买卖合同菁选

【精品】买卖合同范文锦集9篇

　　随着人们法律观念的日益增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的买卖合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

买卖合同 篇1

　　出卖人: 签订地点: 买受人： 签订时间： 年 月 日 设备数量、价款及交(提)货时间

　　第一条

　　第二条

　　第三条

　　第四条

　　第五条

　　第六条

　　质量标准：按国家标准制作 出卖人对质量负责的条件及期限：

　　包装标准、包装物的供应与回收：不回收 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、使用说明书 合同损耗标准及计算方法：无 标的物所有权自 货款付清 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第七条 交(提)货方式、地点 用户指定地点

　　第八条 运输方式及到达站(港)和费用负担： 汽运、费用由出卖人承担

　　第九条 检验标准、方法、地点及期限： 标准验收

　　第十条 成套设备的安装与调试：无

　　第十一条 结算方式、时间及地点：

　　第十二条 担保方式(也可另立担保合同)： 无

　　第十三条 本合同解除的条件： 合同履行完毕后自动解除 第十四条 违约责任：双方协商解决

　　第十五条 合同争议的解决方式：本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 (二) 种方式解决;

　　(一)提交 仲裁委员会会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自 起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

买卖合同 篇2

　　出卖方：_________ 公司(以下简称甲方)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　购买方：_________ 公司(以下简称乙方)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　根据国家有关规定，甲乙双方经协商一致，就_________ 部分停车场地买卖一事签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条 乙方购买甲方拥有合法权益的_________ 部分停车场地，上述停车场地出售面积为_________ *方米(建筑面积)，具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆，售卖车票之用。

　　第二条 上述停车场地售价为_________ 元人民币/ *方米，总售价为_________ 元人民币(上述成交价款不包含应向**交纳的各种税费。)

　　第三条 付款时间与办法：

　　1.本合同签订时乙方即支付定金人民币_________ 元给甲方。

　　2.本合同签订后_________ 个月内，乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的重要组成部分)。

　　3.本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为：乙方在本合同签定后_________ 个月内付总售价的_________%(含定金)，_________ 年_________ 月前付总售价的_________%，交付使用时会总售价的_________%. 该计划一经乙方作出、甲方认可，即产生法律效力，乙方必须严格遵守。

　　第四条 甲方愿于_________ 年_________ 月_________ 日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起，乙方对该停车场地享有50年使用权。

　　第五条 税费分担

　　甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。

　　第六条 违约责任

　　1.本合同生效后，如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约，乙方已交定金甲方不予退还，且甲方有权将停车场地转售他人，乙方不得有任何异议，如甲方反悔将停车场地售于乙方，则视为甲方违约，甲方应向乙方双倍返还定金。

　　2.本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后，乙方如未能按计划付款，则视为乙方违约，按付款计划里所规定的违约条款处理。

　　3.甲方必须按期将停车场地交付乙方使用，否则，每逾期一天，愿按乙方已付款项的_________ 向乙方支付违金。

　　第七条 甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议，应首先协商解决，如双方未能达成一致意见，应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。

　　第八条 本合同未尽事宜双方另行协商解决。

　　第九条 本合同一式四份。甲乙双方各执两份，在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________ 元定金后生效。

　　第十条 本合同附件：乙方所购口岸广场停车场地位置*面图。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________

　　_________ 年____月____日 _________ 年____月____日

买卖合同 篇3

　　卖 方: 甲 方

　　买 方: 乙 方

　　经充分协商，甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下：

　　一、甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有，商定房款实际总价额为人民币（大写）元整（￥ 元）。

　　二、房屋状况（请按《房屋所有权证》填写）

　　房屋座落：

　　建筑面积：

　　三、甲方于 年 月 日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时，应将该房屋腾空，清结该房屋已发生的水、电、电话、有线电视等各项费用，并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。

　　四、甲方保证上述房地产权属清楚，若发生与甲方有关的产权与邻居纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　五、本合同在履行中若发生争议，双方应采取协商办法解决。协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　六、本合同经双方签字即生效，须共同遵守。本合同未尽事项，可另行议定，其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。

　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　八、其它约定事项 _______________________________________

　　甲方： 联系电话：

　　身份证号码：

　　乙方： 联系电话：

　　身份证号码：

　　中间人： 联系电话：

　　身份证号码：

　　四邻签字：

　　年 月 日

　　

买卖合同 篇4

　　卖方(以下简称甲方)：

　　买方(以下简称乙方)：

　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》以及北京市有关开放二级市场的相关规定，通过购买方式已取得座落于 的房屋所有权。

　　房屋所有权证编号：

　　乙方自愿购买甲方房屋,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋己分摊的土地使用面积和土地使用期限转让给乙方。

　　第一条：房屋成交价

　　1、双方同意上述房屋出售并达成以下条件，建筑面积为 *方米，房屋总价为￥ (小写)，￥ 元整(大写)。

　　2、房屋售价中包含公共维修基金。

　　3、房屋交易时所产生的:营业费、个人所得费的由 承担.

　　第二条：付款方式

　　1、乙方应在签定《房屋买卖合同》同时，支付购房定金计￥ 元(小写);￥ 元整(大写)。定金在交首付款时转为首付款。

　　2、在签定《房屋买卖合同》后10个工作日内，乙方付甲方首付款￥ 元(小写);￥ 元整(大写)(含定金)。

　　3、房产交税过户后，乙方通过银行贷款支付余款￥ (小写)￥ 元整(大写),并与银行放款日支付给甲方。

　　4、首付款 +余款=房屋成交价

　　第三条：

　　甲方同意在乙方取得乙方的《房屋所有权证》后3日内将房屋交付给乙方。交房前所发生的水、电、煤气、暖气、物业费由甲方承担，交房后由乙方承担。

　　第四条：

　　甲方在交付乙方物业时应确保物业，水、电、暖、煤、物业管理费、房费已结清; 没有固定不可移动装修物品的破坏; 房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;

　　第五条：

　　乙方同意甲方物业管理单位对该物业的统一管理。

　　第六条：甲方的承诺和保证

　　1、其合法拥有转让房屋的完全的房屋所有权，在房屋及相关土地使用权上，不存在任何抵押、留置或其他担保权益，亦不存在正在履行之中的《租赁合同》和其他人的优先购买权。

　　2、房屋交付至乙方之日，甲方对转让房屋和物业管理费不存在任何欠缴的款项。

　　3、本协议签署之日起，除按本合同规定，甲方将不采取任何对其拥有的该房屋的权利和权益产生不利影响的措施。

　　4、按照法律的要求积极配合办理过户手续，即时提供所需的全套文件资料。

　　第七条：乙方的承诺和保证

　　1、按本合同规定的期限向甲方支付转让房款。

　　2、承担房屋在房屋交付日后由于乙方在使用过程中产生的所有风险。

　　3、按照法律的要求积极配合办理过户手续，即时提供所需的全套文件资料。

　　第八条：房屋产权更名

　　1.在乙方向甲方支付首付款后，甲、乙方应各自或委派代表到房屋所在管理机构处共同办理《房屋转让》手续，双方应按国家和北京市或有关部门规定缴纳相关税费。

　　2.甲乙双方保证积极配合办理房屋更名过户手续，提供全部所需的`资料。

　　第九条：违约责任

　　在合同生效后，双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自变更和解除。如有违反，应按以下条款由违约方承担违约和赔偿责任。

　　1、乙方未按本合同规定向甲方支付房款，视为乙方逾期付款，每逾期一日，乙方应按应付而未付价款的万分之五支付违约金，逾期满15 日，甲方有权单方解除合同，甲方有权向乙方收取总房款 20 %违约金，乙方将房屋归还甲方，甲方将乙方已付房款退还乙方，因次发生的相关费用由乙方承担。

　　2、如因北京市房产政策原因导致该房屋无法正常过户，甲乙双方均不承担违约责任，已支付房款在乙方退还甲方所有房屋更名手续所需文件后3日内甲方如数退还乙方，每逾期一日，甲方应按未返还价款的万分之五支付违约金。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年xx月xx日

买卖合同 篇5

　　甲方（卖方）：

　　身份证号码：

　　电话：

　　乙方（买方）：

　　身份证号码：

　　电话：

　　本着诚实信用的原则，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守：

　　一、房屋基本情况

　　甲方拟出售的房屋位于___________，该房屋系甲方于_____年____月____日向公司（以下简称开发商）购买的商品房，《商品房买卖合同》编号：________，合同约定建筑面积______*方米（其中套内建筑面积_____*方米，公摊_____*方米），购买总价人民币_____元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。

　　二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。

　　三、转让款项的支付

　　双方约定上述房屋的总价款为______人民币（以套计），单价为每*方米人民币_______元整，上述转让款分次付清。

　　1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币________元；

　　2、乙方于____年____月___日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款（共计____人民币）及其利息。（以银行实际对账单为准）

　　3、余款当日支付给甲方。

　　4、双方约定于____年____月____日前到公证处办理全权委托公证

　　四、房屋相关凭证的保管及交房时间

　　为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。

　　五、过户手续的办理及税费承担。

　　1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内，备齐相关资料，到____市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，及时办出甲方名下的土地房屋权证，甲方前手办理土地房屋权证应缴纳的各项税费由承担。若双方对甲方应予办理土地房屋权证的时日发生争议的，以该商品房项目20%的业主*均开始办证的时间作为甲方应予办理的时日。

　　2、产权登记之房屋坐落与原《商品房屋买卖合同》不一致的，以甲方土地房屋权证记载为准。

　　3、上述房屋面积为合同约定面积，如合同面积与产权登记面积有差异的，双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由与开发商自行处理，并承担相应的责任，甲方应提供必要协助。

　　4、甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。若双方在办理过户登记时，以实际成交价作为双方在房地产买卖合同中约定的转让价格，因此导致双方在办理过户登记过程中产生的个人所得税由乙方支付。

　　六、甲方的责任与义务

　　1、甲方保证在签定预约合同时，对合同项下之房产享有完全处分权，该项房产不存在任何共有情形。

　　2、甲方保证在合同签定之前，未曾与任何第三方签定涉及该房产的转让、租赁等协议，该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。

　　3、自本合同签定之日起，若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成经济损失，由甲方负责赔偿。

　　4、甲方应督促开发商积极办理土地房屋权证，以促成买卖合同的生效和履行。因甲方主观原因导致产权证拖延办理的，每延迟一日，应向乙方支付赔偿金_____元，逾期超过____日的，乙方有权解除合同，甲方应承担违约赔偿责任。因开发商原因或其他甲方不可克服的原因导致产权证拖延办理的，不算甲方违约，但甲方应督促开发商可相关部门及时解决办理。

　　5、甲方办出土地房屋权证后应及时与乙方联系办理买卖合同签约及房地产权属过户登记手续，因甲方原因造成拖延的，参照前款约定处理。

　　七、乙方的责任与义务

　　1、乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款，若逾期付款，每逾期一日，按每日____元支付滞纳金。逾期在____日内的，视为正常迟延，乙方无须支付滞纳金。逾期超出____日的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约赔偿责任。

　　2、甲方办出土地房屋权证并通知乙方后，乙方应及时备齐相关材料与甲方办理房地产权属过户登记手续，因乙方原因造成迟延的，因赔偿甲方相应的经济损失。

　　八、合同履行及违约赔偿

　　1、双方应恪守本合同的约定，确定合同条款的充分履行，以促成房屋买卖的实现。

　　2、一方有充足、正当的理由提出解除本合同的，经双方同意后可以解除，双方互不追究违约责任，因此给相对方造成损失的，相对方有权要求予以经济补偿。

　　3、任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约，应向对方支付违约赔偿金人民币______元整。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的，受损失方有权按实际损失额要求赔偿。

　　4、甲方违约，若乙方已对房屋进行预装修的，乙方的装修款损失列入实际损失范围。具体损失额的计算以双方协商认可的数额或双方指定的评估公司出具的评估报告为依据。

　　5、出现一方违约情形，守约方可选择继续履行合同（但合同已无实际履行可能或履行必要的除外）或解除合同。

　　6、合同解除的，甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将乙方实际支付的款项（不含利息）全额退还乙方。

　　九、争议解决

　　甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应本着诚信合作的精神协商解决，协议不成，依法向_______人民法院起诉。

　　十、其他约定

　　1、本合同及今后双方签定的买卖合同中，甲、乙双方权利的放弃或义务的增加均须采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。

　　2、合同履行过程中出现障碍或其他困难，导致履行有困难或不能按期履行的，当事方应及时告知相对方，以便采取相应措施，减少损失。

　　3、本协议经甲乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签定的补充协议与本协议具有同等法律效力。.

　　4、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，每份具有同等法律效力。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

买卖合同 篇6

　　根据有关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用的原则，经协商一致达成如下协议，双方共同遵守。

　　第一条 中介服务内容

　　甲方为乙方提供【独家】【非独家】中介服务，期限为_________，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　甲方促成乙方与【购买】【租赁】其房地产的当事人签署【买卖】【租赁】合同后，乙方【需要】【不需要】甲方提供代理办理房地产【交易过户】【租赁登记】手续的中介服务。

　　乙方【同意】【不同意】授权甲方代为【预约办理】【申请办理】_________公证。

　　乙方【同意】【不同意】将房地产的钥匙交由甲方代为保管以供查看之用。

　　乙方【同意】【不同意】授权甲方将房地产的钥匙交予其他中介公司，以供查看之用。

　　第二条 房地产权属情况

　　房地产地址：_________;建筑时间：_________;房地产【建筑面积】【套内面积】面积：_________。

　　房地产使用用途为【住宅】【写字楼】【商铺】【工厂】【其他_________】;性质为【房改房】【商品房】【其他_________】;房地产证证号：_________。

　　乙方房地产为【独家所有】【共有】【其他_________】;【有】【没有】抵押;【有】【没有】被查封;【有】【没有】出租。

　　第三条 价款、收款方式和法律法规规定的税费

　　乙方同意甲方按照下列条件发出要约邀请：

　　1.该房地产按套出售并计价，总金额为人民币_________元(￥_________)范围内。

　　2.该房地产以【建筑面积】【套内面积】计算，单价为人民币每*方米_________元范围内，总金额为人民币_________元(￥_________)范围内。

　　3.乙方同意收款方式：【一次性收款】【分期收款】【按揭收款】【其他_________】。

　　4.税费缴交方式【各付各税】【税费全部由买方/承租方支付】【税费全部由卖方/出租方支付】。

　　第四条 甲方权利义务

　　1.甲方根据诚实信用原则为乙方提供中介服务，有权向乙方收取中介服务费或要求乙方支付从事中介活动支出的必要费用。

　　2.甲方根据合同开展中介活动，为乙方房地产寻找【购买】【租赁】对象，经乙方【同意】【不同意】，甲方发布该房地产的广告，广告宣传费由【甲方】【乙方】承担。

　　3.甲方必须对乙方房地产的资料进行核实。

　　4.甲方应当根据协议，带【购买】【租赁】方察看该房地产，并将该房地产权属情况如实告知【购买】【租赁】方。

　　5.促成乙方与【购买】【租赁】方达成【买卖】【租赁】合同。

　　6.为乙方提供房地产交易过户方面的咨询。

　　7.甲方必须如实将交易进展情况通报乙方。

　　8.非经乙方同意，甲方不得泄露乙方的信息资料。

　　第五条 乙方权利义务

　　1.乙方有权向甲方询问交易进展情况，甲方必须如实告知，不得隐瞒。

　　2.乙方必须保证所填写的房地产权属情况真实;向甲方提供相应的房地产资料;并保证本人对该房地产拥有完整产权或已取得其他业主的委托有权处置该房地产。

　　3.甲方为乙方提供中介服务过程中，乙方应当予以配合并提供必要的协助。

　　4.乙方应当根据合同向甲方支付中介服务费或支付甲方从事中介活动支出的必要费用。

　　5.甲方根据合同规定条件为乙方找到【购买】【租赁】其房地产的当事人后，应及时通知乙方并约定签署房屋【买卖】【租赁】合同的时间，乙方应在约定时间内签署房屋买卖合同。

　　第六条 中介服务费、协办手续费给付

　　甲方促成乙方与【购买】【租赁】其房地产的当事人签署【买卖】【租赁】合同的，乙方应在【合同签订当日】【合同生效之日】【其他_________】向甲方支付人民币_________(￥_________)作为中介服务费。

　　甲方促成乙方与【购买】【租赁】其房地产的当事人签署【购买】【租赁】合同后，乙方需要

　　甲方代办房地产【交易过户】【入住手续并结清有关费用】【赎契手续】【租赁登记】【其他_________】手续的，乙方应向甲方支付人民币_________(￥_________)作为协办手续费。

　　第七条 合同的解除和变更

　　乙方可以随时取消委托或变更出售、出租条件，但应及时通知甲方;乙方通知甲方取消委托或变更出售、出租条件前，甲方已为乙方提供符合本合同约定的中介服务的，乙方应向甲方支付从事中介活动支出的必要费用(该费用不得超过中介服务费)。

　　第八条 法律责任

　　1.甲乙双方不履行本合同规定或履行合同不符合约定的，应当承担违约责任，违约方应支付违约金，违约金标准为_________。

　　2.乙方逾期支付中介服务费的，应向甲方支付违约金，违约金的标准为。

　　3.甲方在提供中介服务过程中存在隐瞒或欺诈，致使乙方受到损失，甲方不得收取中介服务费，并应赔偿乙方的损失。

　　4.因乙方未能及时履行义务，导致甲方未能促成乙方与【购买】【租赁】其房地产的当事人签署【买卖】【租赁】合同的，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金为_________，但不得再要求乙方支付中介服务费。 5.乙方与甲方介绍的客户私下交易的，甲方可以要求乙方支付中介服务费，并可要求乙方支付违约金，违约金为_________。

　　第九条 纠纷解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商不成的按下述第_________种方式解决：

　　1.提交_________仲裁委员会仲裁

　　2.依法向人民法院起诉

　　第十条 本合同连同附件共_________页，一式_________份，具有同等法律效力，合同持有情况：甲方_________份，乙方_________份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

　　联系方式： 联系方式：

　　_________年____月____日_________年____月____日

买卖合同 篇7

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲乙双方本着*等、自愿、有偿的原则，就乙方收藏品转让甲方的事宜签订以下协议，共同信守。

　　一、乙方转让给甲方_________________藏品，约定藏品状态见附件。

　　二、甲方于乙方交货时，先按转让成本价（_________元）付款，甲方即拥有对该藏品的使用权与处置权，甲方通过对藏品进行增值投资（包装、宣传、附加文化内涵等）提升藏品价值；乙方保留该藏品增值部分的净收益共享权，该增值部分净收益按甲方_______%、乙方_______%比例共享，甲方在增值净收益实现后1个月内支付乙方。

　　三、双方协议期自______年______月______日至______年______月______日止，同时约定乙方最低增值净收益为_____________元；期满未达约定最低标准的，由乙方按成本价回购藏品或由甲方按约定最低标准补足后买断乙方对藏品的一切权利。

　　四、协议期间，该藏品由甲方负责保管，丢失损坏视同买断藏品进行处理；藏品自身的物理、化学变化引起变质、损坏的，甲方不负责任。

　　五、本协议一式二份，双方各执一份，经双方签章后，即行生效。如有未尽事宜，双方另行协商补充。

　　甲方（签章）：____________ 乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　签约时间：________________ 签约时间：________________

买卖合同 篇8

　　上诉人(原审原告)河北科力空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。

　　法定代表人李英宽，董事长兼总经理。

　　委托代理人汤涛，河北科力空调工程有限公司职员。

　　被上诉人(原审被告)北京日月房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。

　　法定代表人吴山永，董事长。

　　委托代理人安亚利，北京日月房地产开发有限公司职员。

　　上诉人河北科力空调工程有限公司(以下简称科力空调公司)因与被上诉人北京日月房地产开发有限公司(以下简称日月房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于XX年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。

　　科力空调公司在一审中起诉称：XX年9月13日，科力空调公司同日月房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为： 21 000元。当时双方约定：科力空调公司送货到日月房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。日月房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。科力空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是日月房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令日月房地产公司给付货款21 000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。

　　日月房地产公司在一审中答辩称：日月房地产公司先后付给科力空调公司4200元和16 800元，已付清科力空调公司的货款，科力空调公司也给日月房地产公司开具了发票。尽管科力空调公司对日月房地产公司给付货款16 800元存有异议，日月房地产公司提供的证据不足以证明16 800元货款是科力空调公司拿走的。但是，科力空调公司现在起诉要求日月房地产公司给付货款 16 800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回科力空调公司的全部诉讼请求。

　　一审法院审理查明：XX年9月13日，科力空调公司与日月房地产公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：日月房地产公司购买科力空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，日月房地产公司给付科力空调公司4200元。XX年底，科力空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。

　　一审法院判决认定：科力空调公司、日月房地产公司在XX年9月13日签订的《工业品买卖合同》是科力空调公司、日月房地产公司自愿协商达成，不违反国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，科力空调公司、日月房地产公司均应依照合同，履行合同规定的义务。日月房地产公司提出“先后付给科力空调公司4200元和16 800元，已付清科力空调公司的货款”的答辩意见，对于日月房地产公司给付科力空调公司4200元，科力空调公司予以认可。对于日月房地产公司给付科力空调公司16 800元，科力空调公司予以否认，且日月房地产公司提供的证据不足以证明日月房地产公司已给付科力空调公司16 800元货款，对此该院不予采信。关于诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和科力空调公司供货时间，日月房地产公司向科力空调公司付清余款的最迟时间是XX年4月底。此时，科力空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害，而科力空调公司于XX年9月23日方提起诉讼。科力空调公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效”的主张，该院不予采纳。理由是：合同有效期限实质约定的是科力空调公司供货的期限，也可以说是在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上，双方在合同有效期限内，只存在XX年底科力空调公司向日月房地产公司提供并安装价值21 000元风机这1笔买卖，此后双方就再没有过依据该合同的买卖关系。而科力空调公司向日月房地产公司供应的价值21 000元风机在XX年底已安装完毕。故日月房地产公司关于科力空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。科力空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：驳回河北科力空调工程有限公司的诉讼请求。

　　科力空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、科力空调公司在合同有效期内要求日月房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是日月房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于日月房地产公司方面解释。科力空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。

　　日月房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是科力空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。

　　本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。

　　上述事实，有科力空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。

　　本院认为，科力空调公司与日月房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。日月房地产公司提出其已付清21 000元货款，但科力空调公司只认可收到4200元，否认收到16 800元，日月房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，日月房地产公司最迟的付款时间应在XX年4月，科力空调公司XX年提起要求日月房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。科力空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是科力空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在XX年底发生了1笔科力空调公司向日月房地产公司提供价值21 000元设备的买卖，且已安装完毕。故科力空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

　　一审案件受理费二百八十一元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。

　　二审案件受理费五百六十三元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。

　　本判决为终审判决。

买卖合同 篇9

　　涉外货物买卖合同。

　　合同号：_________

　　签字日期：_________

　　卖 方：中国_________公司

　　地 址：_________

　　电报挂号：_________

　　电传：_________

　　买 方：_________国_________公司

　　地 址：_________

　　电报挂号：_________

　　电传：_________

　　双方同意按下列条款由卖方出售，买方购进下列货物：

　　┌────────────────┬──────┬──────┬──────┐

　　│（1） 货物名称、规格包装及唛头 │（2） 数量 │ （3） 单价│ （4） 总值│

　　├────────────────┼──────┼──────┼──────┤

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ ├──────┴──────┴──────┤

　　│ │ 卖方有权在 ％以内多装或少装 │

　　└────────────────┴────────────────────┘

　　（5）装运期限：_________

　　（6）装运口岸：_________

　　（7）目的口岸：_________

　　（8）保险：由卖方按发票金额110％投保。

　　（9）付款条件：

　　买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单即付。该信用证必须在_________前开出。信用证有效期为装船后_________天在中国到期。

　　（10）单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单（或集装箱运输的已装船提单）、发票、品质证明、数量／重量鉴定书；如果本合同按cif条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

　　（11）装运条件（cif／c＆f）

　　1．载运船只由卖方安排，允许分批装运、允许转船、允许集装箱运输。

　　2．卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。

　　（12）品质与数量、质量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出。卖方应于收到异议后30天内答复买方。

　　（13）人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方。如买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由中国国际贸易促进委员会或有关机构出具的发生事故的证明文件。

　　（14）仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能达成协议时，则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。

　　（15）补充条款：本合同正本共2份，采用中、英（略）文书就，两种文字具有同等效力。签字后正式生效，双方各执1份为凭。

　　卖方（盖章）：_________ 买方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

买卖合同菁选扩展阅读

买卖合同菁选（扩展1）

——买卖合同菁选

【推荐】买卖合同范文集锦九篇

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的买卖合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

买卖合同 篇1

　　合同编号：125069

　　出卖人：(以下简称甲方)____镇尹兆场村杨家社

　　买受人：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律规定，在*等、自愿的基础上，经双方自愿协商，就乙方购买甲方林木达成以下协议。

　　1、甲方卖给乙方亩林木，小地名，树种为杂木、。

　　2、甲方卖给乙方林木资金共计元整，乙方先付元作为定金，剩余资金必须在砍伐林木前一次性支付给甲方，资金未全部付清前不能砍伐任何一株林木，否则甲方将报告林业部门、林业森林按盗伐林木进行处置。

　　3、乙方负责到林业相关部门办理林木采伐许可证，甲方提供给乙方此片林木林权证办理采伐手续。

　　4、乙方必须于________年____月____日至________年____月____日前林木砍伐结束，超过砍伐期限甲方有权对此片林木进行重新拍卖。

　　5、在砍伐林木中一切安全问题由乙方自己负责。

　　6、本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金元。

　　7、本协议自签订之日起生效。

　　8、本协议书一式二份，双方各执一份。

　　甲方(签字手印)：

　　乙方(签字手印)：

　　2________年____月____日

买卖合同 篇2

　　甲方（买方）:

　　（盖章）

　　地址：

　　电话：

　　联系人：

　　乙方(卖方):

　　（盖章）

　　地址:

　　电话：

　　联系人:

　　甲乙双方根据中华人民共和国合同法，*等互利，协商一致，同意签订本合同，共同信守。

　　1．货物名称、型号规格、基本配置、单位、数量、单价、金额及合同价见表1：（ 满足招标文件要求）

　　号序

　　货物名称

　　型号规格

　　基本配置

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额（元）

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　计：人民币（大写）

　　备注：

　　2．技术资料

　　乙方应随货物提供下列技术资料：

　　2．1各系统的运用手册

　　乙方应以书面或电子文档形式提供给甲方。

　　3．交货地点 ____________时间____________ 或另见甲方书面通知。

　　4．售后服务：____________

　　4．保修期____________

　　5．验收

　　5．1 本合同的验收期为货物正式运行后七天内。

　　5．2货物验收合格后，甲乙双方在结算验收证明书上签字并加盖单位印章。如甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述本合同5.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。

　　6．付款(详见双方说明的其它事项)

　　6．1 本合同以人民币付款。

　　6．2乙方所供货物经甲方验收合格并出具结算验收证明书后，由区级财政国库收付中心依据财政国库部门审批出具的拨款通知书及其附件在七个工作日内付款。

　　7．质量保证

　　7．1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于本合同4.1条表3的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

　　7．2 在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用单位应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

　　7．3 乙方应在接到甲方或使用单位通知后，在本合同4.1条的响应时间内,免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

　　7．4 如果乙方在接到甲方或使用单位通知后，在本合同4.1条的响应时间内,没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

　　8．误期赔偿

　　8．1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。并且，买方可考虑终止合同。

　　9．合同转让和分包

　　9.1 乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

　　10．适用法律

　　10．1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

　　11．合同生效

　　11．1 本合同在甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

　　11．2 本合同一式四份，以中文书就，甲、乙双方各执一份，另一份报雨城区国库科支付货款，另一份报雨城区**采购中心备案。

　　12．双方需要说明的其他事项

　　--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　　相关的合同范本·楼房买卖合同·软件买卖合同·二手车辆买卖合同·车位车库买卖合同·钢材买卖合同·木材买卖合同

　　签约方：

　　甲方单位： 乙方单位：

　　（盖章） (盖章）

　　甲方法定代表人 乙方法定代表人

　　或授权委托人： 或授权委托人：

　　（签章） （签章）

　　年 月 日 年 月 日

　　结算验收证明书

　　雨城区**采购中心：

　　兹证明雨城政采＿＿＿[ ]＿＿号采购履行完毕（合同编号：

　　YCZC[ ]_ 号），供应商所提供的货物（工程、服务）经 ____________

　　____________验收合格，请将货物（工程、服务）款￥：____________元（大写人民币 ____________ 佰＿拾____________万____________千____________佰____________拾____________元）支付给：____________。

　　收款单位：

　　开户行：

　　帐号：

　　购货单位：

　　供应商：（签字、盖章） 采购中心签章：

　　日期： 年 月 日

买卖合同 篇3

　　出卖人（甲方）：

　　买受人（乙方）：

　　根据中华人民共和国有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循自愿、公*和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条甲方出卖存量房的具体状况如下：

　　（一）存量房坐落在合肥市【区】【路】号幢室（车库等部位：），权属证号为：，类型：，用途：，结构：。

　　（二）建筑面积*方米（含【】【】面积*方米）。

　　（三）随存量房同时转让的设备（非存量房附属设备）及装饰情况（详见附件一）。

　　（四）甲方转让存量房的相关关系（包括抵押、租赁、相邻等其他关系）（详见附件四）

　　甲方已如实陈述存量房权属状况、设备、装饰情况和相关关系；乙方已对甲方上述转让的存量房具体状况充分了解，自愿买受该存量房。

　　第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述存量房转让价款为人民币计（大写）：仟佰拾万仟佰拾元，￥元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在本合同附件二中约定。乙方交付存量房价款后，甲方应开具收款凭证。

　　第三条甲、乙双方同意，甲方于年月日前腾空该存量房，并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起日内对存量房及其装饰、设备情况进行查验。查验后签订存量房屋交接书，并将存量房钥匙交给乙方即为存量房交付。

　　第四条甲方承诺，自本合同签订之日起至该存量房验收交接期间，凡已纳入本合同附件一的各项存量房装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按其价值元向乙方支付赔偿金。

　　第五条甲、乙双方确认，本合同签订之后日内，甲、乙双方共同向房产管理部门申请存量房转移登记手续。

　　第六条上述存量房毁损、灭失风险责任自该存量房交付之日起由乙方承担。

　　第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家有关规定缴纳税、费，由[甲方][乙方]交纳国家税、费元。存量房转让价款，应与合肥市“基准房价”接*，否则，应由房产管理部门给予确认，以确认的价款作为征收税费的依据。在上述存量房产权转移占有前未支付的物业管理、水、电、气、电讯等其他费用，在本合同附件三中约定。

　　第八条乙方未在本合同规定期限内支付转让存量房价款的，甲、乙双方同意按下列方式处理。

　　一、逾期未超过日的，乙方应按日向甲方支付本合同第二条约定存量房价款万分之的违约金，合同继续履行。

　　二、逾期超过日后，乙方未支付转让存量房价款给甲方的，甲方有权单方解除合同，乙方应按日向甲方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之的违约金。如果乙方愿意继续履行合同，经甲方同意，合同继续履行。

　　第九条甲方未按本合同第三条约定期限交接存量房的，甲、乙双方同意按下列方式处理。

　　一、逾期未超过日的，甲方应按日向乙方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之的违约金，合同继续履行。

　　二、逾期超过日后，甲方应按日向乙方支付本合同第二条约定转让存量房价款万分之的违约金。乙方解除合同的，甲方应自收到乙方解除合同通知到达之日起日内，退还全部已付款。如果甲方愿意继续履行合同，经乙方同意，合同继续履行。

　　第十条经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部分。本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。

　　第十一条甲、乙双方同意委托房产管理部门存量房资金托管中心分中心对存量房转让价款实行托管。本合同约定以外的，委托经纪机构办理的其他事项、权限，由甲、乙双方分别在《房地产经纪合同》中进行约定。

　　第十二条甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、[向合肥仲裁委员会申请仲裁]；

　　2、[依法向人民法院起诉]。

　　第十三条本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，一份、房产管理部门一份。

　　第十四条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

买卖合同 篇4

　　卖方________________________________(甲方)

　　买方________________________________(乙方)

　　双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订合同

　　第一条甲方按下表所列要求供货给乙方烟酒：

　　总计金额：__________。

　　第二条质量要求：甲方出售的商品必须符合国家标准、行业标准。

　　第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求付商品。

　　第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值1%偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金，若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

　　第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（1）项处理。 （1）申请仲裁委员会仲裁 （2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第六条其他约定事项：甲方所供酒水不得有假，如发现假酒属甲方所供，造成的一切损失由甲方承担。

　　第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附

　　则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　________年_______月_______日

买卖合同 篇5

　　合同编号：

　　签订地点：

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在*等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，共同遵守。

　　一、合同标的

　　1. 产品名称、型号、规格、方向、色泽、数量见下表：

　　2. 其他配置：

　　二、合同内容

　　1. 甲方负责向乙方制作、交付并提供安装本合同第一条所约定的上述产品(安装须在具备安装条件(门洞坚固规则统一)的前提下安装)。

　　2. 甲方向乙方交付的上述产品适用在乙方的工程名称是：在 。

　　三、质量技术标准 本合同甲方所提供 产品严格参照 技术条件生产，并经甲方检测合格，包装按甲方标准。

　　四、交(提)货时间及地点：

　　1. 甲方收到定金，并在接到乙方的供货计划书后开始组织生产和按照供货计划书的要求进行交货，乙方应给甲方留足合理的产品生产、交付和安装周期;如有任何变动，交货时间顺延。

　　2. 交货地点：;接货人：

　　五、运输方式：

　　1、 运输方式：□自提;□甲方送货，费用由 方承担;□甲方代办运输，费用由 方承担。

　　2、运输工具：□汽运;□火车运输;□船运;□其他。

　　六、付款方式：

　　略

　　七、甲方责任

　　1. 在保证甲方生产周期的前提下，按乙 方供货计划书供货及安装;

　　2. 与乙方共同落实洞口规格及开启方向，对不符合安装条件的门洞及时书面提出整改意见。

　　3.灵活;

　　4. 本合同产品自乙方验收合格之日起一年内，提供24小时售后服务，属甲方自身产品质量的问题，甲方免费维修，并确保两天内到现场解决所出现问题;

　　八、乙方责任：

　　1. 在保证甲方生产周期的前提下，向甲方出具书面的产品供货计划书;

　　2. 在货物到达约定的交货地点后验收，并有责任对货物采取妥善的保管措施;

　　2. 为甲方安装人员免费提供必要的工作面、作业用电和水、垂直运输、门洞补灰及放置材料的堆置场所，并由甲方自行管理;与第三方协调配合问题由乙方负责，甲方不再承担任何费用;

　　3. 乙方的门洞规格必须符合甲方的安装条件(门洞坚固规则，门洞规格大于合同约定产品规格1㎝~2㎝)，与甲方共同落实洞口规格及开启方向;在甲方门框安装完毕后，乙方立即补灰，以确保门框坚固不变形;

　　4. 产品安装验收合格后，其成品保护责任由乙方承担，若在成品保护过程中出现人为损坏情况，由乙方负责;禁止用腐蚀性物品清洗或擦拭产品;

　　5. 在多家施工队伍施工中，乙方应搞好*衡协调工作。

　　九、验收方式、验收期限及异议期限

　　1. 产品到达交货地点3日内，乙方应当对产品的品牌、型号、规格、方向、色泽、数量等情况进行清点和验收，5日内乙方不进行验收的，视为乙方确认甲方提供的产 甲方应严格按合同约定提供符合合同规定的产品，承诺安装后产品表面良好、开关品合格。

　　2. 产品安装完毕后3日内，乙方应当进行对产品安装情况进行验收，5日内未进行验收的，视为乙方确认甲方安装的产品合格。

　　3. 乙收如发现产品或安装存在质量问题或产品配置不齐应立即提出，否则甲方将视所交付产品的质量及配置符合合同要求。

　　4. 乙方对甲方交付的产品提出质量异议期的时间为收到该批产品之日起的5日内。

　　十、违约责任

　　1. 甲方未能按本合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装的，每迟延一日，按该批次产品总金额的2承担违约金;

　　2. 乙方未按合同约定时间付款，每迟延一日，按未能按期付款金额的2承担违约金，并有权单方解除本合同;未按期验收的，每迟延一日，按该批次总金额的2承担违约金。

　　3. 甲、乙双方任何一方因违约导致本合同不能履行的，应按本合同的约定承担违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

　　十一、附则

　　1. 解决合同纠纷的方式：双方应先友好协商;协商不成时，应向起诉。

　　2. 本合同的实际履行地在甲方所在地。未尽事宜，由双方协商确定，作为本合同之附件。

　　3. 本合同仅供甲方销售其自行制作的美心系列门产品使用。

　　4. 本合同一式份，甲方份，乙方

　　十二、其它

　　1. 相同材质装饰套，如因现场原因不能安装，价格不变;

　　2. 在双方未办理验收手续前，乙方提前使用或擅自动用，造成门体、配件损坏，由乙方自行负责;

　　3. 除质保金外的所有款项结清后，甲方应将产品钥匙、保修单交付乙方，由乙方按规定填写后交予住户。

　　4. 本合同所约定的产品所有权自乙方付清全部价款时发生转移;但乙方未履行支付价款的，标的物属于甲方所有;

　　5. 本合同有效期限为一年，自本合同签订之日起到年日止。

　　甲 方 乙 方

　　单位名称(公章)： 单位名称(公章)： _______

　　代 理 人： 代 理 人： ______________

　　电 话： 电 话： ______________

　　传 真：

　　地 址：

　　开户银行： ________

　　帐 号： _______

　　年 月 日

　　传 真： ______________

　　地 址： ______________

　　开户银行： ______________

　　帐 号： ______________

　　年 月 日

买卖合同 篇6

　　根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规，双方本着*等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

　　第一条

　　本合同当事人双方：

　　出让人(甲方)：___________

　　住址：

　　电话:________________________;

　　受让人(乙方)：___________

　　住址：

　　电话:________________________。

　　第二条甲方确保：其已合法拥有出让土地使用权，并同意将本合同约定土地的使用权转让给乙方;乙方确认：自愿以有偿方式取得该土地使用权。

　　第三条甲方出让给乙方的土地位于________，出让土地面积为___________，出让土地编号为____________，出让土地四至及界址点座标见附件。

　　第四条土地费按每亩______________元计算,总额为_____________，大写_______________，甲方同意在___年___月___日前将出让土地交付给乙方。土地费由乙方向甲方一次性付清。

　　第五条本合同项下的土地使用权为永久转让，无年期限制。

　　第六条甲方保证该土地使用权没有任何纠纷或其他权利限制，若发生买卖前已经存在的任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应的法律责任，给乙方造成经济损失的，由甲方负责如数赔偿。

　　第七条双方均应按照诚信原则履行合同。任何一方违约，均应向另一方支付转让总额_________%的违约金，还应赔偿对方实际发生的所有经济损失。

　　第八条其他未尽事宜及国家政策变化需做调整的由双方协商共同做出补充规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第九条甲乙双方均应认真履行本合同各项条款，如发生争议或纠纷，双方应协商解决，协商不成时，则在本合同签订地人民法院通过诉讼方式解决。

　　第十条本合同自双方签订之日起生效。本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份，市国土资源局执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

买卖合同 篇7

船舶买卖合同

合同编号：___________

甲方（买方）：_____________________________________

法定住址：_________________________________________

法定代表人：_______________________________________

职务：_____________________________________________

委托代理人：_______________________________________

身份证号码：_______________________________________

通讯地址：_________________________________________

邮政编码：_________________________________________

电话：_____________________________________________

乙方（卖方）：_____________________________________

法定住址：_________________________________________

法定代表人：_______________________________________

职务：_____________________________________________

委托代理人：_______________________________________

身份证号码：_______________________________________

通讯地址：_________________________________________

邮政编码：_________________________________________

电话：_____________________________________________

买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，本着自愿、*等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就有关_________（船名）船的买卖事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、买卖标的

船名：____________________________________

船型：____________________________________

船籍：____________________________________

船级：____________________________________

总长：____________________________________

船宽：____________________________________

船深：____________________________________

总吨：____________________________________

净吨：____________________________________

载重吨：__________________________________

建造厂家：________________________________

建造年月：________________________________

登记号：__________________________________

登记地点：________________________________

登记吨位：________________________________

二、质量要求

1．卖方向买方出售的船舶，其质量必须符合交通管理部门制定的船舶标准；

2．卖方保证出售船舶所具的性能与说明书相符，并须在交付前先行试航，以证明其性能。

3．卖方保证其出售的船舶不存在不适航或其他妨碍、可能妨碍交通安全或污染、可能污染水域的情形；

4．卖方保证其拥有本合同下的标的船舶的全部产权，并保证该船舶不在光船租约下。

三、价款

本合同标的船舶的价款为_________元。

本合同结算货币为□人民币□美元□英镑□欧元□_________。

四、保证金

为了确保本合同的严格履行，买方应在合同签订日后的_________日内支付合同价款百分之_________的保证金。该保证金应以银行汇票方式汇到卖方指定的帐户（户名：_________开户行：_________帐号：_________）。

五、付款方式

买方在本合同签订后，按照第_________种方式，如期足额将船款支付给卖方。

1．本合同签订之日起_____日内，一次性支付全部船款，合计_________元，大写__________________，保证金可抵作船价款。

2．分期付款：

（1）本合同签订之日起_____日内，支付合同价款的百分之______作为预付款。合计_________元（大写：__________________）。预付款可以抵作船价款。

（2）船舶交付之日起_____日内，支付合同价款的百分之______，合计_________元（大写：__________________）。

（3）交船手续办理完毕之日起_____日内，支付合同价款的百分之______，合计_________元（大写：__________________）。

六、船舶检查

1．买方有权查阅船上的船级记录，并在__________________（时间）内宣布是否予以承认。

2．卖方应在______年_____月_____日在__________________（地方）为买方安排船舶检查。

3．买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。在不延误船舶正常营运的前提下，卖方应尽可能为买方看验船提供方便。

4．买方检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，应退还保证金，本合同宣告无效。

七、交接船舶

1．船舶在_________________________地点进行交接。

2．移交时间为_________年_________月_________日。

3．卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

4．船舶按买方看验船时的状况移交，自然损耗除外。交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同自行解除，卖方应将买方已付款项全额如数退还；交船前，倘若船舶发生部分损害，卖方应将船舶恢复至买方看船时的状况。买方应给卖方合理的恢复原状的修理时间。

5．为方便船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由买方检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至买方对上述水下部分完全满意为止。

6．船舶在坞期间，在买方的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，卖方应自费将其新换或修复直至买方完全满意为止。尾轴的抽出和换新之费用由买方承担。

7．倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，则与船舶进出坞有关的费用包括验船师费均应由卖方承担。

8．卖方确认收到全部船款后，双方即签订交接协议书。交接协议书经双方授权代表签署并加盖公章后，该轮产权正式移交给买方。卖方全体船员立即离船，船员离船后的食宿和回程的费用由买方承担，并负责安排将船员送回。买方同意付船员补贴每位_________（币种）_________元。

八、文件交付

1．交船时，卖方应将现有的船检证书及船舶技术图纸无偿提供给买方。若买方提出要求，卖方应将其现有的船舶的其它技术档及时交给买方。船舶的船籍证书、船舶的所有权证书、电台执照、船舶签证? ⒑９丶喙鼙 ⒑胶Ｈ罩尽⒙只?罩尽⒂?酥ぁ⒆畹桶踩?湓敝な椤⒃齑??峁┑母寐值奈刃约扑闶椤⒋?胺烙臀奂苹?虸SM档（如有）等应由卖方收存取回，但买方有复印的权利（船舶油污计划和ISM档不提供复印）。

2．交船时，卖方应将下述文件递交给买方：

授权书；

普通商业发票（不含增值税），卖方应在交船后______日内办妥船舶在原登记机关的注销登记。

3．同时，买方应将下述文档递交给卖方：

营业执照复印件；

授权书；

买方办理船舶登记所在登记机关名称、地址、传真、电话、联系人和邮政编码。

九、备件和燃料

船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖方移交给买方。属于卖方专用的船上图书、数据表格和文件等不包括在内，船员的私人行李和物品也不包括在内。

船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。本条款下的付款时间、地点和币制与合同价款的支付相同。

十、保护

卖方保证其对出卖船舶享有所有权或处分权，船舶在移交前没有任何船舶优先权、船舶抵押权及其他随船债务；并承诺交船后若因该船移交前的随船债务发生第三人对船舶提出主张，而导致纠纷的赔偿、费用、开支等均由卖方承担。

十一、费用负担

船舶交付前所发生的包括雇佣人员薪资，船员分红、税赋及其他债务等各项费用由卖方承担；船舶交付后所发生的与购买和登记有关的税、费以及其它开支等各项费用由买方承担。在船舶进行交易时，费用有买方承担。

船舶移交后，卖方应向原船舶登记机关办理船舶注销登记；买方应办理船舶所有权登记。登记费用各自承担。

十二、违约责任

1．若买方未能按时支付保证金，卖方有权解除合同。买方应承担卖方因此遭受的损失和按年利率_________%计算的全部损失费用的利息；在支付保证金后，若买方决定不再购买该船，并拒绝支付船款，卖方有权没收保证金；若买方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的规定支付购船价款，卖方有权解除合同，保证金及其利息归卖方所有。若保证金及其利息收不足以弥补卖方损失，买方还应赔偿卖方因此遭受的损失费用。

2．若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续，或未能办理船舶注销手续，买方有权解除合同。卖方收到买方解除合同通知后，应在 _________个银行工作日内退还所收到全部船价款（包括保证金）及按年利率_________%计算的利息；若买方按合同规定支付保证金和船款，卖方违约拒绝出售该船，买方有权获得船款保证金的两倍赔偿。

十三、合同的解除

本合同在下列任一情形下解除：

1．合同期限届满，双方不再续签本合同；

2．双方通过书面协议解除本合同；

3．因不可抗力致使合同目的不能实现的`；

4．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

6．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；

7．__________________________________________________________。

十四、保密

双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

十五、通知

1．根据本合同，需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__________________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2．各方通讯地址如下：________________________________________。

3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十六、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出 ______天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

十七、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

十八、争议的处理

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由双方提交_________仲裁委员会进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由_________指派。

仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。 仲裁费用由败方承担。

仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

十九、不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后___日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、**，**行为或法律规定等。

二十、合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易*惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除

篇二：船舶买卖协议书

船舶买卖协议书

甲方：湘益阳机5089（船舶所有人钟和*）

身份证号码：

乙方：

身份证号码：

本着公*公证原则，经双方协商达成如下协议：

1、甲方自愿将一艘甲板船（船长米，船宽深米，总吨 吨）卖给乙方，计人民币叁拾捌万捌仟元整（388000.00元）。船舶登记号： ，船舶识别号： 。

2、甲方无偿为乙方办理船舶注销证明书，中华人民共和国营运证注销证明书，船舶检验注销证明书。

3、甲方在湘益阳机5089号所有的债权债务由甲方承担。

4、由甲方将船舶送行至沅江港，再将船舶交至乙方，行驶途中一切问题由甲方负责。其燃油费用由乙方负责。

5、船上所有设备和设施现场移交。

6、乙方预付合同保证金甲方收到保证金后该船舶的设备设施及该船舶的配置不得拆除或损坏，乙方于天内付该船舶购买款 元给甲方，甲方收到款项后，内办理好注销手续，待甲方办理好该船舶的注销手续后，乙方在启航离开益阳前付清全部余款。

7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。签字生效。

甲方： 乙方：

年月日

买卖合同 篇8

　　一、订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息。

　　订立合同前应对对方的法律地位、经营范围、资信状况以及*期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解。

　　二、对代理人签订合同应对其代理权进行了解。

　　对于对方业务员或经营管理人员代表其单位订立的合同，应注意了解对方的授权情况，包括授权范围、授权期限、所开立介绍信的真实性，对非法定代表人的高级管理人员，如副总经理、副董事长等，应了解其是否具有代表权。

　　三、注意提高具体业务人员及领导人的素质

　　在合同订立过程中许多漏洞的出现是由于经办人员对业务不熟悉，对相关法律法规不了解所致，因此应注意提高业务人员及领导人员的业务能力及素质，熟悉本行业的业务情况切实反映和保护自己的利益。掌握本行业相关法律法规，了解法律是否对该交易行为有禁止或限制性规定。对专业性较强的合同可以让律师等法律专业人员提供帮助。

　　四、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。

　　我国《合同法》虽然允许采用书面形式、口头形式和其他形式，但因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为避免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。同时订立合同时应尽量参照合同范本，并结合具体情况订立。内容应尽量详尽、明确。我国工商行政管理机关颁布有标准的合同范本可以进行参照。若有条件可以由工商行政管理机关对合同进行鉴证。一方面可以对内容进行把关，另一方面也可以增强合同的严肃性和可信度。

　　五、对恶意履行的防范。

　　对合同进行恶意履行的情况非常复杂，但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。如，对对方当事人的资信有所怀疑，应尽可能要求对方提供担保。另外在合同履行中出现问题，应积极主张自己的权利，并保留相关证据。积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利，以免因超过诉讼时效而蒙受损失。

　　六、对用支票进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。

　　防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。

买卖合同 篇9

　　甲方：____

　　乙方：____

　　丙方：____

　　经各方友好协商，本着*等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

　　一、地块概况

　　1、该地块位于 __________，土地面积为__________*方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有 土地使用证。

　　2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

　　二、转让方式

　　1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

　　2、土地的转让价为__________万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费]，转让总价为人民币__________万元。

　　3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元 ，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议， 取得该土地的国有土地使用证后____个工作日内支付。

　　4、为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地 使用权面积为__________*方米(详见成国用( )字第__________号和成国用( )字第__________号)，抵押担保的范围与 甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至 乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

　　5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

　　三、违约责任

　　1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能 取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

　　2、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

　　3、甲方应对乙方承担连带责任。

　　四、其他

　　1、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

　　2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

　　3、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

　　5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

　　6、本协议一式六份，三方各执两份。

　　甲方(盖章)：____

　　代表：____

　　乙方(盖章)：____

　　代表：____

　　丙方(盖章)：____

　　代表：____

　　____年____月____ 日买卖合同该怎么签订

　　合同名称

　　(产品名称)采购合同(实用于原料、设备采购)

　　签定目的

　　为了增强买卖双方的责任感，实现各自的经济目的，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　合同主体

　　甲方(买方)：(公司名称)

　　乙方(卖方)：(公司名称)

　　主要内容

　　第一条 产品的名称、品种、规格和质量。

　　第二条 产品的数量和计量单位、计量方法。

　　第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

　　第四条 产品的交货单位，交货方法、运输方式、到发地点

　　第五条 产品的交(提)货期限。

　　第六条 产品的价格与货款的结算。

　　第七条 验收方法。

　　第八条 对产品提出异议的时间和办法。

　　第九条 乙方的违约责任。

　　第十条 甲方的违约责任。

　　第十一条 合同争议的解决方式。

　　第十二条：合同生效时间。

　　五、双方签字(盖章)

买卖合同菁选（扩展2）

——买卖合同菁选

【精华】买卖合同范文集合8篇

　　在不断进步的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的买卖合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

买卖合同 篇1

　　买方： 合同编号： 签订地点：

　　卖方 签订时间：月 日

　　提示：本合同适用于化肥(农药)生产商与销售商之间，或经销商与种植户之间进行的大额交易。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、 标的、数量、价款及交(提)货时间

　　二、 质量标准：□国家标准 □行业标准 □企业标准

　　三、卖方应出示的相关证件：《营业执照》复印件、《肥料(农药)登记证》复印件、《生产许可证》或批准文件复印件、《代理销售授权书》复印件、《备案登记号》、《经营许可证》复印件。

　　四、交(提)货时间、地点：交(提)货时间为 年 月 日，交货地点为 五、发运方式、运费负担：用 运输，运费由 方负担。

　　六、付款方式及期限：买方应在 年 月 日前以 ((汇款或汇票、现金)向卖方支付(□定金/□预付款) 元，剩余价款应在 年 月 日前付清。

　　七、 验收：买方应在卖方交货后 日内进行验收。产品包装和标签内容应符合产品标准和国家有关规定。

　　八、违约责任：

　　1、化肥(农药)经验收不符合第一条或第七条要求的，买方有权要求补足、换货或退货。

　　2、化肥(农药)不符合第二条质量标准的，买方有权要求退货，并要求卖方赔偿损失。

　　3、一方迟延交货或迟延支付价款的，应每日按照迟延部分价款 %的标准向对方支付违约金。

　　九、合同争议的解决方式： 本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决;协商不成的， 按下列第 条方式解决：

　　1、提交 仲裁委员会仲裁：

　　2、依法向人民法院起诉。

　　十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　十一、其他约定：

　　本合同一式二份，双方各执一份;合同副本一份，送 备案。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

买卖合同 篇2

　　出卖方：＿＿＿＿＿

　　（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿

　　（身份证）（护照）（营业执照号码）：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿

　　邮政编码：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿

　　买受方：＿＿＿＿＿

　　（本人）（法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿

　　（身份证）（护照）（营业执照号码）：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿

　　邮政编码：＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿

　　第一条 房屋的基本情况

　　出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于＿＿＿＿＿；位于第＿＿＿＿＿层，共＿＿＿＿＿（套）（间），房屋结构为＿＿＿＿＿，建筑面积＿＿＿＿＿*方米（其中实际建筑面积＿＿＿＿＿*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿＿*方米），房屋用途为＿＿＿＿＿；该房屋*面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二；（房屋所有权证号、土地使用权证号）（房地产权证号）为＿＿＿＿＿。

　　第二条 房屋面积的特殊约定

　　本合同第一条所约定的面积为（出卖方暂测）（原产权证上标明）（房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。

　　该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±＿＿＿＿＿％（不包括±＿＿＿＿＿％）时，房价款保持不变。

　　实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±＿＿＿＿＿％（包括±＿＿＿＿＿％）时，甲乙双方同意按下述第＿＿＿＿＿种方式处理：

　　1.买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天内将买受方已付款退还给买受方，并按＿＿＿＿＿利率付给利息。

　　2.每*方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三条 土地使用权性质

　　该房屋相应的土地使用权取得方式为＿＿＿＿＿；土地使用权年限自＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为＿＿＿＿＿；该房屋买卖后，按照有关规定，买受方（必须）（无须）补办土地使用权出让手续。

　　第四条 价格

　　按（总建筑面积）（实际建筑面积）计算，该房屋售价为（ 币）每*方米＿＿＿＿＿元，总金额为（ 币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。

　　第五条 付款方式

　　买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金（ 币）＿＿＿亿＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整，并应于本合同生效之日起＿＿＿＿＿日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行约定。

　　第六条 交付期限

　　出卖方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起＿＿＿＿＿日内，将该房屋付给买受方。

　　第七条 买受方逾期付款的违约责任

　　买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿计算。逾期超过＿＿＿＿天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权按下述第＿＿＿＿种约定，追究买受方的违约责任。

　　1.终止合同，买受方按累计应付款的＿＿＿＿＿％向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。

　　2.买受方按累计应付款的＿＿＿＿＿％向出卖方支付违约金，合同继续履行。

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第八条 出卖方逾期交付房屋的违约责任

　　除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿个月内按＿＿＿＿＿利率计算；自第＿＿＿＿＿个月起，月利息则按＿＿＿＿＿利率计算。逾期超过＿＿＿＿＿个月，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权按下列第＿＿＿＿＿种约定，追究出卖方的违约责任。

　　1.终止合同，出卖方按买受方累计已付款的＿＿＿＿＿％向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

　　2.出卖方按买受方累计已付款的＿＿＿＿＿％向买受方支付违约金，合同继续履行。

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第九条 关于产权登记的'约定

　　在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起＿＿＿＿＿天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付

　　款的＿＿＿＿＿％赔偿买受方损失。

　　第十条 出卖方保证

　　在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由出卖方承担全部责任。

　　第十一条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由出卖方向国家交纳，契税由买受方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按**的规定由甲乙双方分别交纳。

　　第十二条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

　　第十三条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十四条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由苏州仲裁委员会仲裁。

　　第十五条 本合同（经甲、乙双方签字）之日起生效。

　　第十六条 本合同连同附表共＿＿＿＿＿页，一式＿＿＿＿＿份，甲、乙双方各执一份，＿＿＿＿＿各执一份，均具有同等效力。

　　出卖方（签章）：

　　出卖方代理人（签章）：

　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　买受方（签章）：

　　买受方代理人（签章）：

　　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

买卖合同 篇3

　　销货方： （甲方）签约地点：

　　购货方： （乙方）签订时间：

　　双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法规，本着*等自愿，互惠互利的原则，充分友好的协商如下协议：

　　第一条 经购销双方协商，必需履行本合同条目。本合同中的未尽事宜经双方协商需填补的条目可另行谈书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等合同的效力。

　　第二条 合同签定后，不得私行变换解除。如甲方遇不可抗拒的因素，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商赞成后，可予变换或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变换通知单”寄给对方，并准备好变换或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格出产的商品，在放置出产后，双方都需严酷执行合同。如需变换，由此而发生的损失等，乙方承担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失甲方承担。

　　第三条 成交单中的商品价钱，由双方当事人商经商议定，或以国家定价抉择。 在签定合同时，确定价钱后，可以暂定价钱成交，上下幅度双方商定。

　　第四条 运输体系及运输费用等费用，由双方当事人协商抉择。

　　第五条 各类商品质量尺度，甲方严格执行合同划定的质量尺度，保证商品质量。

　　第六条 商品包装，必需*稳，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有非凡要求，双方应具体合同中注明，增添的包装费用，由乙方承担。

　　第七条 商品调拨，应做到*衡、实时。对合同期内的商品可考虑按3 ∶3 ∶4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所划定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数目较少的品种，可一次发货。

　　第八条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具，到达站（港）承运所发货运，力争装足容量或吨位，以节约费用。如一方需要变换运输路线、工具、达到站时，应实时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再打点发运，由此而影响合同日期，不以违约处理。

　　第九条 商品从甲方承运到乙方部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的物件丢失、贫窭、残损等责任事情，由乙方负责向承运部门交涉抵偿，需要甲方协助时，甲方应积极供给有关资料。乙方在领受商品时发现问题，应实时向承运部门索取划定的记实和证实并当即具体搜检，实时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同业，货到后，乙方可先向承运部门具结领受，同时当即通知甲方，甲方在接到通知后5 日内回复；属于多发、错运商品，乙方应做好具体记实，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自己先用，由此而发生的一切费用由甲方承担。

　　第十条 商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到一个月内（珍贵商品在7 天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出。发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方配合研究，明晰责任，损失

　　第十一条 商品货款、运杂费等金钱的结算，购销双方应商定结算的具体划定，商定适宜的结算体系。货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明或先收款后付货。

　　第十二条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支出违约金。因违约使对方蒙受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支出抵偿金以抵偿其差额。如违约金过度高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求当地法院或者仲裁机构予以恰当削减或者增添。

　　1.甲、乙双方所签定的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支出违约合同货款总值 ％的违约金。但遇双方协商装卸变换或解除合同手续的，不按违约处理。

　　2.自提商品，甲方未能按期发货，应负过时交货责任，并承担乙方因此而损失的出费用；乙方未按期提货，应按双方商定的有关延期付款的规定，按过时提货部门货款总值计算，向甲方偿付过时提货的违约金，并承担甲方由此而支出的保管费用。

　　3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内由此支出的费用，应由甲方承担，乙方过时付款的，应按照双方协商时付款的约定，向甲方偿付过时付款违约金。

　　4.对应偿付的违约金，抵偿金，保管、调养费用和各类经济损失等，应在明晰责任后，10天内自动汇给对方，否则，按过时付款处理，但任何双方如有樾位得自行用扣发货色或扣付货款充抵。

　　第十三条 甲、乙两方履行合同，发生纠缠时，应实时协商解决，协商不成时，任何一方均可向当地人民法院或仲裁机构进行裁决。

　　第十四条 本合统一式份，甲、乙双方各执份。

　　第十五条 本合同经双方签订签章后，依法生效，有效期为 年，期满双方如无续签意向的，合同自动解除。凡涉及日期的，按收件人签收日期为准。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　住 所： 住 所:

　　电 话： 电 话：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月日

买卖合同 篇4

　　甲方：朗其贵，男，傣族，1969年2月出生，现在芒章乡芒章村芒章村民小组居住。

　　乙方：芒章乡宝石村委会崩东村民小组。

　　经甲乙双方在*等互利的前提下商议决定，甲方同意将自己承包水田的2.4亩面积使用权转让给乙方，并达成如下协议：

　　一、 转让土地四至界限及面积

　　转让水田位置在芒章至盏西交通要道西侧（公路下）， 在要道边甲方水田。东至芒章至盏西交通要道为界；南至屈波东承包水田为界；西至朗其贵承包水田（蔗区路）为界；北至杨生荣承包水田为界。转让面积为2.4亩。

　　二、 土地转让方式：永久性

　　三、 转让价款及支付方式

　　土地转让价为：每亩柒万捌仟壹佰元人民币（78100元/亩）； 该宗土地总价为：2.4×78100=187440（壹拾捌万柒仟肆佰肆拾元）；

　　付款方式：分期付款

　　20xx年7月份14日，付给贰万贰仟伍佰元整（22500.00元）；20xx年7月30日付款：陆万肆仟玖佰肆拾元（64940.00元）；从20xx年6月3日至20xx年1月21日已共付89900元；20xx年4月30日前付清剩余部分转让款。即拾万元（100000.00元）。

　　付款凭据于甲方签收收据为准。

　　四、甲乙双方责任

　　1、 自签订合同之日起，土地使用权归乙方，甲方无权干涉乙方对土地的使用权。

　　2、 如有土地纠纷，由甲方全权负责解决，与乙方无关。 若甲方非法干预乙方使用权，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，则处罚违约金计本合同转让费用加乙方后续所投入资金50倍赔偿。（除国家征用外）

　　3、 村组管理费由甲方支付，乙方在办理该宗土地使用手续时费用由乙方承担。

　　五、 其他约定事项

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，村民小组存档一份。

　　六、 此合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　合同甲乙双方约定的其他事项

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。望甲乙双方及子孙后代共同遵守。

　　甲方（出让方）签字：

　　乙方（受让方）签字：

　　二○xx年 月 日

买卖合同 篇5

　　立合同人：

　　卖方(甲方)：姓名___________身份证号码_________

　　买方(乙方)：姓名(或名称)____________

　　身份证号码(或法人代码证号码、营业执照号码)_____________

　　甲、乙双方经协商一致，就房改房买卖达成如下协议：

　　一、本合同中“房改房”是指________________________(已购公有住房、经济适用住房、按房改政策由个人集资建设的住房)。

　　二、甲方自愿将位于_____________________________第_____栋________单元_______楼_______号的已购房改房出售给乙方。该房屋系_______结构，建筑面积_____________*方米，房屋所有权证号码为___________________。乙方已对甲方所要出售的房改房做了充分的了解并愿意购买该房改房。

　　三、甲、乙双方议定上述房改房的成交价为人民币(大写)_________________(￥_________元)，单价为每*方米_________元。

　　四、双方商定的付款及交房方法、期限：________________________________________________________________________________。

　　五、甲方保证该房改房符合《岳阳市房改房上市交易管理办法》规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形。本合同签订前有关该房屋的产权或债权债务纠纷，概由甲方负责处理，承担责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　六、房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。

　　七、乙方所购买的房改房仅作居住使用，乙方未经有关主管部门批准不得擅自改变房屋的结构和用途。

　　八、甲方缴付的住房共用部位、共用设施设备维修基金的结余部分不予退还，随同房屋产权过户转移给乙方。

　　九、本合同生效以后，甲、乙双方应在规定的期限内，向房地产产权登记机关申请办理权属转移变更登记手续。

　　十、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理上述房地产过户及权属登记手续所需缴纳的税费。

　　十一、其他约定：

　　十二、乙方逾期付款的违约责任(自行约定)___________________________________________________________________________。

　　十三、甲方逾期交付房改房的违约责任(自行约定)____________________________________________________________________。

　　十四、其他违约责任：依照法律规定和本合同约定承担。

买卖合同 篇6

　　购货单位：_________(以下简称甲方)

　　供货单位：_________(以下简称乙方)

　　第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。

　　第二条产品包装规找范文就来格及费用_________

　　第三条验收方法______________

　　第四条货款及费用等付款及结算办法___________

　　第五条交货规定

　　1.交货方式：______

　　2.交货地点：______

　　3.交货日期：______

　　4.运输费：_______

　　第六条经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。

　　(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。

　　(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。

　　(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2.甲方应负的经济责任

　　(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。

　　(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

　　(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。

　　(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。

　　(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损找范文就来失和运输费用及罚金。

　　第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。

　　第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。

　　第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

　　第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第种方式处理(未作选择的，视为选择1)：

　　1、提交清远仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　第十三条本合同(二手工程机械买卖合同)自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条本合同(二手工程机械买卖合同)在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

　　第十五条本合同(二手工程机械买卖合同)一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

　　订立二手工程机械买卖合同人：

　　甲方：______(盖章)乙方：____(盖章)

　　代理人：_____(盖章)代理人：___(盖章)

　　负责人：_____(盖章)负责人：___(盖章)

　　地址：________地址：______

　　电话：________电话：______

　　开户银行、帐号_____开户银行、帐号____

　　____年__月__日

买卖合同 篇7

　　买方： (以下简称甲方)

　　卖方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

　　第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

　　车号： 颜色：

　　产地： 型号：

　　发动机号码： (拓印粘贴)

　　底盘 号码： (拓印粘贴)

　　第二条：甲方向乙方支付车款人民币 万元。包括三部分：

　　定金、第一笔车款和其余部分车款。

　　第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金 万元，三日内再支付第一笔车款现金 万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

　　第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

　　第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

　　第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

　　第七条： 乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

　　第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授权签字人)：

　　证件号码：

　　住址：

　　年 月 日

　　乙方(授权签字人)：

　　住址：

　　证件号码：

　　年 月 日

买卖合同 篇8

　　卖方：____________________（以下简称甲方）

　　住所：________________________________________邮政编码：____________________

　　卖方一（丈夫）：____________________卖方二（妻子）：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　身份证号：____________________身份证号：____________________

　　买方：____________________（以下简称乙方）

　　住所：________________________________________邮政编码：____________________

　　买方一（丈夫）：____________________买方二（妻子）：____________________

　　联系电话：____________________联系电话：____________________

　　身份证号：____________________身份证号：____________________

　　为房屋买卖有关事宜，依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，甲方自愿把下列房屋卖给乙方所有，订立合同如下，以资共同信守执行。

　　第一条房屋状况

　　房屋地址：________________________________________

　　幢号：_________室号：_________套（间）数：_________建筑结构：_________

　　总层数：_________产权证号：_________用途：_________

　　建筑面积（*方米）套内建筑面积（*方米）

　　该房屋的土地使用权取得方式“√”：出让（）划拨（）（以上项目请按《房屋所有权证》填写）

　　第二条产权状况

　　甲方首先确保该房产为甲方所有、产权明晰，手续齐全合法，土地产权清晰，市政规划不受影响，不存在单位房屋侵权、不存在房产查封冻结、不存在继承人共有、不存在家庭共有、不存在交易时租赁等情况，产权清楚无纠纷、无抵押、无设定他项权力，若有问题由甲方负责解决，并承担由此产生的全部责任。

　　交易后如发现产生于该房屋及其附属物所有权转移之前的有关产权、债权、债务等的纠纷仍由甲方承担一切责任。

　　第三条房屋价款与付款方式

　　甲乙双方商定成交总价款为人民币：_________元（大写：_________）在履行房产交易时，待甲乙双方到房产交易单位办理完房产过户手续后3日内，乙方一次性将房款付给甲方，甲方收到房款时应立收据以此作证。

　　第四条过户及交接房事宜

　　甲方应在本合同签定之日起30天内协助乙方办理完房产过户手续。乙方房款付清后，甲方要确保在年月日前将上述房屋交付给乙方。

　　第五条户口迁移事项

　　甲方应在年月日前将该房产内的户口迁出。

　　第六条税费分担

　　在办理交易手续时，甲乙双方应提交所有相关证件，遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的各项费用，经双方协商，除了违反国家法律法规和政策规定由甲方负担的费用外，由乙方支付。

　　第七条违约责任

　　本合同经甲乙双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如乙方：

　　1、未按第三条规定履行付款义务；

　　2、未按第四条规定履行交接房事项；

　　均视为乙方违约，在继续履行合同的同时需向甲方承担违约责任，支付违约金人民币元（大写：_________）并赔偿相应损失。

　　第八条其它约定

　　一、甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，甲方保证所交付房屋的质量基本与口头承诺一致，房屋的主体工程不出现重大的质量问题，即墙体、屋顶、地板*整无裂缝，水电线路畅通正常，下水道无堵塞，大阳能、卫生间、电话线等设施能正常使用。

　　二、甲方将产权转让给乙方的同时要确保该房屋占用范围内土地使用权、公共维修基金都同时转让。

　　三、甲方确保结清房主年月日之前的各种费用，即物管费、煤气费、水电费、垃圾清理费等。

　　四、甲方的油烟机、卫生间浴霸、照镜、毛巾架、墙柜等基本设施留给乙方使用。

　　五、本合同共贰页，一式叁份，甲、乙双方及房管部门各壹份。

　　备注：双方愿按国家规定各自交纳相关税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决；协商解决不成时，双方愿依法向管辖地人民法院起诉。

　　甲方（签名并盖章）：_________

　　乙方（签名并盖章）：_________

　　_____年____月____日

买卖合同菁选（扩展3）

——买卖合同菁选

【推荐】买卖合同模板集锦五篇

　　随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的买卖合同5篇，欢迎阅读与收藏。

买卖合同 篇1

　　卖方(以下简称甲方)：

　　姓名： 身份证号码：

　　共有人姓名： 身份证号码：

　　买方(以下简称乙方)：

　　姓名： 身份证号码：

　　共有人姓名： 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的房产事宜，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　第一条：房屋基本情况

　　甲方房屋位于__________市___________区_____________小区________栋______室的房产出售给乙方。登记房屋面积____________*方米，另送地下室________*方米，房屋结构为________________，户型为____室___厅，房地产权证号为。 甲方保证此房产一切情况介绍属实，承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷，同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人同意出售。如出现权属或经济纠纷，或同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人不同意等情况，由甲方负全部责任，并赔偿乙方损失。

　　乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。

　　第二条：成交价格及付款方式

　　甲、乙双方同意上述房产的成交总价格为：人民币___________元(大写：______拾_____万______仟______佰______拾______元整)。

　　本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 _________元(大写：_____万元整)作为购房定金。 剩余房款人民币____________元整(大写：______拾_____万______仟______佰______拾______元整)于产权交割完毕后

　　第三条：房屋的过户与交付

　　签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线、通信等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。

　　甲方应当于乙方支付尾款后____________________日向乙方交付房屋。交付时，甲方确保本合同项下的房产水、电、排水、家用电器等设施完好、畅通可正常使用。

　　第四条：违约责任

　　本合同生效后，未经双方协商一致达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同。如需变更本合同条款或就未尽事项签署补充协议，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。

　　本合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在10日内将乙方的已付款(不计利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的10日内将双倍定金及已付款返还给乙方。

　　甲方未按约定时间办理房屋过户，经乙方书面通知甲方10日内办理，逾期不办理的，乙方有权解除合同，并要求返还双倍定金，退还已付款及同期银行利息。

　　第五条：争议解决

　　甲、乙双方就本合同的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商方式解决。未能通过友好协商解决的争议，可向人民法院提起诉讼。

　　本协议的有效性、解释、履行和争议解决应适用中华人民共和国现行法律、行政法规之规定。

　　第六条：其他事项

　　本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同 篇2

　　出卖人（以下简称甲方）：

　　身份证号：

　　法定代表人或负责人（单位产须填写）：

　　委托代理人： 身份证号：

　　买受人（以下简称乙方）：

　　营业执照：

　　法定代表人或负责人（单位产须填写）：

　　委托代理人： 身份证号：

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在*等、自愿、公*、协商一致的基础上就存量房买卖事宜达成如下协议：

　　一、房屋权属情况

　　1、甲方自愿将坐落在太原市 金刚堰路72号1幢三单元1层1号 建筑面积为：93。37㎡ ，《房屋所有权证》证号： S0707398 房屋性质为 住 宅 的自有房屋出售给乙方。

　　2、 房屋租赁情况：无租赁【 √ 】 ； 买受人为该房屋承租人【 X 】 。

　　二、成交价格、付款方式

　　（一）经甲乙双方协商一致，该房屋成交价格为人民币（小写）元（大写） 捌拾壹万元整 。买受人在签订本合同的同时支付定金人民币（大写） 伍万元整 。

　　（二）买受人采取第 2 种方式付款。

　　1、自愿委托太太市房地产交易市场办理资金托管。（建设使用）

　　2、自原放弃托管，自行交割，责任自负。乙方于20xx年12月16日前壹次付清给甲方，购房定金在最后一次付时冲抵。付款方式： 现金

　　三、甲乙双方同意于20xx年12月16日由甲方将上述房地产正式交给乙方；甲方应当将该房屋建筑范围内的土地使用权、附属设施及其装饰装修随同该房屋一并转让给乙方。 附属设施情况： 无

　　四、违约责任：乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金；甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起 / 日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款；或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约方向对方给付相当于上述房地产价款千分之 / 违约金。

　　五、本合同在履行中如发生争议，甲乙方应采取协商办法解决。协商不成时，双方约定选择下列第 2 种方式解决纠纷。

　　1、提交太原市仲裁委员会仲裁。

　　2、各有管辖权的人民法院起诉。

　　六、上述房地产办理过户手续所需缴纳的税费，由甲乙双方按规定各自承担；

　　七、房屋已交存住宅专项维修资金的，出卖人同意其交存的该房屋住宅专项维修资金账面余额过户给买受人名下；房屋住宅专项维修资金未交存或余额不足的，由买受人直接交存。

　　八、为保障买卖双方的权益，通过房地产经纪机构成交的存量房买卖，填写以下内容：房地产经纪机构：太原市杏花岭区欣荣天缘房屋经济服务部 经纪机构备案证明编号： 房地产经纪执业人员姓名： 郭聪芳 联系电话：

　　九、双方约定的其它事项：

　　十、本合同经甲乙双方签字后生效。

　　十一、本合同一式叁份甲乙双方各执壹份，登记机关壹份。

　　甲方（签字） 乙方（签字）

　　共有人（签字） 共有人（签字）

　　委托代理人（签字） 委托代理人（签字）

　　年 月 日 年 月 日

买卖合同 篇3

　　出卖人：（以下简称甲方）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　买受人：（以下简称乙方）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙双方根据《民法典》等有关法律规定，在*等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

　　一、产品名称、型号、数量

　　二、产品质量

　　1、质量标准：

　　2、乙方对产品质量的特殊要求：

　　3、乙方对产品包装的39；特殊要求：

　　4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后____日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方；逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

　　三、产品价款

　　1、产品的单价与总价：上述货物的含税价为：总价款为：

　　2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：甲方产品的包装物由提供，包装费用由承担。甲主产品的运输由办理，运输费用由承担。甲方产品的保险由办理，保险费用由承担。甲方产品交付时的上下力支费用由承担。乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

　　四、产品交付甲方产品交付方式为：乙方提货甲方送货甲方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担；产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

　　五、价款结算乙方应在本合同书签订____日内向甲方预付货款元，甲方交付前给付价款元，余款由乙方在收到甲方产品之日起天内付清。乙方应当以现金、支票或即期银行承兑汇票方式支付甲方价款。双方同意乙方未能付清所有价款之前，甲方产品的所有权仍属于甲方所有。

　　六、合同的解除与终止双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。

　　七、商业秘密乙方在签订和履行本合同中知悉的'甲方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为甲方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。乙方违反上述约定的，应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

　　八、违约责任本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等）。

　　九、不可抗力因火灾、战争、罢、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后____日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

　　十、其他约定事项

　　1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

　　2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。

　　3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

　　4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。

　　5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

　　6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、争议解决本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十二、明示条款：甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

　　十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

　　十四、本合同书一式四份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　________年____月____日

买卖合同 篇4

　　甲方(出卖人)：

　　地址：

　　身份证号：

　　乙方(买受人)：

　　地址：

　　身份证号：

　　经甲方和乙方在*等、自愿、协商一致的基础上就买卖车位一事达成如下协议：

　　一：甲方自愿将其名下位于 号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二：甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币 万元整( 元)，乙方在 年 月 日之前一次性付清。

　　三：甲方在 年 月 日前将上述车位交付乙方使用。

　　四、因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购车位款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车位产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。

　　六、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：

　　乙方(买受人)：

买卖合同 篇5

　　本协议双方当事人：

　　卖方(以下简称甲方)：

　　买方(以下简称乙方)：

　　甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，双方遵照执行：

　　第一条 房屋的基本情况。

　　甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 号楼单元 号 ；房屋结构为砖混结构，建筑面积 *方米。

　　房屋价格： 该房屋房价为(人民币)元整；

　　第三条 付款方式

　　乙方于本协议签定之日一次向甲方支付元购房款后，该房屋产权即归乙方所有。

　　第四条在乙方交清该房屋房款后，甲方将该房屋钥匙交付给乙方，产权交割完毕。

　　第五条 关于产权登记的约定。

　　在乙方付清甲方房款后，甲方提供该房屋相关手续给乙方，由乙方负责办理房屋产权登记过户手续，办理该房产过户登记的所有税费由乙方承担。

　　第六条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，没有按揭贷款、抵押债务、租金等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

　　第七条 因本房屋所有权转移所发生的大修基金和各项税费，均按**的规定由乙方向各相关部门交纳，该房屋售房协议生效后，一切费用由乙方承担。

　　第八条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

　　第九条 本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

　　第十条 本协议在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向人民法院起诉，本协议所有义务责任履行完（即过户完毕）后，本协议终止。

　　第十一条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力，自签定之日起生效，任何一方不得修改、涂改和转让本协议。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话：联系电话：

　　本合同签定时间： 年 月 日

　　本合同签定地点：

买卖合同菁选（扩展4）

——买卖合同菁选

【精品】买卖合同汇编九篇

　　随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的买卖合同9篇，欢迎大家分享。

买卖合同 篇1

　　买受方(买方)：______________________

　　法定代表人：________________________

　　地址：______________________________

　　联系电话：__________________________

　　出卖方(卖方)：______________________

　　法定代表人：________________________

　　地址：______________________________

　　银行户头：__________________________

　　银行账号：__________________________

　　联系电话：__________________________

　　签约地点：__________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方就买卖交易事宜经过*等协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。

　　风险告知：填写完整的个人或单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。

　　一、货物清单及价格：

　　序号________货物______名称_______单价(人民币)______数量_____总价____________。

　　实际结算总价款(大写)人民币：____________元。

　　二、质量与技术标准和产品包装：

　　1、质量与技术标准：以符合货物说明书的相关说明为准。

　　产品包装：按原厂商标准

　　三、收货事项：

　　买方指定本合同项下的货物的收货单位全称为：____________________________

　　买方指定的收货人姓名为：_____________

　　买方指定的收货人联系方式为：______________

　　在卖方交货过程中,买方提出变更收货人的,应书面通知卖方变更后的收货人姓名、联系方式(通讯地址、固定联系电话和邮政编码等)，卖方在收到前述买方书面通知之前有权向原收货人交货。

　　四、交货的时间、方式、运输和保险：

　　1、交货时间为：合同签订后_______个工作日内发货。

　　2、交货方式：对于货物清单，买方要求卖方必须按照一次**货形式履行合同交货义务。

　　3、运输方式以及运费承担：EMS邮寄,运费由买方承担.

　　4、货物是否需要办理保险由卖方自行决定并承担相关费用，若买方要求为货物投保，则应书面通知卖方或在订单中声明并在本合同价款之外另行支付货物保险所需费用。

　　五、付款条款：

　　1、买方以电汇方式支付货款。对于买、卖双方交接发票、结算票据事宜，双方一致认同：买方取得发票并不代表买方货款已付清，货款已付清是以买方货款全部到卖方指定账户为标准。

　　2、付款方式：货到付款。上缴押金______________________________。

　　六、验收与异议：

　　1、买方如指定由收货单位(人)接收货物，则买方同意对收货单位(人)的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。

　　2、接收流程：

　　(1)采用送货上门和自提方式交货的，在卖方交付货物时，买方应立即对货物品牌、规格、型号、数量是否符合合同规定进行检查验收，符合合同规定的，买方应当签收。对于不符合合同规定的货物，买方可以拒收，但应即时出具书面意见，说明拒收的理由，若无正当理由又拒绝签收的，买方应当承担货物送至双方约定收货地址后的一切风险。对于以送货上门方式交货，买方依照约定拒收的货物，买方应负责免费提供暂时性保管。

　　(2)采用代办托运方式交货的，自货物运到之日起_____日内，买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对货物的品牌、规格、型号、数量有异议的，应自货物运到之日起_____日内，以书面形式向卖方提出验收不合格的，应即向卖方提出书面异议并对货物提供免费的暂时性的保管服务。卖方应在接到异议及检测报告后及时进行修理或更换，直至验收合格。在货物交付后_____日内，买方未在约定期限内提出异议或虽在约定期限内提出异议但未在约定期限内提供上述检测报告的，视为货物通过验收。买方的异议被卖方接受且卖方同意给其调换或修理的，买方应负责按卖方同意的运输方式和费用将该货物运至卖方指定的接收人，由此产生的必要费用由卖方承担。

　　3、其他：

　　(1)买方因使用、保管、保养不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。

　　(2)上述拒收或异议属于卖方责任的，由卖方在3日内负责更换或补齐。

　　七、相关服务：(如货物的安装、技术服务支持、保修)

　　按厂商标准，由厂商提供

　　八、违约条款：

　　1、卖方违约责任

　　(1)卖方逾期交货的，每日按逾期交付的货物金额的千分之四的标准向买方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期交付的货物金额的________%。

　　(2)卖方交付的货物规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同规定的，若买方同意接受，则双方可重新协商合同价款;如果买方不同意接受，卖方应根据货物的具体情况负责补齐、包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用。

　　(3)在卖方送货和卖方代办托运的交货方式中，如因买方错误告知到货地点和接货人，致使卖方无法按时送达，卖方不承担任何责任，买方应赔偿因此给卖方造成的损失。

　　2、买方违约责任

　　(1)买方逾期付款的，每日须按逾期支付的款项金额的千分之四的标准向卖方支付违约金，但所支付的违约金不得超过逾期支付的款项金额的______%。买方逾期30天仍未支付货款的，卖方可以收回已交付的全部货物并要求买方承担合同总价款______%的违约金。

　　(2)由于此批货物是卖方专为买方而准备的，买方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括买方中途退货)，视为买方单方违约，应向卖方支付其拒绝接受部分(或中途退货部分)货款的______%作为违约金，并赔偿卖方因此造成的损失。

　　(3)如若本合同签订后，买方未按约定向卖方支付定金，经卖方催促后_____日内仍未支付，卖方可解除本合同，并要求买方支付本合同总价款的______%作为违约金。

　　(4)买方在交货日期届满后_____个工作日之后未能安排接货，卖方有权选择停止发货或解除合同，卖方采取前述措施并不免除买方的赔偿责任。

　　3、任何一方存在上述1、2所述以外的违约情形的或者存在上述1、2所述违约情形而1、2对其违约责任的约定不够全面的，违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任。

　　九、所有权保留：

　　双方一致同意：在买方未支付清全部合同款之前，此合同中所有货物的所有权归卖方所有。

　　如买方未能在合同约定的付款期限付清应付给卖方之款项，卖方有权收回货物，并不返还买方已付款项，同时不免除卖方向买方进一步要求赔偿损失的权利。

　　十、保密协议

　　1、乙方拥有亿程国际货代管理软件的版权，未经乙方授权，甲方不得以转让、拷贝、租借给第三方等方式损害乙方的正当权益。

　　2、乙方应本着诚信的态度，不将甲方的任何业务数据以有意或无意的方式透露给第三方;

　　3、甲乙双方不能将对方的任何业务数据和技术秘密用于促进双方合作以外的任何目的，除非已获得对方先前的书面许可;

　　4、本协议遵从中华人民共和国相关法律条文;

　　5、本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本协议为准。本协议修改，必须采用双方同意的书面形式;

　　6、本合同产品的销售价格为特殊价格，甲方不得以任何方式和理由透露给第三方，否则构成商业泄密行为，乙方将保留维护正当权益的权力。

　　十、不可抗力

　　1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，卖方立即通知买方。

　　2、卖方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，可不向买方承担任何责任。

　　3、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明。

　　风险告知：不可抗力：所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据我国实践、国际贸易惯例和多数国家有关法律的解释，不可抗力事件的范围主要由两部分构成：一是由自然原因引起的自然现象，如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山崩等;二是由社会原因引起的社会现象，如战争、动乱、**干预、**、禁运、市场行情等

　　十一、争议解决方式：

　　在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决;协商不成时，任意一方均可向卖方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　十二、合同效力及变更：

　　1、本合同自双方加斧章或合同章后生效;;

　　2、合同生效后，买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效.如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

　　3、如果卖方在签订后发现买方的关联公司对卖方或卖方的关联公司有超期欠款，卖方可终止履行本合同。

　　4、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及其他各种经济损失，应当在明确责任后十日内支付给对方，否则按逾期付款处理。

　　5、本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力。

　　6、本合同传真件有效。

　　买受方(盖章)：___________________出卖方(盖章)：___________________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

买卖合同 篇2

　　(合同编号： )

　　合同双方当事人：

　　出卖人：________________________________________________

　　注册地址：_____________________________________________

　　营业执照注册号：_______________________________________

　　企业资质证书号：________________________________________

　　法定代表人：____________联系电话：_____________________

　　邮政编码：______________________________________________

　　委托代理人：_____________地址：_________________________

　　邮政编码：_____________联系电话：_______________________

　　委托代理机构：__________________________________________

　　注册地址：______________________________________________

　　营业执照注册号：________________________________________

　　法定代表人：_________联系电话：________________________

　　邮政编码：______________________________________________

　　买受人：_______________________________________________

　　【本人】【法定代表人】姓名：_____________国籍______________

　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】_____________________

　　地址：__________________________________________________

　　邮政编码：______________联系电话：______________________

　　【委托代理人】【 】姓名：____________国籍：_____________

　　地址：__________________________________________________

　　邮政编码：_______________电话：________________________

　　[释义]本部分条文是确认买卖双方当事人的主体资格。

　　本条款提示点：

　　1、出卖人的主体资格

　　我国现行法律、法规将房地产开发企业分为专营开发企业和兼营开发企业，但无论是哪种类型，都需要具备房地产开发主管部门颁布的房地产开发企业资质。不具备开发资质或开发资质已被取缔的企业不能作为出卖人与相对的客户订立《商品房买卖合同》，违者订立的合同无效。

　　2、买受人的主体资格

　　(1)凡具备民事权利能力的法人和自然人均可作为买受人，

　　(2)必须具备完全民事行为能力的自然人方可作为签约人订立合同，

　　A、未满18周岁的未成年人订立的合同须经其监护人追认方可生效(已满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外);

　　B、精神病人或间隙性精神病人在精神病发作期间订立的合同须经其监护人追认方可生效，

　　(3)未成年人、精神病人的购房行为应当由其监护人作为法定代理人代为签约，

　　(4)夫妻关系存续期间，除夫妻双方另有约定，无论以夫或妻的名义购买房屋，该房屋所有权一般均视为夫妻共同财产。

　　3、出卖人委托代理机构

　　*年来，开发商委托代理公司进行房屋销售的比例日益增加。在这种情形下，应当将代理机构的名称列入本合同，并如实填写。这样，既明确体现和保障了开发商、代理商之间的委托代理合同关系，也保障了购房人的签约知情权。

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在*等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：

　　第一条 项目建设依据。

　　出卖人以______方式取得位于_______、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________________。

　　该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。

　　____________________________________________________________________。

　　[释义]本条是出卖人拥有项目的取得和开发建设等前期手续告知义务的内容，目的是为保障买受人知情权。

　　本条款的提示点：

　　1、开发商土地取得方式

　　一般情形下，开发商取得土地的方式为受让国家出让的土地(出让)或转让受得他人已缴纳土地出让金的土地(转让)。特殊情形下方可获得国家得无偿划拨地(划拨)，如开发商开发建设规划范畴内得经济使用住房。

　　未变更土地性质得集体土地使用权不能用作房地产开发;非用于经济适用住房建设得划拨地不能用作房地产开发;工业用地出让地不能用作房地产开发。

　　2、土地使用年限

　　根据我国《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条的规定：“土地使用出让最高年限按下列用途规定：(一)居住用地70年;(二)工业用地50 年;(三)教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;(四)商业旅游、娱乐用地40年;(五)综合或者其他用地50年。”需要注意的是，该使用年限起始于国有土地使用权出让确定之日，而不是买受人订立购房合同之日;经济使用住房因其土地系划拨地，故不存在使用年限的问题。

　　3、商品房项目的名称无论是现定名还是暂定名，必须与商品发预售许可证或其他相关证件的描述一致。

　　4、开发商必须拥有《国有土地使用权证》方可申请商品房预售资格。因此，购房者在签订合同之前除了知悉本条所列的[土地使用权出让合同号]、[土地使用权划拨批准文件号]、[划拨土地使用权转让批准文件号]外,更有必要查阅开发商持有的《国有土地使用权证》。着重审查两点：一是看开发商是否已经足额支付土地出让金(未缴纳完毕土地出让金的开发商一般持有《临时国有土地使用证》而非《国有土地使用证》);二是看开发商是否已将土地办理抵押贷款(以土地作为抵押物办理贷款的，《国有土地使用证》上往往作备案登记)。

　　第二条 商品房销售依据。

　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。

　　____________________________________________________________________。

　　[释义]本条是对商品房销售的描述。

　　本条款提示点：

　　1、期房与现房的比较

　　期房即预售商品房，是指消费者在购买时不具备即买即可入住的商品房，即房地产开发商从取得预售许可证开始至取得房地产权证大产证为止，所出售的商品房为期房。现房指消费者在购买时具备即买即可入住的商品房，即开发商已办妥所售的商品房的大产证的商品房，消费者在签约后立即可以办理入住并取得分户权证。

　　期房相对于现房，具有下列特点：

　　优势：(1)期房一般较现房便宜;

　　(2)期房的选择空间较现房大;

　　(3)随着房地产市场的发展，新楼盘品质较旧盘有明显提升。

　　劣势：具备延期交付、品质变差、权证不能按期交付等法律风险。

　　2、商品房预售许可证的法律效力

　　《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。”

　　3、商品房销售的其他依据

　　一般来说，开发商除获得《商品房预售许可证》外，还应具备下列证件：《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程开工证》、《国有土地使用证》即俗称的“五证齐全，方可预售”。

　　房地产行政主管部门颁发的预售许可证有按栋编号发放、按批号编号发放等形式，购房人在购房时应“对号入座”，提高自身风险防范能力。

　　第三条 买受人所购商品房的基本情况。

　　买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋*面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：

　　第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下 ___________层。

　　该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________*方米，其中，套内建筑面积___________*方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________*方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

　　____________________________________________________________________。

　　____________________________________________________________________。

　　[释义]本条是对合同标的物的详细描述

　　本条款提示点：

　　本条涉及到若干建筑专业术语及建筑规范，购房人在购房时应更加切实注意。

　　1、商品房的用途与房屋结构

　　这两项对于开发商而言，是其确定工程建设成本的关键点，专业办公用写字楼的工程建设成本一般比砖混结构建筑物建筑成本高出数倍。因此，购房人在选购房屋时应当加以落实。

　　商品房的用途主要有居住、办公、商品、商住、停车等种类，其用途一经确定，合同双方不履行法律手续不得擅自变更。房屋结构主要有砖混、框架、钢混等几种，不同结构的房屋其使用功能和耐用程度各异。

　　2、层高≠净高

　　层高指一层地面至上一层地面的距离，净高则是指地面至天花板的距离，净高=层高-楼板厚度。

　　购房人在选择预售商品房时应考虑上述两者之间的差异。

　　3、阳台

　　阳台的.封闭与否对计算商品房的建筑面积至关重要，根据现行《建筑面积计算规划》的规定，封闭阳台按全面积计算使用面积，而敞开式阳台则按全面积的一半计算使用面积。

　　4、建筑面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面积及使用面积之间的联系。

　　该套商品房建筑面积=套内建筑面积+公共部位与公用房屋分摊建筑面积

　　套内建筑面积=套内使用面积+套内强体面积+阳台面积

　　第四条 计价方式与价款。

　　出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：

　　1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每*方米______元，总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

　　2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每*方米__________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

　　3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。

　　4、__________________________________________________ 。

　　[释义]本条是关于商品房计价方式与价款的约定。

　　本条款提示点：

　　1、计价方式的改革

　　多年来，我国一直采用按照建筑面积计价的方式销售商品房，但该种计价方式却存在着诸多弊病，集中体现在总的公用建筑面积难以确定，公用建筑面积计算分摊复杂，开发商非善意误算等。随着房地产经济的活跃与发展，我国北京等地区已经推行按套内建筑面积计价。相信不久的将来，按套内建筑面积计价将成为我国房地产市场的主要计价方式，使购房人真正能享受到“明明白白购房”的待遇。

　　2、购房人应注意商品房“价外价”问题

　　个别开发商除收取按面积记得的总价款外，还会向购房人提出收取配套费、教育实施费等其他收费项目，因此，购房人在支付房款时应当对这些收费项目加以关注，如开发商没有法定收费依据的，购房人可以拒付。

　　第五条 面积确认及面积差异处理。

　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。

　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

　　商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_____种方式进行处理：

　　1、双方自行约定：

　　(1)_________________________________________________;

　　(2)____________________________________________;

　　(3)_______________________________________________;

　　(4)_________________________________________________。

　　2、双方同意按以下原则处理：

　　(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;

　　(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。

　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。

　　买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

　　产权登记面积-合同约定面积

　　面积误差比=————————————————×100%

　　合同约定面积

　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。

　　[释义]本条是对房屋面积确认依据及房屋面积差异处理方式的约定。

　　本条款的法律依据：***《商品房销售管理办法》第二十条规定：按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。合同未作约定的，接以下原则处理：(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;(二)面积误差比绝对值超出3 %时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3 %以内(含3 %)部分的房价款由买受人补足;超出3 %部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3 %以内 (含3 %)部分的房价款由房地产开发企业返还买受人;绝对值超出3 %部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。

　　产权登记面积-合同约定面积

　　面积误差比=------------------------------------×100%

　　合同约定面积

　　本条款提示点：

　　1、面积确认标准

　　本条规定以建筑面积或套内建筑面积为面积确认的依据标准，但购房人在签约时亦可主张上述两项面积同时作为依据标准。

　　2、产权登记面积与购房人实际所得面积不符时的处理

　　产权登记面积是指房地产行政主管部门确认登记的面积，一般情形下产权登记面积即等同于购房人实际所得到的面积，但如果产权登记测绘单位所作出的测量结果与购房人的实得面积不符，购房人依旧有权利聘请专业测量公司重新测量，并要求房地产行政主管部门对原产权登记面积作出修正处理。

买卖合同 篇3

　　编号：[_______] 穗房交合字(________ )号

　　________年 _________月_________ 日

　　立合同人：

　　卖方：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　买方：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　买卖双方现就下列房地产买卖，订立本合同，共同遵守：

　　一、 房地产座落于广州市 区 路 街 巷 (里、坊) 号 房，《 证》 证号 号，测量： 图 幅 地号。

　　二、 该房地产结构 层，使用土地面积为 *方米，出售部位为该屋 楼(栋) 单元(详见房地产证确权面积)，建筑面积为 *方米，连同室内附着设施。

　　三、 买卖双方议定交易价为人民币 元， (大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)签定本合同时，买方已按房地产交易价20% 元 ，(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)作为定金支付给卖方，余额 元 ，(大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)，应在广州市房地产交易所(简称：交易所)办理房地产过户之日支付给卖方。

　　四、 卖方或买方不按规定日期办理过户手续，视为违约。

　　五、 签订合同后，买方中途不买，合同即告解除，买方无权请求退还定金;卖方中途不卖，合同即告解除，卖方须双倍退还定金。其中一方提出解除合同，由提出的一方按定金的20%缴纳解除合同登记费给交易所;双方提出解除合同的，解除合同登记费即定金中的20%由双方各负担一半。

　　六、 本合同签订后，凡违反《广州市房地产交易管理办法》(简称：《交易管理办法》)第十二条、第十三条的，交易所将不予以办理，卖方应将定金退回买方。交易所将按照《交易管理办法》第四十一条、第四十二条规定处理。

　　七、 本合同自双方签字，经交易所登记后生效。

　　八、 本合同一式三份，均具有同等法律效力，卖方、买方各执一份，交易所存档一份。合同履行后，买卖双方所执合同应交回交易所备案。

　　立合同人：

　　卖方或委托代理人(签名)：

　　身份证号码：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　买方或委托代理人(签名)：

　　身份证号码：

　　联系地址：

买卖合同 篇4

　　甲方(卖方)合同编号:001

　　乙方(买方

　　签订地点：____市

　　一、煤种、价格、交(提)货时间、数量：签订时间：

　　二、质量指针：

　　三、运输方式：铁路运输。发站：包头。到站：柳XX，收货人：买方车板前的费用含煤价为煤炭销售价，由卖方正式报排产车皮计划。

　　四、煤炭价格：车板交货价格：每吨5500卡69510元含铁路运费。

　　五、交货时间、地点、方式：发站车板交货。

　　六、验收结算标准：煤炭数量以发站铁路部门轨道衡计量磅单为准。煤炭品质在发货站台，卖方提供化验单，双方共同抽样化验。以国家质检部门化验为准。低位发热量每低壹卡扣XXX。签订合同后，买方确认当月火车运输计划下达后，到卖方指定银行开户，并存入货款，由卖方验资后装车。

　　七、结算方式：凭铁路大票按实际吨位一列一结算，货款两票结算，煤炭底价，中间差价，煤炭增值税发票。及火车运输发票、此合同为跨年合同，加12个月，总量240万吨。如有市场价格浮动，参照秦皇岛XX实际交易价格，按每季度上下浮动

　　八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

　　九、解决合同纠纷方式：如出现计量、化验等方面的重大分歧或经济纠纷，甲乙双方协商解决。协商不成，可向原告所在地的法院诉讼解决。

　　十、甲乙双方应遵守合同保密原则：未经双方同意，任何一方不得向

　　第三方泄露有关合同内容及信息。

　　十一、本合同

　　第一条款所列供货数量为固定数量，实际供货数量由甲乙双方在月初时根据实际情况协商确定。

　　十二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章生效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议.，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　甲方：乙方：日期：

买卖合同 篇5

　　合同编号：

　　供方：

　　需方：

　　合同签订地：

　　签订时间：年月日

　　合同履行地：

　　一、产品名称、规格型号、数量、单价：

　　二、质量要求：

　　1、控制标准：以满足需方炼铁使用为标准。

　　2、扣罚标准：产品如达不到需方使用要求，扣除对使用不合格产品的货款（以需方炼钢厂使用报告为准）；若因此给需方生产造成损失，费用全部由供方承担且需方有权单方解除合同。

　　三、供量要求：供货量以满足需方用量为准，按照需方要求供货。需方电话通知后，供方应于五天内交货，若耽误生产造成损失，由供方全部承担。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收：防潮包装10kg袋装，破损率不超1%，包装费用由供方承担，包装物供方不回收。

　　五、运输方式、交货地点、费用负担及风险转移

　　（一）双方一致同意采用第_1__种运输方式。

　　1、由供方汽运到需方仓库，费用由供方承担。

　　2、需方自提货物，费用由需方负担。

　　（二）产品所有权及毁损灭失风险自供方将产品交付至需方指定地点并经需方过磅验收后转移至需方。

　　六、验收标准、方法及提出异议期限：以需方炼铁使用效果为准，如供方有异议，须接单后24小时内提出。

　　七、结算、付款方式及期限

　　1、承兑付款。供方开具增值税票到账且需方按第二条第二款露出货款后，需方每月支付上月货款。供方不开具发票的，需方有权拒绝付款。

　　2、因供方原因中断供货，需方暂停支付货款：在供方继续履行合同后，需方按合同约定履行付款义务。

　　3、如供需双方停止业务，则在双方对清账目，发票全部入账，确认无任何遗留问题后，第二个月起，按照集团规定付清货款。

　　4、由于供方虚开发票、开具虚假的发票对需方造成的一切经济损失和后果由供方承担。

　　八、双方权利义务

　　（一）供方权利义务

　　1、供方有权要求需方及时接收货物、检验货物、告知检验结果。

　　2、供方有权要求需方按合同约定支付货款。

　　3、供方应遵循合同约定及时开具发票。

　　（二）需方权利义务

　　1、供方车辆到达后，需方应及时协调车辆入场、过磅、检验，并约束料场人员、检验人员，不得私自收受供方财务，一经发现，严厉惩罚。

　　2、货物验收过程中，需方应遵循公*合理、诚实信用的原则对货物进行过磅、计量、检验并及时告知供方检验结果、及时向供方出具入库单。

　　3、需方财务人员必须以合同约定按时支付货款，不得以任何绝口搪塞、拖延支付货款。

　　九、违约责任

　　1、供方逾期交货的，每逾期一天，供方应向需方支付合同总金额的违约金。供方逾期交货超过5天的，需方有权单方解除合同（不可抗力除外），需方解除合同后，供方应向需方支付合同总金额20%的违约金。

　　2、供方延期交货期间，价格上涨的，按原合同价格执行；价格下跌的，按市场价格执行。

　　3、供方不得掺杂、掺假、弄虚作假等，发现一次，除需方自行处理该批货物外，供方承担本批次所供货物总金额5倍—10倍的违约金。

　　十、争议解决

　　本合同签订及履行过程中产生的任何争议，由双方协商解决；协商不成时，请有关部门调解或向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十一、其他约定事项

　　1、供方不得以任何手段对需方人员行贿，若发现供方向需方人员行贿，供方应当向需方支付行贿额十倍的补偿金，并且需方有权单方终止合同。如停止业务，双方按第七条第三款约定的方式结算。

　　2、供需双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在一周内以书面形式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　3、有关本合同条款的任何变更均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方友好协商，另行签订补充协议。

　　4、本合同一式四份，供方执两份，需方执两份，具有同等法律效力。

　　十二、有效期限：年月日至年月日。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

买卖合同 篇6

　　卖方： 合同编号： 买方： 签约地点：

　　签约时间： 年 月 日 卖方和买方本着友好协商，*等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：

　　第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条：单价以双方确定的基价价格为( )或市场价，以当日送货为准。

　　第三条：结算量以买方实际收到钢材料量为准。

　　第四条：质量标准：GT/T701-1997,GB1499.2-20xx.(以项目部开出的收据为)。

　　第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。

　　第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。

　　第七条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。

　　第八条：卖方提供的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内卖方指定 、 负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面通知卖方。 第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收。先检验后使用，如有异议收到货物7日内提出，卖方无条件处理。

　　第十条：结算方式、时间及地点：本合同钢材前期有卖方先垫资钢材 吨，买方收到钢材九十日内，付钢材款 %。

　　第十一条：买方如果未能按照本合同第十条之约定付清 %的条款，买方应按未付款金额千分之三每日向卖方支付逾期付款违约金。如买方在未付清卖方钢材款，从其他处购货，卖方有权终止合同。

　　第十二条：买方提前用书面形式通知卖方每月(次)提货的货物明细及数量，卖方收到买方通知后，立即组织货源，在 日内发货到工地。如遇到个别品种货物短缺，卖方及时通知买方，以便买方另行组织货源。

　　第十三条：合同期限：本合同自签订日期至 年 月 日止。 第十四条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十五条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。

　　甲方：乙方：年月日：

买卖合同 篇7

　　甲方： 签订地点： 乙方：

　　签订时间 年 月 日

　　二、 质量检验：以国家0#柴油质量检验标准为准。

　　三、 数量验收：以甲方的实际供货数量为准，每车损耗60公斤以内属于合理范围。

　　四、 配送地点：甲方配送到乙方指定的地点。

　　五、 运输方式及到费用负担：汽车运输，运费由甲方负担。

　　六、结算方式：甲方配送第二车货时，乙方给甲方结算第一车货款。如果甲方在配送完货后12日内，乙方未再要求甲方送货，乙方必须在当日内给甲方支付剩余的货款。

　　七、 违约负责：违约方按合同总金额每日百分之五赔偿守约方。

　　八、合同争议解决方式：因为履行本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成，提请合同签订地点法院仲裁解决。

　　九、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，甲方、乙方各执一份，本合同传真件具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：日期：

买卖合同 篇8

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　甲乙双方就车库买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每*方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时，支付甲方定金人民币贰万元整，余款将定于20xx年4月1日前支付，在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。

　　本合同签订后，如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。

　　一、 本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　甲方(卖方)： 身份证号：

　　电话： 年 月 日

　　乙方(买方)： 身份证号：

　　电话： 年 月 日

　　证明人： 年 月 日

买卖合同 篇9

　　合同编号：

　　出卖人：签定地点：

　　买受人：签定时间： 年 月 日

　　一、汽车型号及金额：

　　汽车

　　品牌型号发动

　　机号合格

　　证号车架号海关

　　单号商检

　　单号颜色价格备注

　　二、交车地点、方式：

　　交车地点： 交车时间：

　　付款方式： 付款时间：

　　三、质量、维修：

　　1．出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3．出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆基本情况。

　　4．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎。（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

　　5．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6．买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7．汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8．如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

　　9．如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（双方协商）：

　　五、合同争议的解决方式：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：

　　1．提交 仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存 份（市场留存期一年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人： 出卖人：

　　买受人姓名（章） 出卖人名称（章）：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

买卖合同菁选（扩展5）

——买卖合同菁选

【推荐】买卖合同模板集锦七篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的买卖合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　出卖人： (简称供方)

　　买受人：(简称需方)

　　签订地点：

　　签订日期：

　　一、 为了更好的保障供应，供需双方在自愿*等的基础上，本着公*公正诚实守信的原则，经协商供方为需方承建的工程，就钢筋直螺纹连接套筒及技术服务等事宜，达成如下协议，望双方共同遵守。

　　二、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：标的物(套筒)单价

　　三、交(提)货点及运输

　　3.1本合同签订后，需方按工程进度向供方报要货计划，普通直螺纹套筒提前 天，正反丝变径套筒提前 天。以书面计划记载为准。供方将产品按时发至双方所约定的工程施工现场;

　　3.2 由供方负责运输，运费包含在单价中;

　　四、产品质量标注及验收：

　　供方向需方提**品技术资料，相关材质证明材料，依据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107—20_》及行业标准。

　　五、供方提供机床、配件具体如下：

　　根据需方工程施工需要，提供钢筋直螺纹套筒及滚丝机床、操作扳手、力矩扳手，并根据工地实际用量供方有权调整机床数量，所用设备、配件工具需方应妥善使用和保管，工具、配件以旧换新，钢筋连接工程完工后交还供方，如人为造成损坏或丢失，需方要按供方厂价赔偿(附件：配件价格表)

　　六、货物验收及付款方式：

　　1、需方收到供方货物后，由需方指派负责人员在送货单对账单上签字，作为供需双方结算的有效凭证，除上述人员外，其他人员签字无效。

　　2、付款方式：按现场实际验收合格的数量及本合同约定的单价每个月结算一次，付款额为每次结算额的 %，余款在结构封顶后 日内支付。

　　3、需方以支票的方式支付给供方，供方同时向需方提供材料发票。

　　七、技术服务

　　供方向需方免费提供相关技术服务，并指派专业人员进行技术指导(技术培训与咨询、设备维修与保养)，需方免费提供食宿。

　　八、违约责任：

　　1、钢筋连接工程完工后，因需方保管不当，造成套筒锈蚀、油垢、粘有水泥供方不予退货，且套筒退货数量不得超过订货量的3%，变径套筒需方要严格报准数量，供方不予退货。

　　2、需方如不能按约定期限支付货款，自逾期之日内起，向供方按银行同期贷款利息支付逾期货款违约金，但违约金总额不超过应付款总额的2%。

　　3、供方所需货物不符合行业标准JGJ107—20_的检测要求，对不合格部分供方予以调换或退货(经供需双方认定属实后方可办理)。

　　4、供方未按合同规定履行应尽的责任和义务，确因供方产品质量原因给需方造成损失的，供方应对需方直接损失给予合理的赔偿。

　　5、需方未按合同规定履行应尽的责任和义务，对工程造成的损失，供方不承担赔偿责任。

　　6、需方工地使用的螺纹钢不符合GB1499及GB13014的规定，供方有权拒绝加工并不负担由此造成的一切损失。

　　7、需方工地操作人员要严格按操作规操作，否则，发生任何安全和质量问题一切后果由需方负担。

　　8、加工的螺纹由需方负责用无齿锯*端面，严禁用冲切及气割*端面，否则因此产生的质量问题由需方承担。

　　9、本合同签订后，双方除因不可抗拒因素外，单方解除或终止合同应赔偿对方双方认可的违约金。

　　九、未经需方同意，供方因本合同对需方所产生的债权不得转让给第三方。

　　十、合同在履行期间若发生争执，由双方友好协商解决，如协商不成，双方均有权依法向北京市朝阳区人民法院起诉。

　　十一、合同未尽事宜双方协商解决以书面形式进行补正。

　　十二、本合同自双方签字盖章后生效，结清全部货款后自然终止。

　　十三、本合同一式 6 份，供方 3 份，需方 3 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　机电产品购销合同

　　需方/买方（以下简称“甲方”）: 供方/卖方（以下简称“乙方”）：

　　甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格

　　卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。 二、质量要求、技术标准

　　执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。

　　三、卖方对质量负责的条件及期限：

　　1、设备自安装、调试合格之日起保质期 2 年。。

　　2、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。

　　3、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。 四、违约责任

　　1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。 2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。

　　3、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。 五、其他：

　　本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表： 年 月日 年月 日

　　供方：

　　需方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，供需双方本着友好、*等、互惠互利的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、本合同所列各种工艺品详细清单及收费标准如下表。

　　二、合同价款：

　　本合同所列工艺品计人民币：________元整(￥________元)，明细价款附后。

　　三、包装及运输：

　　供方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装，并承担其包装费，货物的运输费用及在运输过程中的损坏由供方自行承担。

　　四、验收方法：

　　按照有关工艺品的行业标准(如无行业标准按厂家工艺标准验收)，因本合同标的物全部为手工制作，实际所供货物与样品难免有差异存在，因此验收时按实际到场货物为准。

　　五、货款的支付：

　　1、合同签订后7天内，需方预付供方合同总价款的50%，即人民币________元整(￥________元)作为预付款。

　　2、本着货到付款的原则，所有标的物到场验收合格后，需方在7天内支付余款，即合同价的50%________元整(￥________元)。

　　六、交货规定：

　　1、交货地点：供需双方约定交货地点为________________。 2、交货日期：合同签订后30天内交货。

　　3、运输费：供方承担。

　　七、 双方责任、义务及权利

　　1、需方如在合同执行中途变更标的物的规格及形状的，需征得供方同意，在和供方协商确认变更价款后方可变更，否则承担因此而引起的一切责任。

　　2、供方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的，需经需方同意，未经需方同意擅自延长供货期的，承担因此引起的责任。

　　3、因供方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时，供方应进行更换;供方如提供替代产品的，其质量等级应等同或高于合同约定标的物，否则不予认可。

　　4、需方应按时支付合同价款，由于需方原因未能按时支付款项的，供方交货日期相应顺延至付款后第一天起算。

　　5、标的物到现场一经需方验收合格后，需方不得以任何理由更换，如因需方原因更换标的物，增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。

　　6、本合同所订条款任何一方都不得擅自变更或修改，如确需修改的.，变更方必须与利益相关方签订补充协议，否则造成的一切损失由提出变更方承担。

　　八、合同争议的解决方法：合同发生争议时双方协商解决，协商不成的向供方所在地法院起诉。

　　九、 未尽事宜约定：

　　本合同未尽事宜双方协商补充，补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力，与本合同冲突的条款以协议条款为准。

　　十、 合同份数、生效与终止

　　本合同壹式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，履行完毕及款项付清后自动失效。

　　需方(盖章)： 供方(盖章)：

　　负 责 人： 负 责 人：

　　签订日期： 年 月 日

　　卖方：________(下称甲方) 买方：________(下称乙方)

　　通讯地址：_____________ 通讯地址：________________

　　联系方式：___________ 联系方式：___________

　　卖方开户行及银行账号：

　　______________________

　　______________________

　　甲、乙双方经过友好协商，基于自愿及*等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的艺术品事宜，达成如下协议：

　　第一条 艺术品概况

　　序号

　　作者/年代

　　艺术品名称

　　数量

　　单位

　　规格尺寸

　　质地

　　保存现状

　　瑕疵

　　备注

　　第二条 艺术品权属

　　甲方应保证对本合同第一条所列艺术品拥有所有权及处分权并拥有足以对抗任何第三人的权利，同时甲方应如实披露艺术品瑕疵。

　　第三条 交易价格

　　经甲、乙双方确认，本合同交易艺术品的价格合计为：___________元人民币，甲、乙双方均应对本合同约定的交易价格保密，任何一方因泄露交易价格给对方造成损失的应承担赔偿责任。

　　第四条 付款方式

　　乙方应于___年___月___日前将上述款项付至甲方银行账户。

　　第五条 艺术品的交付及验收

　　甲方应自本合同签订之日起___日内将艺术品交付给乙方。甲、乙双方应于交付时进行验收：

　　1. 验收方法：双方书面确认。

　　2. 验收标准：符合本合同第一条所列艺术品概况，包括作者、年代、规格尺寸、质地、保存现状、瑕疵及备注内容。

　　3、验收结束后，甲、乙方应通过以下方式对交付的艺术品进行确认：甲、乙方应于艺术品的正视、俯视、底视照片进行签字确认。

　　第六条 交易的中止

　　乙方于以下情形有权中止交易：有证据表明艺术品在权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处。上述情形经查证属实的，乙方有权解除合同，如乙方已支付交易款项，

　　甲方(售房方) 身份证号码：

　　乙方(购房方) 身份证号码：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项在*等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方自愿将其位于____市____区城郊管理委员会流万管理处施家冲高专拆迁安置小区第 栋第 层的毛坯房(建筑面积144*方米)以人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整( 元)的价款出售给乙方。

　　二、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。本合同签订后，乙方在________年____月____日之前分两次将房款交付甲方(付款以实际票据为准)

　　三、本合同签订后，甲方将该层房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

　　四、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证分摊公共部分损坏所需维修费用。本合同签订后，甲方不得就该层房屋与他人订立《买卖合同》。

　　五、该层房屋现作为住宅用，乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和用途，甲方不得擅自改变与该房屋有关联的公共设施、公共用地的使用性质。

　　六、房屋竣工验收合格后，甲方应以书面或口头通知乙方办理交付手续，乙方按照双方约定按期缴清本合同款项，如乙方超过约定期限三个月未缴清房款，甲方有权处理此房。

　　七、甲方应积极协助乙方办理水、电、煤气等配套设施开户手续，相关费用由乙方承担。

　　八、违约责任

　　1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

　　2、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，由双方参照市场及购房款等条件协商解决，并赔偿乙方的房屋装修费用。

　　3、如该栋房屋需拆迁重建，甲方需在重建楼栋为乙方提供一套面积不少于140*方米房屋，楼层由双方协商确定;该套房屋除土建项目费用外其他补偿款由乙方所得。

　　九、如遇国家政策变动，相关事项由双方协商解决。

　　十、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的可按下述两种方式解决。

　　1、提交____区仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向____区人民法院起诉。

　　一、本合同自双方签字或盖X之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　二、本合同一式2份，甲乙方各执一份。 甲 方：________年____月____日 乙 方：________年____月____日买卖合同 篇10 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就乙方购买甲方办公室有关事宜达成协议如下：

　　一、乙方购买甲方投资开发的____县种子公司旧址新建办公楼靠泰山XX

　　二、三层一部分（约448㎡）作为办公室。

　　二、房屋座落：位于____县城关东街县种子公司旧址，泰山北XX。

　　三、面积 ㎡，另XX库一间，面积约 ㎡.

　　四、房屋结构：砖混结构。

　　五、房屋建筑标准：以现已建成的房屋现状为标准。

　　六、房款及支付方式：

　　1、房款：单价为 元 ㎡，总房款为 元㎡ ㎡ 元，最终结算面积以房产证为准。

　　2、付款方式：乙方已向甲方付款 万元，剩余房款约 元及修楼梯费用 元，待甲方产权证办理好交于乙方后1个月内全部结清。

　　3、产权证办理：房屋交付使用后甲方负责为乙方办理产权证，所产生费用由甲方承担。

　　七、附屋设施及室内设施：

　　1、院子属于共有部分，乙方有共同使用和共同管理权力。

　　2、二楼阳台归乙方使用。

　　3、甲方负责安装室内水、门窗设施，并负责接通水、电。

　　4、室内墙面为防瓷涂料，费用由甲方承担。

　　5、室内地板砖由乙方自己负责。

　　6、已做楼梯所花费用 元全部由乙方承担，并于最后结算房款时一并付给甲方，此楼梯由乙方拆除，乙方在此处另XX库，费用由乙方自己承担。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　九、本协议经甲乙双方签字盖X后生效。

　　甲方（签字盖X） 乙方（签字盖X）

　　甲方法人代表： 乙方法人代表：

　　签订日期： 签订日期：

　　合同编号：

　　出卖方： 签订地点：

　　买受方： 签订时间：

　　根据 (中华人民共和国经济合同法)及相关法律、法规

　　的规定，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 名称、品种、数量、价款及交(提)货时间

　　名 称

　　品 种

　　产地

　　商标

　　数量

　　单价

　　金额

　　交(提)货时间

　　合计人民币(大写)：

　　(注：空格如不够用，可以另接)

　　第二条 质量标准：

　　第三条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：

　　第四条 合理损耗标准及计算方法：

　　第五条 交(提)货方式、地点：

　　第六条 运输方式及到达站(港)和运输费用负担：

　　第七条 检验标准、方法、地点及期限：

　　第八条 检疫单位、方法、地点及费用负担：

　　第九条 结算方式、时间及地点：

　　第十条 本合同解除的条件：

　　第十一条 违约责任：

　　第十二条 其他约定事项：

　　第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中

　　发生争议， 由双当事人协商解决；也可提请浦口区工商

　　行政管理部

　　门调解；协商或调解不成的，向浦口区人民法院起诉。

　　第十四条 本合同一式五份，双方各执两份，鉴证方留存

买卖合同菁选（扩展6）

——买卖合同菁选

买卖合同模板集合10篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编整理的买卖合同10篇，希望能够帮助到大家。

　　甲方（出卖方）______身份证号：____________地址：____________________

　　乙方（受让方）______身份证号：____________地址：____________________

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等有关政策法规之规定，出卖方通过______________，自愿将以下房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权出卖给买受方，双方遵循*等、自愿、公*、守法和诚实信用原则，经协商一致，就存量房买卖事宜订立本合同。

　　第一条：房屋基本情况。

　　⒈坐落：______市______区_____________________________.

　　地号：____________幢号：_________室号：____________ .

　　⒉房屋登记簿记载所有权证编号：_________________________.

　　⒊国有土地使用权证编号：_______________________________.

　　⒋产权登记建筑面积：______________________________*方米。

　　产权登记附记：阁楼 ________________________________；

　　汽车库_______________________________；

　　自行车库_______________________________.

　　⒌房屋用途：________________________________.

　　⒍建筑结构：________________________________.

　　⒎房屋建成年份：________________________________年。

　　第二条：房屋其它情况。

　　⒈该房屋其它所（共）有权证状况为下列第_____项。（仅选一项）

　　（1）出卖方保证该房屋没有其它所（共）有权证。

　　（2）该房屋登记簿记载其它所（共）有权证号为_______________，出卖方保证已就该房屋出卖事由征得其他各位所（共）有权人的同意。

　　⒉房屋抵押状况为下列第_____项。（仅选一项）

　　（1）出卖方保证该房屋在本合同生效之前并未设定抵押权。

　　（2）该房屋在本合同生效之前已经设定抵押权。出卖方承诺在申请办理房屋权属转移登记前解除该抵押，并注销相应的抵押登记，相关费用由出卖方承担。

　　⒊房屋租赁状况为下列第_____项。（仅选一项）

　　（1）出卖方保证该房屋在本合同生效之前并未租赁给他人。

　　（2）该房屋在本合同生效之前已经租赁给他人。出卖方保证相关承租人已经明确放弃优先购买权。出卖方承诺在房屋交付前解除所有租赁关系，并注销相应的租赁登记，相关费用由出卖方承担。

　　⒋房屋物业管理状况为下列第_____项。（仅选一项）

　　（1）该房屋目前由__________________负责物业管理。

　　（2）该房屋目前尚未纳入物业管理范围。

　　⒌随同该房屋同时转让给买受方的房屋附属物品详见本合同附件一。

　　第三条：房屋价款。

　　该房屋（包括本合同附件一明确的房屋附属物品）的价款为人民币（￥______元）________________________________元整。

　　买受方实际支付的房屋价款应当等同于出卖方实际收取的房屋价款。

　　第四条：房屋价款应当在申请房屋权属转移登记前按照相关规定缴入相应的房产交易资金托管账户。房屋权属转移登记获准以后，出卖方按房产交易资金托管有关规定收取房屋价款。

　　房屋价款具体支付方式约定为下列第____款。（仅选一款）

　　（1）一次性付款：

　　买受方于______年____月____日前，按本合同第三条约定房屋价款，一次性支付人民币（￥___________元）________________________元整。

　　（2）分期付款：

　　买受方于______年____月____日前，按本合同第三条约定房屋价款的___%，支付人民币（￥___________元） _______________________元整；

　　买受方于______年____月____日前，按本合同第三条约定房屋价款的___%，支付人民币（￥___________元）_______________________元整；

　　买受方于______年____月____日前，按本合同第三条约定房屋价款的___%，支付人民币（￥___________元）_______________________元整。

　　（3）贷款支付：

　　（4）其它方式：

　　第五条：买受方逾期付款违约责任。

　　⒈买受方未能按本合同第四条约定支付相应房屋价款的，按逾期时间处理如下：（不作累加）

　　⑴逾期不超过___天，自本合同第四条约定的相应房屋价款应付期限之第二天起，至买受方逾期相应房屋价款实际缴入规定交易资金托管账户之日止，每逾期一天，买受方按天向出卖方支付本合同第三条约定房屋价款万分之_____的违约金，合同继续履行；

　　⑵逾期超过___天后，出卖方有权解除合同。自出卖方解除合同通知书到达之日起___天内，买受方将房屋退还给出卖方，并按本合同第三条约定房屋价款的___%向出卖方支付违约金。买受方要求继续履行合同的，经出卖方同意，自本合同第四条约定的相应房屋价款应付期限之第二天起，至买受方逾期相应房屋价款实际缴入规定交易资金托管账户之日止，每逾期一天，买受方按天向出卖方支付本合同第三条约定房屋价款万分之____的违约金，合同继续履行。

　　⒉在_____年_____月___日前，若因银行或者住房公积金管理机构不同意买受方购房贷款申请，导致买受方无法按本合同第四条约定的相应期限支付相应房屋价款的，买卖双方同意解除本合同，退房退款，撤销该房屋所有权转移登记申请和土地使用权变更登记申请，并按下列第____项方式处理。（仅选一项）

　　（1）买受方不向出卖方支付违约金。

　　（2）______________________________________________.

　　第六条：房屋交付。

　　买卖双方约定房屋交付日期为下列第______款。（仅选一款）

　　（1）_____年____月____日。

　　（2）买受方付清房款之日起______天。

　　（3）房屋使用权转移登记和国有土地使用权变更登记完毕之日起______天。

　　出卖方应当于上述日期前腾空该房屋，并书面通知买受方进行验收。买受方应当在出卖方验收通知书到达之日起____天内，会同出卖方，共同对房屋及其本合同附件一明确的房屋附属物品状况进行查验。查验情况符合双方约定的，出卖方应该当场将该房屋和房屋附属物品以及房屋钥匙移交给买受方，以示房屋交付。毁损、灭失风险责任自房屋交付之日起由买受方承担。

　　由于买受方原因，未能按期交付房屋的，按以下方式处理：______________________________________________.

　　第七条：出卖方逾期交房违约责任。

　　出卖方未能按本合同第六条约定的房屋交付期限将该房屋及其附属物品交付给买受方的，按逾期时间处理如下：（不作累加）

　　⒈逾期不超过___天，自本合同第六条约定的房屋及其附属物品交付期限之第二天起，至房屋及其附属物品实际交付之日止，每逾期一天，出卖方按天向买受方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金，合同继续履行；

　　⒉逾期超过___天后，买受方有权解除合同。自买受方解除合同通知书到达之日起___天内，出卖方将已收房屋价款如数退还给买受方，并按本合同第三条约定房屋价款的___%向买受方支付违约金。出卖方要求继续履行合同的，经买受方同意，自本合同第六条约定的房屋及其附属物品交付期限之第二天起，至房屋及其附属物品实际交付之日止，每逾期一天，出卖方按天向买受方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金，合同继续履行。

　　第八条：房屋维修基金状况为下列第______款。（仅选一款）

　　（1）出卖方未曾交付过该房屋维修基金。需要补交的房屋维修基金，按下列第___项方式处理。（仅选一项）

　　（1）出卖方承担。

　　（2）出卖方已经交付的该房屋维修基金，按下列第___项方式处理。（仅选一项）

　　（1）该房屋维修基金账户余额无偿划转到买受方名下。

　　（2）买受方应当在房屋所有权转移登记完成之日起___天内，按该房屋维修基金账户余额一次性如数支付给出卖方。买受方逾期付款的违约责任，参照本合同第五条处理。

　　第九条：出卖方承诺已如实陈述本合同第一条、第二条以及附件一中房屋的有关情况，保证没有权属纠纷、债权债务纠纷或优先购买权纠纷。如因出卖方上述承诺或保证失实，致使本合同生效以后发生房屋基本情况或其它情况纠纷、权属纠纷、债权债务纠纷、优先购买权纠纷的，出卖方按本合同第三条约定房屋价款的___%向买受方支付违约金；造成买受方其它损失的，出卖方另行依法承担赔偿责任。

　　第十条：出卖方关于房屋及其附属物品交付标准的承诺。

　　房屋交付时，本合同第一条及附件一约定的房屋及其附属物品出现损坏或灭失，经买卖双方当场确认的，按照下述第 款方式处理。（仅选一款）

　　自房屋交付之日起___天内，出卖方按照损坏或灭失部分的______（或（协商）或（评估））价值向买受方支付赔偿金；买受方按照本合同第四条约定期限付清本合同第三条约定房屋价款、且出卖方未按本款约定期限支付赔偿金的，出卖方应当在买受方告知通知书到达之日起___天内向买受方支付双倍赔偿金。

　　第十一条：出卖方关于房屋原有户籍迁移的承诺。

　　本合同生效之前出卖方______（（有）（无））落户于该房屋的相关户口。（仅选一种）

　　出卖方保证自房屋权属转移登记完成之日起______天内，将原先落户于该房屋且买受方不同意保留的所有户籍关系迁出。逾期迁移原户口的，自本条约定的迁移原户口期限之第二天起，至原户口实际迁移之日止，每逾期一天，出卖方按天向买受方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金；造成买受方其它损失的，出卖方另行依法承担赔偿责任。

　　第十二条：关于房屋权属转移登记的约定。

　　自买受方付清房款之日起______天内，买卖双方共同向房屋权属登记机构申请办理房屋权属转移登记。如因一方责任，致使规定期限内未能完成房屋权属转移登记的，责任方应当按逾期时间承担以下违约责任；造成对方其它损失的，责任方另行依法承担赔偿责任。

　　⒈属于出卖方责任的，处理如下：（不作累加）

　　⑴逾期不超过___天，自本条约定的办理房屋权属转移登记申请期限之第二天起，至实际办理房屋权属转移登记申请之日止，每逾期一天，出卖方按天向买受方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金，合同继续履行；

　　⑵逾期超过___天后，买受方有权退房。自买受方退房通知书到达之日起___天内，出卖方将已收房屋及其附属物品价款如数退还给买受方，并按本合同第三条约定房屋价款的___%向买受方支付违约金。出卖方要求不退房的，经买受方同意，自本条约定的办理房屋权属转移登记申请期限之第二天起，至实际办理房屋权属转移登记申请之日止，每逾期一天，出卖方按天向买受方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金，合同继续履行。

　　⒉属于买受方责任的，处理如下：（不作累加）

　　⑴逾期不超过___天，自本条约定的办理房屋权属转移登记申请期限之第二天起，至实际办理房屋权属转移登记申请之日止，每逾期一天，买受方按天向出卖方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金，合同继续履行；

　　⑵逾期超过___天后，出卖方有权解除合同。自出卖方解除合同通知书到达之日起___天内，买受方将房屋及其附属物品退还给出卖方，并按本合同第三条约定房屋价款的___%向出卖方支付违约金。买受方要求继续履行合同的，经出卖方同意，自本条约定的办理房屋权属转移登记申请期限之第二天起，至实际办理房屋权属转移登记申请之日止，每逾期一天，买受方按天向出卖方支付本合同第三条约定房屋价款万分之___的违约金，合同继续履行。

　　第十三条：关于国有土地使用权变更登记的约定。

　　⒈该房屋国有土地使用权类型为______（（出让）（划拨）（））（仅选一种）

　　⒉房屋权属转移登记完成以后，买卖双方应当共同向土地登记机构申请办理该房屋占用范围内的土地使用权变更登记。该土地使用权原来为非出让类型的，土地使用权变更登记时需要缴纳的土地出让金或土地收益金按下列第___项方式处理。（仅选一项）

　　（1）出卖方承担。

　　第十四条：关于买卖税费和其他相关权益的约定。

　　⒈房屋买卖过程中应当缴纳的有关税费，按下列第___项方式处理。（仅选一项）

　　（1）买卖双方各自按国家和省、市相关规定分别缴纳。

　　⒉房屋买卖居间代理佣金，按下列第___项方式处理。（仅选一项）

　　（1）买卖双方均未委托房地产经纪机构居间代理本房屋买卖事宜，无须承担房屋买卖居间代理佣金。

　　（2）买卖双方各自按国家和省、市相关规定分别承付相应房屋买卖居间代理佣金。

　　⒊物业管理费和相关配套设施使用费，房屋交付以前发生的应当由出卖方承担，房屋交付以后发生的应当由买受方承担。

　　⒋房屋权属转移登记和国有土地使用权变更登记获准以后，买受方即依法享有该房屋的占有、使用、收益、处分的全部权利。买卖双方应当在房地产权属转移（变更）登记完成之日起___天内，共同向有关部门申请办理物业管理和相关配套设施的过户手续。

　　第十五条：房屋交付以后，买受方不得擅自改变该房屋的建筑结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定外，买受方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施设备，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

　　第十六条：遭遇不可抗力，且受不可抗力影响的一方在不可抗力发生之日起___天内及时书面告知对方、并在合理时间内提供证明的，免除其因不可抗力而导致本合同全部或者部分条款无法履行的相应违约责任。

　　第十七条：本合同在履行过程中发生的争议，由买卖双方当事人协商解决，或提请房屋所在地消费者权益保护委员会调解；协商、调解不成的，按下述第___款方式解决。（仅选一款）

　　（1）提交当地仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十八条：本合同未尽事宜，买卖双方应当在本合同附件一、附件二内协商约定补充协议，补充协议内不得约定与本合同内容相抵触的条款。

　　第十九条：本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，选定的提示性部分的文字、添加的补充性部分的文字与其它固定部分的文字具有同等效力。

　　第二十条：本合同连同附件及签章页共___页，一式___份，具有同等法律效力，一份电子文本存入存量房买卖网上管理系统备查，打印文本由出卖方、买受方、房屋权属登记机构、______（或（贷款银行））各执一份。

　　第二十一条：本合同网上备案以后，买卖双方依据本合同相关条款约定行使单方解除合同权或退房权的，对方应当及时配合有权解除方或有权退房方共同向房屋所在区房地产市场管理机构申请办理本合同网上备案注销手续；对方不能配合的，有权解除方或有权退房方应当按照本合同第十七条约定的争议解决方式确认单方解除合同或单方退房权利，然后再向房屋所在区房地产市场管理机构申请办理本合同网上备案注销手续。

　　第二十二条：本合同自______（（双方签章）（网上备案）（公证））之日起生效。（仅选一种）

　　出卖方： 买受方：

　　本人（签字或盖章） 本人（签字或盖章）

　　法定代表人（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章）

　　法定代理人（签字或盖章） 法定代理人（签字或盖章）

　　委托代理人（签字或盖章） 委托代理人（签字或盖章）

　　签署日期：______年___月___日 签署日期：______年___月___日

　　签于：_____________________

　　打印人：__________________

　　打印日期：______年___月___日

　　甲方(卖方)： 身份证号：

　　乙方(买方)： 身份证号：

　　甲、乙双方就位于 (注意：应与商铺产权证上的地址一致)的商铺的整体买卖事宜，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定，双方在遵循*等自愿、诚实信用的原则下，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条甲、乙双方协商一致，乙方受让甲方位于_______________ 的商铺现房(以下简称商铺)，商铺具体状况如下：

　　(1) 产权证号为 ，土地使用权证号为 。

　　(2) 商铺座落在 ，结构为 砖混 ;

　　(3) 商铺产权面积 *方米。

　　(4) 商铺占用范围内的土地所有权为 国有 ，国有土地使用权以 出让 方式获得;

　　(5)商铺目前部分被租赁(承租人为 ，租期截止为 ，租金为 ，具体详见租赁合同)。

　　以上系甲方对商铺基本情况的陈述，甲方保证对所转让的商铺拥有完全的所有权、处分权和收益权，不存在任何权利瑕疵(包括但不限于抵押权、优先购买权等)。乙方以甲方的保证和陈述为基础，决定整体买受上述商铺。

　　甲方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的承租人再订立任何有关租赁性质的合同，原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的，甲方应按每迟延一日 元的标准向乙方承担违约金。

　　第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述商铺转让包干价款共计人民币______万元，________小写( 元)。

　　乙方的付款方式和付款期限：

　　本合同生效后乙方应向甲方支付给定金人民币 万元,合同履行过程中该定金可抵作购商铺款。

　　甲方应在合同生效后 日内将上述商铺的抵押予以解除，使上述商铺完全具备过户至乙方的条件。(注意：解押资金为商铺的现余抵押贷款额： 万元+ 万元借款)

　　甲方应在商铺的抵押解除后 日内将此商铺过户至乙方名下，乙方应在办妥上述商铺过户手续的当日将价款 元一并支付。(注意：价款为付足上述商铺的款项)。

　　如因甲方原因导致上述商铺无法按照合同约定的上述时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方承担定金的担保责任。

　　甲方应在合同生效后 日内将商铺过户至乙方名下，乙方应在妥商铺过户手续的当日将余款 元一并付清。

　　第三条上述商铺的过户费用按**的有关规定各自承担。

　　第四条甲、乙双方对商铺的责任界定以过户为准，过户前所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由甲方承担或享有;过户后所有的费用(包括但不限于水电费、物业费、租金等)由乙方承担或享有。

　　第五条甲方于商铺过户至乙方后3日内将商铺交付乙方，具体方式为：甲方以书面方式告知商铺承租人——商铺的出租人已变更为乙方，甲方须得到商铺承租人的书面确认，并且将该书面确认交与乙方，甲方保证承租人从告知之日起开始向乙方缴纳商铺租金。

　　第六条如因甲方原因导致上述的商铺无法按照合同约定的时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方支付违约金10万元。

　　如因乙方原因导致七、八号商铺无法与甲方履行合同(即过户至乙方)，视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付违约金10万元。

　　第七条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不成，双方均有权向商铺所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第八条合同未尽事宜，经协商一致，双方可以订立补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　第九条本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　住所地： 住所地：

　　电话： 电话：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方： （买方） 乙方： （卖方）

　　甲、乙双方秉着*等、互利的原则，经友好协商，乙方将位于郫县友爱镇紫云村8社（IT大道旁）约10亩的苗圃（原洪程园林）卖给甲方，具体事宜如下：

　　1、乙方以160万元（大写：壹佰陆拾万元正）的总价，将该苗圃卖给甲方，包括苗圃内现有的所有苗木、苗圃的现有经营权及苗圃现有土地租用权。

　　2、乙方必须保证该苗圃的产权归乙方所有，且已与该苗圃的其他股东协商好，自愿卖出该苗圃，若由此在后期发生纠纷，视作乙方违约，将赔偿甲方的相关损失并承担相关违约金。

　　3、自本合同签定日起，该苗圃原有的所有债务、债权关系由乙方自行承担，与甲方无关；合同签定以后，该苗圃新发生的债务、债权关系由甲方承担，与乙方无关。

　　4、合同签定后，乙方有义务帮甲方将该苗圃的所有租地合同以甲方的名义重新签定；乙方有义务帮甲方协调该苗圃后期事务（如：甲方在苗圃内修一些临时建筑、土地硬化等）。

　　5、合同签定后，该苗圃内所有苗木的成活与乙方无关。

　　6、付款方式：甲、乙双方签定合同后2个工作日内，甲方先付140万（大写：壹佰肆拾万正）给乙方，余下20万（大写：贰拾万元正），甲方在20xx年3月1号之前付清。

　　本合同一式两份，甲、乙双方签字后立即生效，任何一方违约，将赔偿由此给对方造成的所有损失，并承担30万（大写：叁拾万元）的违约金。

　　甲方：

　　（签章）

　　乙方：身份证号： 签定日期：

　　甲方（卖方） 身份证号码：

　　乙方（买方） 身份证号码：

　　甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜，经协商自愿达成如下协议：

　　一、甲方自愿将坐落在 的宅基地及房屋出售给乙方。

　　二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币 元。

　　三、甲方陈述：该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人，该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷，其转让符合法律规定的条件，如因甲方原因导致乙方损失，甲方愿承担全部赔偿责任。

　　四、双方签署本合同以后，乙方即向甲方支付 元定金；甲乙双方约定在___________前向乙方交付房屋，并于__________前办理土地使用证及房产证手续。如因甲方原因，该房屋未在约定时间内交付给乙方，甲方双倍返还定金给乙方；如乙方因自身原因不愿买受该房，甲方定金不予返还。

　　五、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续，导致本合同无法履行，乙方可向甲方提出解除合同的请求，甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。

　　六、土地税由甲方承担，契税由乙方承担；其他税务由国家指定各自承担。

　　七、土地使用证及房产证手续完善后，甲方将房屋及相关原件交付给乙方，乙方即向甲方付清最后一笔房款。

　　八、甲方确保房屋建筑质量达到国家标准，该房屋发生的任何质量问题均由甲方承担。

　　九、自本合同签订生效起，该宅基地及房屋的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。

　　十、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前，以本合同为准。

　　十一、本合同自双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本合同有同等效力。

　　十二、按《合同法》履行，合同履行地点为乙方户籍所在地。十三、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　联系地址： 联系地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规之规定 ，双方经友好协商就甲方向乙方订购墙纸及安装事宜达成如下协议：

　　一、 产品名称型号单价：

　　二、 施工地点：

　　三、 完工时间：合同签订后在甲方能提供施工条件的情况下12天完工。

　　四、 质量及验收标准按国家行业标准验收。

　　五、 付款方式：

　　1、总面积暂按定金元 ，施工全部完成后甲方验收合格按实际面积付清余款。

　　2、乙方施工完毕经甲方验收合格后七天内一次性付清余款。

　　3、甲方以,(转帐支票)(现金)结算， 乙方提供收款收据。

　　六、乙方在墙纸张贴前需对墙面进行验收，如不符合施工要求甲方必需整改。

　　七、乙方在施工中应严格按照操作规程进行施工，施工中的一切安全责任事故由乙方责任。

　　对以上协议双方如无争议签定盖章生效。

　　八、其他

　　1、本合同自签定后生效，未尽事宜双方友好协商解决，协调不成可向项目当地法院申请裁决。

　　2、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　立合同者：(以下简称甲方)

　　光明园艺场(以下简称乙方)

　　为了双方更好的发展，保证各种水果供应，经双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方向乙方购买水蜜桃8000，鸭梨10000及红富士苹果15000。

　　二、甲方要求乙方每种水果在八成熟采摘后，一星期内分三批交货，乙方负责以柳筐包装并及时运到甲方地点，包装筐费和运输费均由甲方负担。

　　三、各类类水果的价格视质量好坏，按国家规定当地收购牌价折算，甲方在每批水果交货当日通过银行托付给乙方。

　　四、如遇突发自然灾害不能如数交货，乙方应及时通知甲方，并互相协商修订合同。

　　五、在正常情况下，如果甲方拒绝收货，应处以拒收部分价款20%的违约金;乙方交货量不足，应处以不足部分价款30%的违约金。

　　六、本合同一式四份，双方各执一份，各自的上级单位备案一份。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

　　甲方(车库出卖人)：xx省xxxx房地产公司

　　电话：

　　乙方(车库买受人)：

　　电话：

买卖合同菁选（扩展7）

——买卖合同菁选

精选买卖合同范文合集八篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的买卖合同8篇，欢迎阅读与收藏。

　　国际买卖合同样本

　　买方：中国 公司 中国， （电报挂号： 电传号： ）

　　卖方：

　　买方同意购买，卖方同意出售下述商品，并按下列条款签订本合同：

　　１． 商品名称，规格，数量及单价：

　　２． 生产国别和制造厂：

　　３． 包装：以新的，坚固的木箱或纸箱包装，并能防潮，防湿，防震，防锈及防止粗暴装卸，适合于远程海运，邮包邮寄，空运运输．由于采用不适当或不妥当的包装而引起生锈，损坏，丢失，其责任应由卖方承担．

　　４． 唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号，尺码，毛重，净重和诸如“勿倒置”，“小心轻放”，“防潮”等字样，以及提升位置和下列唛头．

　　５． 装船时间：

　　６． 装船港口：

　　７． 目的港口：

　　８． 保险：装船后由买方负担．

　　９． 支付条件：

　　（１） 如以信用证支付：买方接到本合同１１条规定的卖方装船通知后在交货期１５～２０天前，由 中国银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不可撤销的信用证．凭开户银行开具的汇票和本合同第１０条中所规定的装船单据付款．

　　（２） 如以托收方式支付：交货后，卖方经由卖方银行通过中国银行寄送本合同第１０条所规定的装船单据向买方收取货款．

　　（３） 如以信汇或电汇方式支付：接到本合同第１０条所规定的装船单据后于七天内付款．

　　１０． 付款单据：

　　（１） 为了议付货款，卖方应向支付银行呈交下列单据：

　　１） 全套清洁无疵，注明“运费到付”，空白抬头，空白背书和通知目的港已“装船”的海运提单．

　　２） 发票五份：注明合同号和唛头（一个以上唛头应分别开发票）．

　　３） 装箱单五份：注明发货重量及相应发票的编号和日期．

　　４） 由制造厂出具的品质和数量证明书两份，如１４条第（１）项中所规定．

　　５） 通知买方已装船的电报抄件一份．

　　（２） 装船同时，卖方应将上述单据副本各一份（本条５项除外）寄送目的港．

　　１１． 装船条件：

　　（１） 卖方应于本合同规定的装船期前四十天，以电报通知买方如下内容：合同号，品名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位．

　　（２） 中国 公司（电报挂号： ），将作为买方的船代理洽订舱位．

　　（３） 买方应于船只预计抵港日期前十天，将船名，预计装货日期，合同号通知卖方，以便卖方安排装船．卖方应与船代理保持密切联系．当必须换船或船提前或推迟到港时，买方或其船代理应及时通知卖方．如船只不能在买方通知的船期后三十天内到达港口，买方应担负自三十一天起所带来的仓租费和保险费．

　　（４） 如船只按时抵达装船港口后，而卖方不能按时备货装船，由此产生的空仓费和滞期费应由卖方负担．

　　（５） 货物越过船舷和脱钩前的全部费用，风险由卖方负担；货物越过船舷和脱钩以后的全部费用，风险由买方承担．

　　１２． 装船通知：卖方应于货物装船完毕后，立即以电报通知买方合同号，货物名称，数量，毛重，发票价值，船名和起航日期．若由于卖方未及时以电报通知买方，而使买方不能及时办理保险时，由此产生的一切损失，均应由卖方承担．

　　１３． 质量保证：卖方保证货物采用最好的和未用过的全新材料，第一流制造工艺，其成品质量，规格和性能与本合同规定相符．货物的保证期为货物抵目的港后月，国际买卖合同样本，合同范本《国际买卖合同样本》。

　　１４． 检验和索赔：

　　（１） 发货前，制造厂应对货物的质量，规格，性能和数量／重量作精密全面的检验，并出具证明书，证明货物符合本合同规定．质量证明书应附有制造厂试验项目和结果的报告．

　　（２） 货到目的港后，买方将申请中国商品检验局（以下简称局）对货物的品质，规格和数量／重量进行初检，并出具检验报告．如该局发现规格或数量或二者有出入，除保险公司或轮船公司的责任外，买方有权在货物到达目的港后 日内拒收该货物或向卖方提出索赔．

　　（３） 如货物的质量和规格与合同规定不符，买方将申请商检局进行检验，并凭检验报告有权向卖方索赔（包括换货）．所有费用（检验费，退货和换货的运费，保险费，仓储费和装卸费等）均应由卖方承担．

　　（４） 若买方提出索赔后三十天内卖方未予答复，则认为卖方已接受上述索赔．

　　１５． 人力不可抗拒：凡是制造或装船运输过程中，因人力不可抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任．但发生上述事故时，卖方应立即通知买方，并在十四日内，给买方航寄一份由主管**当局颁发的事故证明书．在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要措施加速交货．如事故延续十周以上，买方有权撤销合同．

　　１６． 迟交货罚款：除本合同第１５条规定的.人力不可抗拒原因外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付罚款的条件下延期交货．罚款可由支付银行在议付货款时扣除，但罚款不得超过迟交货物总价的５％．罚款率按每七天收０．５％，不足七天时以七天计算．如卖方延期交货超过合同规定十周时，买方有权撤销合同．此时，卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付罚款．

　　１７． 仲裁：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，当提交北京中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会仲裁程序暂行规则进行仲裁．仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力．仲裁费用由败诉方承担．

　　１８． 补充条款：

　　_______________________________________________________________________________________________________________________

　　_____________________________________________________________________________________________________．

　　本合同正本共两份，采用中，英文（略）书就，两种文字具有同等效力，签字后即生效，双方各执一份为凭．

　　买方： 卖方：

　　中国 公司 ×国 公司

　　代表：（签字） 代表：（签字）

　　见证人：

　　（×××律师）

　　（签字）

　　中外货物买卖合同

　　合同号：

　　签字日期：

　　卖方 中国 公司 地址 电报挂号 电传

　　买方

　　双方同意按下列条款由卖方出售，买方购进下列货物：

　　(1)货物名称，规格，包装及唛头(2)数量(3)单价4)总值

　　（５） 装运期限：

　　（６） 装运口岸：

　　（７） 目的口岸：

　　（８） 保险：由卖方按发票金额１１０％投保

　　（９） 付款条件：

　　买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的，不可撤销的，可转让和可分割的，允许分批装运和转船的信用证．该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单即付．该信用证必须在 前开出．信用证有效期为装船后天在中国到期．

　　（１０） 单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单（或集装箱运输的已装船提单），发票，品质证明，数量／重量鉴定书；如果本合同按ＣＩＦ条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证．

　　（１１） 装运条件（ＣＩＦ／Ｃ＆Ｆ）

　　１． 载运船只由卖方安排，允许分批装运，允许转船，允许集装箱运输．

　　２． 卖方于货物

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商一致，双方本着*等互利的原则，签订本协议，以资双方信守执行。

　　第一条本次买卖所涉及的物资名称、种类、规格、单位、数量

　　甲方在福建省龙岩市朋口镇火烧炉劳动教育基地存放废旧钢模板和其它废旧金属（不包括机具设备），数量以过磅后的实际重量为准。

　　第二条物资单价及总价

　　甲乙双方同意按￥2300元每吨单价交易（此单价为甲方所得净价），结算总价=单价（2300）×总重（吨）。

　　第三条交货方式

　　1．交、提货时间：20xx年10月26日至20xx年11月 1日，乙方必须在约定期限内将所交易的全部物资提走。

　　2．交、提货地点：福建省龙岩市朋口镇火烧炉劳动教育基地

　　3．运输及装卸方式：乙方自定，装卸及运输过程中安全事故由乙方负责。

　　第四条计量方式

　　甲乙双方共同认可的计量地点进行过磅计量（龙岩市朋口镇胶合板厂）。

　　第五条预付货款

　　根据双方协商一致，协议鉴定当日，乙方需一次性支付甲方￥100000元（大写壹拾万元整），甲方在乙方支付全部货款后将预付款全额返还乙方。

　　第六条货款支付方式

　　根据双方协商一致，采取现货现款的结算方式，每次计重后乙方及时向甲方支付现金货款后方可将物资运走。

　　第七条运输及拆、装、卸等费用承担运输及拆、装、卸等费用全部由乙方承担。

　　第八条违约责任

　　1．乙方延付货款或不执行协议约定内容，对甲方造成损失，乙方应偿付甲方单车货款15%的违约金。

　　2．甲方如不执行协议约定内容，甲方应据实偿付乙方车辆租赁费及人工费。

　　第九条当事人一方因不可抗力不能履行协议时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人责任。

　　第十条本协议在执行中发生纠纷，签订协议双方不能协商解决时，可以向人民法院提出诉讼。（或申请当地仲裁机构仲裁解决）

　　第十一条 协议执行期间，如因故不能履行或需要修改协议，必须经甲乙双方同意，并互相换文或另订协议，方为有效。

　　第十二条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方指定代理人签章后生效，两份协议具有同等的法定效应。

　　第十三条 本协议自签订之日起生效，本次交易完成后自行废止。

　　甲方： （盖章）乙方：（盖章）项目经理部

　　甲方委托代理人：（盖章）乙方委托代表人：（盖章）

　　甲方开户银行及账号：开户银行及账号： 年月日

　　需方： （以下简称：甲方）

　　供方： （以下简称：乙方）

　　甲方根据工程建设的需要，经过对所需钢筋项目进行招标，确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定，经*等协商，达成一致，签订本合同。

　　一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额：

　　材料名称

　　规格型号

　　品牌

　　单位

　　数量

　　单价

　　金额

　　1

　　Ⅰ级盘圆钢筋

　　2

　　Ⅱ级国标螺纹钢筋

　　3

　　Ⅲ级国标螺纹钢筋

　　本合同暂定总价款为（人民币）：_________________元整 （￥：__________元）

　　备注： 1、合同约定总价款为暂定价款，具体总价款按实际供货数量结算。

　　2、本合同单价为不含税综合单价（结算时凭收据结算），合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止（第一次具体供货时间以甲方书面通知为准），合同执行期间无论材料市场价格浮动、**政策变动或其他任何原因，本合同约定单价均不予调整。

　　3、上述合同单价从________年____月____日起执行，约至________年____月____日止。

　　二、质量要求及标准：

　　所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求，并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为：《低碳钢热轧圆盘条》GB701—1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499—1998（适用标准包括但不限于以上）。

　　三、产品质量：

　　1、本合同每批货物送达施工现场后，甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检，乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米，直径符合国家相关标准，包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹，包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀，不得有油渍。钢筋端头剪切整齐，无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格，每捆钢筋钢制铭牌齐全，并与质量证明书对应。

　　2、为确保工程质量，乙方应保证提供完好无损的材料，提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告（加盖红章）一式三份，所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。

　　3、甲方有权随机抽样送检，每次材料检验合格，检验费用由甲方负责。若材料检验不合格，乙方自愿承诺按如下方式进行处理：

　　①、每次钢筋送检时，若出现第一次送检不合格，乙方自愿向甲方支付罚金人民币________元整（￥：________元）。

　　②、第一次送检不合格后，甲方取双倍钢筋数量进行复检，若复检合格，则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格，则两次送检费用均由乙方承担，同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币________元整（￥：________元），并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币________元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。

　　③当乙方所供钢筋送检出现黄单时，甲方有权单方面解除合同，重新选择新的供应商，乙方对此无异议。

　　4、若乙方所供钢筋进场时验收合格，但在加工和使用过程中经**相关部门抽检为不合格，乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场，补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨________元，承担由于不合格品退场发生的所有退场费用，甲方有权单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币________元整（￥：________元）的违约金，并承担由此引起甲方损失（如：停工、窝工、工期延误等）的一切费用计每天人民币________元整（时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止）。

　　四、交货时间、地点、方式：

　　1、交货时间：

　　（1）甲方提前____天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

　　（2）乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。

　　（3）项目施工期约为：____个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。

　　2、交货地点：交货地点为________的施工现场。

　　3、本合同联系人：

　　4、本合同指定收货人：

　　5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

　　6、本合同约定钢筋计量方式为：直条钢筋采用点条计算理论重量（钢筋定尺长12米，不足12米按实际长度计算，钢筋直径符合国家相关标准，结果保留两位小数点。盘圆钢筋采用过磅方式计算重量（磅站由甲方指定，过磅费用由甲方承担）。

　　五、结算方式与保修期限：

　　1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点，甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内（含____日，国家法定节假日顺延，下同），甲方向乙方支付该批货款金额的____％，剩余该批货款金额的____％作为质保金在两个月满后（自钢筋到场且送检合格之日起计）10日内，甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。

　　2、产品保质期为工程设计使用年限，在保质期内，因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷，均由乙方承担所有责任并负责所有费用。

　　六、违约责任：

　　1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料（含卸车不及时、便道不畅通和仓库容量不足）所造成的损失由甲方承担。

　　2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方，乙方不承担因停工待料而造成的损失。

　　3、乙方未按时、按甲方要求，保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等（除不可抗力外）由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。

　　4、乙方逾期交货的，按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的，则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。

　　5、如经初步检验，甲方发现货物不合格的，乙方应及时将货物运出工地，并立即免费予以更换，甲方无保管义务。如乙方怠于运出，由此产生的一切风险与损失均与甲方无关，由乙方自行承担。

　　6、乙方逾期交货的，若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行，逾期超过____天，逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。

　　7、乙方逾期交货而甲方解除合同的，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。

　　8、交货钢筋的质量不符合约定或者国家、行业标准的，包括但不限于生产厂家不符合约定、外观不合格、质量不合格、没有有效地质量证明文件、取样检验不合格等，乙方均应在____日内予以免费更换，因此发生的一切费用由乙方承担，由此造成的延误按本约定执行。给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。

　　9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时，一经发现，乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金，双方合同就此终止，给甲方造成损失时，还应支付相应的赔偿金（赔偿金数额以甲方计算为准）。

　　10、乙方保证按时交货，并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定，如有违反，愿意承担因此而产生的一切责任。

　　11、甲方未能按本合同约定支付货款，向乙方支付违约金。

　　七、合同的生效、终止和解除：

　　1、合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。

　　2、合同终止：本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后，本合同自动解除，但相关质量条款和解决纠纷条款除外。

　　3、合同解除：甲乙双方依据本合同约定解除合同的，甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后，本合同即予以解除。对解除合同有争议的，按协议书约定处理。

　　4、合同解除后工作：合同解除后，不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。

　　八、其它：

　　1、履行合同过程中，双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力，但对方认可除外。

　　2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方，视同乙方收到，而不论乙方是否签收，乙方均需及时供货。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商未能解决，可向深圳市宝安区人民法院提起诉讼解决。

　　十、合同有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，供货、结算完毕后本合同自动解除，但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。

　　十一、合同份数：本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，由双方协议补充，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　十二、合同附件：本合同所列附件为本合同组成部分，与本合同具同等法律效力。

　　需方：（甲方）

　　单位全称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　签订时间：______年____月____日

　　供方：（乙方）

　　单位全称：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　签订时间：______年____月____日

　　甲方（卖方）： 电话：

　　立契约人：

　　乙方（卖方）： 电话：

　　单位：身份证号码：

　　甲乙双方依据《房地产管理法》和有关规定，共同就下列商住房买卖事项订立本契约，共同遵守。

　　一、甲方同意将座落在开发区商贸城A栋自东向西第 间出售给乙方，计售面积 *方米（按国家规定计算建筑面积）。

　　二、该房屋销售价格：商住房单价 元/*方米。销倍总额元，大写元。订房时乙方向甲方预付房款底价的%，为 元，大写 元。工程主体结束时再付 %，为 元，大写 元，余款待甲方交给乙方商住房时（交房日期为 年月 日）一次付清全部余额款为元，大写元。

　　三、超过付款规定日期十天不付清全部房款的，该契约无效，此房由甲方另售。

　　四、商住房交付使用后，甲方并提供一切过户手续，帮助乙方办理《房屋所有权证》，费用乙方负责，土地使用证由甲方办理。

买卖合同菁选（扩展8）

——买卖合同菁选

【实用】买卖合同六篇

　　在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的买卖合同6篇，欢迎大家分享。

　　出卖人(甲方)：、男、汉族、

　　身份证号：

　　现住新疆奇台县步行街天山旅馆，电话

　　受买人(乙方)：，男、汉族、

　　身份证号：

　　现住奇台县阳光裕景，电话

　　上例协议人自愿协商，甲方将自己所有的新疆远方公司奇台至老奇台班线车，车牌号：新BB4383，

　　一、甲方于20xx年3月27日将该车交付乙方，即买卖成立。双方交接车时当场对车检查，对车质量都无异议，自交付乙方后再出现车质量问题甲方不承担责任。

　　二、该车自本日交付乙方以前发生的交通事故或自伤等原因造成第三人、自己的人身、财产损害或电子违章等事故记录，全部由甲方承担，自本车交付乙方后(即：20_年3月27日)发生交通事故，造成第三人或自己人身、财产损失或电子违章记录等事故记录全部由乙方承担。

　　三、本车辆双方约定总价款240000元(贰拾肆万元)，本合同签字时当场付110000元(壹拾壹万元)，剩余130000(壹拾叁万元)于公司过户完成后当场付清。

　　四、在公司的过户费用5000元(伍仟元)以下由乙方承担，如超过5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承担。

　　五、关于国家对客运车即本车燃油补贴20_年1月1日以前归甲方所有，20_年1月1日以后归乙方所有。

　　六、如有一方违约必须向另一方交付违约金20_0元(贰万元)。

　　七、本合同经双方签字后生效，一式两份甲乙双方各执一份。 甲方： 电话：

　　乙方： 电话：

　　20xx年3月27日

　　合同编号：

　　出卖方： 签订地点：

　　买受方： 签订时间：

　　根据 (中华人民共和国经济合同法)及相关法律、法规

　　的规定，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 名称、品种、数量、价款及交(提)货时间

　　名 称

　　品 种

　　产地

　　商标

　　数量

　　单价

　　金额

　　交(提)货时间

　　合计人民币(大写)：

　　(注：空格如不够用，可以另接)

　　第二条 质量标准：

　　第三条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：

　　第四条 合理损耗标准及计算方法：

　　第五条 交(提)货方式、地点：

　　第六条 运输方式及到达站(港)和运输费用负担：

　　第七条 检验标准、方法、地点及期限：

　　第八条 检疫单位、方法、地点及费用负担：

　　第九条 结算方式、时间及地点：

　　第十条 本合同解除的条件：

　　第十一条 违约责任：

　　第十二条 其他约定事项：

　　第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中

　　发生争议， 由双当事人协商解决；也可提请浦口区工商

　　行政管理部

　　门调解；协商或调解不成的，向浦口区人民法院起诉。

　　第十四条 本合同一式五份，双方各执两份，鉴证方留存

　　一份，签字之日起生效。

　　出卖方(章)：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　委托代理人：

　　电 话：

　　开户银行：

　　账 号：

　　邮政编码：

　　买受方(章)：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　身份证号：

　　委托代理人：

　　电 话：

　　开户银行：

　　账 号：