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

　　10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

　　11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

　　12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

　　甲方： (简称：甲方)

　　乙方： (简称：乙方)

　　经甲乙双方共同协商，甲方将 项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价

　　乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的( )元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体)，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围

　　乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，(含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)

　　三、乙方负责

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的.住宿及生活用水用电，(不含电磁炉用电)

　　五、工期要求

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式

　　本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　年 月 日 年 月 日

　　一、 工程概况

　　工程名称：凯茵新城A12区新二期F-2、D2-1、2、E-1、2、3栋小高层住宅

　　工程地点：中山市东区凯茵新城

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议：

　　二、承包范围、工作内容

　　E-1、2、3栋小高层、地下车库工程从基础垫层到主体结顶为止的一切木工模板工作，包括二次浇捣模板、予制构件模板的制作和文明施工要求的工作。

　　1.施工放样每次2人参加，配合现场施工员、质量员。

　　2.制模、立模、撑模、守模、拆模、旧模板清理、保养拔钉、场内整理、场内运输。剪力墙、柱拉杆制作，预留洞口模板制作、支模、拆模预埋铁件位置安放等一系列工作。

　　3. 底层支模架地基夯实及保养、清理模板，模板上油。

　　4.及时与泥工班、钢筋班联系、予留洞位置预埋筋拉结筋的模板钻眼和漏放筋的砼钻眼。

　　5.每用一次钢、木模板，必须保养、清理、上油一次，并及时把铁钉拔除。

　　6.安装阳台或构造柱、楼梯场所的予埋铁。

　　7.场内卸模板、场内运输，二次搬运和落手清及必要的文明施工义务，必要的木工机械就位。

　　8.立模前督促钢筋班安放柱和墙身的预埋拉结筋。

木工承包协议菁选（扩展9）

——承包木工合同菁选

承包木工合同集锦15篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的承包木工合同，欢迎大家分享。

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　（承包方）

　　（受让方）

　　地址：

　　地址：

　　为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正*等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：

　　一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。

　　二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：xxxx

　　三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从x年x月x日起，至x年x月x日止。

　　四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x亩流转给乙方，该土地具**置（名称、四至）。（可具体列表说明，并附土地现状*面图）。

　　五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方x元/亩，（或实物x公斤/亩），合计x元（或实物x公斤）。

　　六、甲方的权利和义务：

　　（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

　　（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　七、乙方的权利和义务：

　　（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

　　（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

　　八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

　　（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

　　（二）订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；

　　（三）一方违约，使合同无法履行的.；

　　（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

　　（五）因不可抗力使合同无法履行的。

　　九、违约责任：

　　（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

　　（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

　　十一、其他约定事项：

　　（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

　　（二）合同甲、乙双方约定的其他事项。

　　（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　（承包方）

　　（受让方）

　　___年___月___日

　　___年___月__日

　　村集体经济组织或村委会

　　批准或备案意见（盖章）：

　　x年x月x日

　　建设单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　甲方有_____，现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。

　　一、工程名称：室内装修木工工程

　　二、施工地点：

　　三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附价格表、施工验收检准）

　　四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方_____%的工程款，余下的_____%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。

　　五、施工期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止

　　共天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。

　　六、保修：保修期为_____年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的`费用（包括材料）均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回；若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。（如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内）。

　　七、责任：（1）、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。

　　（2）、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。

　　（3）、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。

　　（4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的_____%。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。

　　九、单价室外铝塑板招牌室内基层打底室内铝塑板室外铝塑板包柱

　　甲方：_____乙方：_____

　　签约代表：_____签约代表：_____

　　签约日期：_____年_____月_____日

　　签约日期：_____年_____月_____日

　　甲方：_______

　　乙方：_______身份证号：_______

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同。

　　一、施工内容：

　　1.工程名称：_______

　　2.工程内容：_______

　　二、承包方式：

　　1.承包按*米包干，按展开面积_______*方米。楼梯上浮_______*方米，电梯上浮2元/*方米，非标准层_______元/*米，车库_______元/*方米，以实际施工图纸面积为准。

　　2.房租水电，木工文明施工，钉子，双面胶，按建筑面积甲方另外补助给乙方0.5元/*方米，并附加到合同包工价格内。(不含模板方料，钢管，扣件，PVC管、水泥支撑，螺杆螺帽，电焊机，步步紧，圆盘锯，切割机，此外工地禁止使用铁丝和拼缝胶带。)

　　3.乙方自备工具(电锯、电钻，水*仪，手锯，线坠，撬棍，卷尺、扳手，钉锤，施工线，施工电线、墨汁、安全帽、雨衣，油漆化笔等其他木工施工工具，机械维修费用自理)。

　　4.承包内容:乙方所承担本工程范围内木工所有模板制作，安装，加固，校正和守模及拆除，包括垫层，筏板，后浇带，圈梁，现浇梁板柱，线条，阳台栏板，构造柱，女儿墙，水暖洞口，卫生间吊模，电梯井电盒模板以及电梯井支撑加固架，定位筋切割和焊接。

　　5.管理内容：

　　①进场后必须提交真实有效身份证复印件，管理人员及时造好花名册方便予以购买保险。 ②无论班组任何人员如有偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送**机关处理。

　　③管理人员施工前必须看清图纸，有不明确地部分时与项目部沟通，严禁混淆施工，如发现施工过程中由管理人员疏忽导致的返工，管理人员承担全部责任。

　　④管理人员在人员配备后及时依据图纸进行合理的承包区域划分，避免产生不必要的零工。达到标准层后杜绝一切零工出现。施工过程中及时做好指导、协调、跟踪工作，并记录好施工日记。材料计划提前三天上报材料部门，为施工进度做好一切铺垫。

　　⑤管理人员如遇到工地特殊事宜独立不能决定的应立即向上级领导汇报。如需购买机械，材料等要保留好完整发票，并做好出库登记。施工所产生的点工，要做好记录且必须明确到个人，日期以及金额等。工程完成后应精确无误的计算出所有工程量并做好核算上报给有关领导。

　　三、质量标准：合格且符合公司验收才能进行下步施工

　　1.严格按设计要求施工，图纸不明确不允许施工。

　　2.对工程质量超出允许偏差±0.5Cm，乙方必须及时整改，如不服从安排且不整改由甲方派人，所产生的费用由乙方双倍承担。

　　3.墙柱门头包模板为1.5Cm，不允许9Cm和5Cm制模，电梯井内模板阴角螺杆加固孔距离为20-25Cm，剪力墙靠门头部分加固距离为15Cm。外墙，楼梯，电梯底部必须粘贴双面胶且加固锁脚螺杆防止漏浆暴模。

　　4.浇筑混泥土前外墙四周大角必须谨慎加固校正，如楼层较高必须增加剪刀架，扫地杆，双排螺帽等，如不按管理人员要求加固的，发生严重跑模、胀模、爆模达到要凿混泥土的情况，所有责任经济损失由乙方负责，并予以罚款。接头部分超过1Cm要及时修补，粉抹，如通知后故意拖延未及时处理影响到公司领导检查所产生的罚款由乙方和管理人员一起承担。

　　5.每层施工完成后顶板的废料锯沫必须在监理验筋前清理干净，浇筑混泥土时守模要对墙脚混泥土随机清理，防止混泥土凝固后模板被拆坏。随时要注意外架及底层掉落的废料，模板裁完后电锯旁的`废料，拆除模板后楼层的废料都要及时清理。在非特殊钢筋障碍情况下，严禁不使用PVC管对螺杆造成损坏，所造成拆模后墙体断裂的螺杆必须由乙方打磨干净。

　　6.待主体封顶工程结束后钉子必须起掉，板、木分离，扣件分离，所有钢管扣件等建材必须各自分类堆码整齐，且堆码不能防碍车子进出和施工程序，因材料不分类，不堆码所产生的零工由乙方严格承担。

　　四、安全标准：安全无事故施工

　　1.严格执行安全操作规程，不违章作业。管理人员做好班前安全交底，做到"三不伤害"，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。

　　2.使用小型机械：电锯、碘钨灯时，要注意用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏老化、开裂、裸露等，使用时要正确操作，严禁私自乱拉乱接电线。

　　3.乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保持工地整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

　　五、材料管理：

　　1.执行材料消耗定额，严禁施工完成后现场到处是螺杆，螺帽，步步紧，PVC管，水泥支撑，钉子等其他建材，施工完成后必须有序的收拾干净，要做到节约为本，提高自身素质。

　　2.限额领料，如施工需要要提前予以汇报批准，在材料具备的情况下，不得随意乱锯方料，模板，切割钢管，如被上级领导拍照取证费用由乙方自行承担。

　　3.所有材料新材料进施工现场

　　六、现场管理：

　　1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不予清理的甲方另行安排，所发生的费用加倍从乙方承包费中扣取。乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　2.公司负责乙方所有木工的材料运到现场，乙方必须负责配合管理人员卸车，严禁因材料导致冲突发生打架斗殴，一经发现严惩不贷。

　　3.工程进度需要加班，无条件加班，如在合理的工期内不能满足工期需要，乙方必须自行加入人员进行突击，如不配合则由甲方安排人员，费用由乙方承担。

　　七、现场文明施工

　　1.严禁随地大小便，如被发现乙方承担所有罚款及清扫楼层处分。

　　2.严禁打架斗殴，一经发生参与人员将各自承担项目部罚款并自行负责所有医药治疗费用，因打架斗殴造**员伤亡由乙方自己负担全部责任并不予赔偿，此条例将严格执行。

　　八、违约赔付责任：

　　1.如因乙方特殊原因不能继续合作，必须提前15天通知甲方，不得无故耽误工期。

　　2.在施工过程中如乙方未通知甲方突然不干或因线条，接点变化，班组纠纷等故意挑事造成无故停工的，将承担所有经济损失，并按70%工程量结算并予以清场。

　　3.乙方在施工过程中若造成工伤事故，所产生的合理费用将由甲方承担，如事故较为严重造成伤残的则由甲方和公司商议后决定合理的赔付标准及误工费，如对处理结果有异议，乙方可通过正规伤残鉴定机构鉴定伤残等级后，凭借双方签署的合同通过司法途径进行解决。坚决抵制一切故意敲诈行为，一经发现立即移交至**刑警部门。

　　4.如发生特殊经济纠纷时，乙方应立即与甲方及上级领导沟通商议解决，严禁对项目部、马路、泵车、工地大门进行封，堵，严禁攀爬塔吊，严禁切断塔吊电源，如发生以上行为所产生的一切后果由乙方负责，并对挑事者追究其严重的法律刑事责任。

　　5.对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。

　　6.双方合同签署后，不得以任何形式进行二次涨价或降价，签订合同后严格按合同执行，若任何一方在签署合同前不能达成协议内容，甲乙双方将不产生劳务关系。

　　7.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应合理顺延。

　　九、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十、付款方式

　　1.甲方每个月支付乙方生活费按人均1000元/月，如须预支其他费用将提前10天通知甲方，每次借支必须办理好借支手续。

　　2.如达到公司接点支付工程款时，甲方按已完成工程量的70%支付给乙方，剩余部分主体封顶材料清理完毕后30天内支付完毕，在无纠纷情况下甲方不得以任何形式拖欠乙方工资。

　　3.如遇特殊情况，未拆除模板按承包价格30%扣除，且未拆模胀模部分按实际点工扣除。

　　4.如遇本工地零工需要：男220元/天，女180元/天，此内部外工地调动补助20元/天。

木工承包协议菁选（扩展10）

——承包协议菁选

关于承包协议集合15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，协议使用的情况越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编帮大家整理的关于承包协议，欢迎阅读与收藏。

　　甲方：

　　乙方：

　　今有甲方承建的 工程，由乙方承包 部分施工项目，为保证工程的顺利进行，明确双方的 责、权、利，经双方协商签定如下协议条款，共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　1、 工程名称：2、 工程地点：

　　二、 承包施工范围

　　三、 承包形式

　　四、结算形式及合同价款

　　1、本合同价款(暂定)为： 元 ，大写：

　　2、本工程结算方式为：

　　五、 付款方式

　　本工程施工过程中按形象进度付款，竣工验收合格付款至合同造价的 % ，结算完毕后付款至结算价款的 %，余款在结算完毕 年后付款至结算总价的` 。本工程保修期为 年，保修金为 %，保修金在工程保修期满后30天内如无质量问题一次性无息返还。

　　六、 工程工期

　　1、本工程开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，合同工期为 35 天，因乙方原因造成的工期延误，每拖延一天，对于乙方处以工程总承包价款 %的罚款。

　　2、乙方必须按甲方所制定的施工总体进度计划按时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每延迟一天，对乙方处于500元罚款。

　　反担保人（以下简称甲方）：

　　担保人（以下简称乙方）：呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司为确保 与 签订的《富民一卡通领用合约》的履行。甲方作为担保人对该借款合同提供保证担保。为了维护甲方的合法权益，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《草原法》等有关政策、法规的规定，本着自愿*等、互惠的原则。经协商一致，甲方为向乙方提供反担保。经甲、乙双方共同协商达成如下协议，以便共同遵守。

　　一、流转草原基本情况

　　甲方将属于自己的 亩草场(草场证编号： )的承包权在 未能按约定偿还 的贷款(贷款金额万元，期限 年)时，将草场流转给乙方全权处置（草原分布、四至界限，拐点坐标及附属设施见草原使用证）。

　　二、流转期限

　　流转期限：自 在 贷款到期之日起至甲方草原承包期满及国家允许范围的后续承包经营权止，将此草场交给乙全权处置，直至 在 贷款全部结清止，在将此草场全部交还给甲方。

　　三、双方权利及义务

　　1、甲方作为反担保人，必须保证符合相关法律法规及政策规定的草原承包主体资格。如因甲方原因导致本合同无法履行，则由甲方自行承担相应责任。

　　2、草场流转后，该草原的所有权和承包经营权归乙方所有，可以自由流转，并享有转让草原范围内的'国家政策和草原奖扶政策。

　　3、甲方确保转让给乙方的草原没有村民（牧民）纠纷，没有财产纠纷，未用于债务抵押，并确保转让权符合政策规定，如发生争议纠纷或不符合政策规定，由甲方负责。

　　4、甲方维护乙方的经营自**和合法权益，并协助乙方办理相关转让手续。如甲方有意拖延造成乙方损失，由甲方承担全部责任和损失。

　　5、在草场办理完相关转让手续后，乙方有经营、使用和收益的自**，有依法开发建设利用的所有权利，甲方再无权干涉。

　　6、在草原流转后，甲方不在负责该草原的任何管护及其它义务。乙方有权按照国家的草原承包经营办法继续承包经营的权利，甲方不得参与干涉，但甲方可以协助乙方办理继续承包的相关手续。

　　7、除国家政策变动外，双方不得无故终止合同，引起纠纷**的事件发生。

　　8、如有国家征收草场，政策补助，一切赔偿费、附着物等一切费用全部归乙方所有，甲方可协助乙方办理相关手续。

　　9、乙方必须按照草原承包合同的规定合理利用和保护草原，接受草原监理机构的监督检查，保护公共设施和其他国家建设设施、标志、依法缴纳草原使用费。

　　10、本合同生效前，由该草原所涉及的一切纠纷由甲方承担；本合同生效之日起，该草原所涉及的一切纠纷由乙方承担。

　　四、违约责任

　　合同生效后，甲、乙双方应严格履行合同，如一方当事人违约，按在 贷款金额的2倍赔偿。

　　五、其他

　　1、本合同其他未约定事宜由甲、乙双方协商解决，可订立本合同的补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　3、本合同一式三份，甲方双方各执一份，相关部门存档一份，每份均具有同等法律效力。

　　附件：

　　1、草原承包流转协议书

　　2、草原使用证（草原证编号： ）

　　甲方：（签章） 乙方：（签章）

　　转让方：_____________（以下简称甲方）

　　受转让方：______________（以下简称乙方）

　　甲方现将_____年_____月_____日与半程镇上艾固村委订立的水库承包合同所承包的水库转让给第三方经营，甲乙双方本着*等、自愿、互利互惠的条件下达成如下协议：

　　一、甲方将_____年_____月_____日与半程镇上艾固村委员会签订的水库承包合同转让给乙方，乙方享有原合同约定的权利，并可以按照原合同的规定履行自己的权利，并不受第三方的制约。

　　二、转让年限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，年限为_____年。

　　三、甲乙双方签订转让协议后，甲方与半程镇上艾固村委签订的'水库承包合同，甲方不再享有原合同规定的任何权利，原合同交给乙方存档备案。

　　四、价款和付款方式

　　乙方一次**付甲方人民币__________元，作为转让合同的补偿费用，此款在合同签订时即以现金方式付清。

　　五、甲方在原来经营水库所产生的债务权由甲方享有，所产生的债务由甲方自行承担，确保第三人不因此找乙方扯皮、闹事，保证乙方的正常生产经营，否则，承担相关法律责任。

　　六、本协议经甲乙双方签字，盖章后生效，甲乙双方必须恪守协议之条款，信守协议之内容，不得再为此起纷争。

　　七、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，具体协商意见与协议具有同等法律效力。

　　八、本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（签字）

　　乙方：（盖章）

　　_____年____月_____日

　　转让方：____，男，____音西镇苍下村村东38号（以下简称甲方）

　　受转让方：____（以下简称乙方）

　　甲方现将20_____年3月8日与半程镇上艾固村委订立的水库承包合同所承包的水库转让给第三方经营，甲乙双方本着*等、自愿、互利互惠的条件下达成如下协议：

　　一、甲方将20_____年3月8日与半程镇上艾固村委员会签订的水库承包合同转让给乙方，乙方享有原合同约定的权利，并可以按照原合同的规定履行自己的权利，并不受第三方的制约。

　　二、转让年限：从20_____年3月16日起至20_____年3月8日止，年限为20年。

　　三、甲乙双方签订转让协议后，甲方与半程镇上艾固村委签订的水库承包合同，甲方不再享有原合同规定的.任何权利，原合同交给乙方存档备案。

　　四、价款和付款方式

　　乙方一次**付甲方人民币壹拾伍万元，作为转让合同的补偿费用，此款在合同签订时即以现金方式付清。

　　五、甲方在原来经营水库所产生的债务权由甲方享有，所产生的债务由甲方自行承担，确保第三人不因此找乙方扯皮、闹事，保证乙方的正常生产经营，否则，承担相关法律责任。

　　六、本协议经甲乙双方签字，盖章后生效，甲乙双方必须恪守协议之条款，信守协议之内容，不得再为此起纷争。

　　七、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，具体协商意见与协议具有同等法律效力。

　　八、本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（签字）

　　乙方：（盖章）

　　20_____年8月6日

　　甲方（发包方）：______________

　　乙方（承包方）：______________

　　由于公司生产需要磨边生产线现承包给乙方，为了双方在今后工作期间各项工作能顺利展开进行，双方友好协商特订以下协议：

　　一、在承包期间乙方需遵守我司各项规章制度，服从我司各部门管理，承包期限按年限制，如一年、二年……

　　二、承包按保底计件制，保底每月_______元，超出保底按计件制即：乙方需对工资保密，任何情况任何人不得泄漏。

　　承包年限为：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日此。

　　三、在工作期间，公司所有订单乙方需保质保量的完成，如在公司每天的.工作时间九小时之内不能完成公司安排的工作量，乙方必须安排加工，直至公司当日安排订单量完成为止，且公司不付予任何加班费用。

　　四、乙方现订工作人数为3人，如遇有超大板订单，乙方3人无法完成加工时，需公司安排人员帮忙，所安排的人员工作费用由乙方自行承担。

　　五、乙方在每个订单加工前需用直尺测量上道工序交接一下来的每块玻璃尺寸，给予复核尺寸是否正确，如有误需返回到上道工序，不得错误加工下去。

　　六、在公司订单不保满的情况下，乙方需服从公司的工作安排，需安排到另外车间工作，如：切片、打孔、钢化、中空、夹胶、安装、装车等车间工作。乙方不得推迟及不配合做好所被安排的工作，如有不配合将按公司相关制度给予处罚。

　　七、在工作期间乙方如未按公司要求配戴劳保用品，即手套、护腕安全带等用品。未按公司岗位要求工作的情况下，出现任何工伤事故及意外，全部责任由乙方承担，公司概不负责。

　　八、公司机器设备，乙方需按公司制度按时保养维护，如未按时保养出现任何问题需乙方承担。机器出现小问题乙方需自行修理。

　　九、工资发放情况，工资压放一个月，每月发放_______元，其余年底一次性发放，如没做满一年工资只按每月_______元发放。

　　十、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议签订之后同具法律效力。

　　甲方签字：_______乙方签字：_______

　　签订日期：_______年_______月_______日

　　甲方：____精密电子厂

　　乙方：____（车主）身份证号码：____

　　经双方协商同意由乙方自带小四轮面包车一台车牌号：____，派司机一名，总承包租用给甲方作工厂用车使用，进行如下条款：（司机姓名：_____）

　　1、甲方同意承包租用乙方面包车一台（包司机）租用期从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，试用期为三个月，合同期内如果甲方有要求乙方需要更换司机时，乙方需立即更换司机给甲方。

　　2、乙方自行带车一台及司机，含合法手续：包含车辆、养路费、汽车使用税、保养费租用给甲方使用，每月租费为人民币：_____元整，车辆保险每年由乙方支付；

　　3、在租车期内一切交通事故、违反交通法律经济责任由乙方负担；

　　4、在租车期内，甲方负责公共用车、汽车费用、过路费、停车费按实际付出支付费用报销；

　　5、乙方在承包期内每天工作24小时（随时等候甲方的用车通知），一年365天，不可作为私人车使用，出入保证油箱的油满，以便管理人员用车。通信费、伙食费由乙方支付，即传呼即用车服务；

　　6、为了确保日本人的安全，若乙方中途维修或交通事故，导致甲方无车使用，甲方有权终止本协定，另承租其他车辆使用，另外司机不能干扰工厂经营工作；司机有违法违规的.行为甲方立即通知给乙方；

　　7、本协定一式二份，经双方代表签字盖章后生效。双方各执一份，均有同等法律效力，若有未尽事宜，通过双方友好协商解决。

　　甲方：____精密电子厂代表签字：____

　　乙方：____代表签字：____

　　_____年_____月_____日

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条工程工期

　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2.主要节点工期：___________________________________

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同；

　　2.本合同附件；

　　3.招投标文件；

　　4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的'标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

　　发包方(以下简称：甲方)：

　　承包方(以下简称：乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用原则就餐馆承包事宜经共同协商，订立以下条款共同遵守：

　　一、承包事项、合同期限

　　1、 承包事项

　　(1)、甲方提供商铺供乙方承包、提供饮食服务;

　　(2)、日常经营由乙方自主安排、全面负责、自负盈亏;

　　2.、合同期限

　　本合约有效期为【 】年，从 年 月 日至 年 月 日止;在本合约终止前一个月由双方商定下一个合同期事宜。

　　二、承包费用

　　1、乙方每年上缴甲方费用。

　　2、水、电、燃气、房租及物业等其他费用明细。

　　三、权利和义务

　　1：乙方在承包期间从事饮食经营服务不得从事其它方面经营活动。