日期：2022-10-03 00:00:00
甲方：
乙方：
经双方充分、友好、协商、本着*等互利，公*公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项务能优质按时完成，遵照《合同法》特签订如下合同：
一、 服务事项
（1） 工程项目：
（2） 质量标准：按照建设方的要求，完成工程量。
（3） 地点
（4） 承包范围
（5） 承包方式：包清工
（6） 施工期： 年 月 日至 年 月 日止，特殊情况（如遇不可抗力因素影响），施工期顺延。
二、 工程价格及付款方式
A、抹灰工价为/梯，每月二十五日算账，次月九日前结算到账。
B、工程完工后，由工程部及监理验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。
三、甲乙双方的责任
（1）甲方为乙方提供好材料。
（2）甲方有权对乙方人员的违规行为进行制止和批评，有权对乙方的工程进行不定期的质量检查验收。
（3）乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。
四、安全责任
乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故发生，施工中发生事故时乙方应采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告，分析事故原因，有责任方承担责任。
五、以上各条需要甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方可向违约方索赔未尽事宜，以现行法律为准。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方: 上海××房地产开发有限公司
乙方: 上海××装饰材料市场×××建材商行
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任,保护双方合法权益,甲、乙方经协商一致,签订本合同。
第一条 工程名称及地点
1.1、工程名称:上海“××国际大厦”公寓楼地面木地板装修工程
1.2、工程地点:上海市闸北区×××路×××号
1.3、工程规模:约×万*方米。
1.4、工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量。
第二条 工程内容
公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚12mm)及pvc踢脚线工程,甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。
第三条 工程总价
人民币暂定为××万元整(rmb:××万元)。
第四条 工程结算
4.1、工程造价的计价标准,公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含pvc踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每*方米68.00元,一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即:实铺面积×68.00元。
第五条 付款方式
5.1、合同签订三日内,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金;
5.2、当乙方完成全部工程量的50%时,甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;
5.3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;
5.4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后,双方进行结算,工程结算值确定后十日内,甲方支付至工程款结算值的97%;
5.5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金,如工程无质量问题,甲方在一年后无息付清。
5.6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用,除本合同另有约定外,甲方不另行支付其他任何费用。
第六条 工程期限
6.1、开工日期:××××年11月10日;
竣工日期:××××年12月31日;
工期天数:51日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
6.2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,致使停工或无法正常施工的,经甲方确认后,工期相应顺延,甲方不承担其他责任。
第七条 项目设计方案、施工要求及方案
乙方应根据甲乙双方确定的方案施工,乙方在此基础上,合同签定后2日内,乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。
第八条 材料设备
8.1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购;
8.2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。
8.3、材料要求
8.3.1、乙方在签订材料供货合同前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
8.3.2、材料规格
本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合*有关部门的规范或标准以及合同约定时,乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料,并不得延长工期期限。
8.3.3、材料试验、复测
乙方应遵守*有关部门的规定,对所有材料的相关性能进行试验、复测,包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按*有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验,支付有关试验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用,若试验结果被认定不合格的材料,均不得用于本工程的任何部位,且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。
8.3.4、材料的地域适应性
乙方需考虑材料对上海气候的适应性,尤应注意预防气候变化造成的变形。
8.3.5、材料的包装保护
所有运抵工地现场的材料,必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下,材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。
8.4、所有材料,乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料,并应当进行必要的试验、测试、复检。否则,相关的材料不得使用,甲方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料质量的保证责任,材料的缺陷责任仍由乙方承担。
8.5、材料的运输、装卸、保管保护。
本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可免费提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。
第九条 质量要求、竣工验收与保修
9.1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定,工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求,前述标准不一致的,以高者为准。在施工过程中,甲方有权决定增减施工项目,乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算,按本合同约定进行结算。
9.2、如双方对工程质量有异议,可申请工程检验,检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后,如工程质量合格,所需检测费用有甲方承担,如工程质量不合格,检测费用由乙方承担,乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕,达到合同约定标准,如需进行二次检测,所需费用均由乙方承担。
9.3、工程竣工后,乙方应及时书面通知甲方进行验收。
工程竣工验收合格后,从验收合格之日起三日内,乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管,致使验收合格后的工程发生损失,应由甲方承担。工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。
但下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:
(1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;
(2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;
(3)无论何方原因造成的延期,在本合同确定的工程竣工日之后,如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时,甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同,减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。
9.4、工程保修期按照《建设工程管理条例》第40条确定,没有明确规定的工程项目,保修期为2年。保修期内确因乙方责任造成质量问题,乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位,其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。双方另行签订《建筑装饰工程质量保修责任制度》,作为本协议的附件。
第十条 甲方的其他责任
10.1、协助乙方办理装修有关手续(包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等)。
10.2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置,但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装,施工水、电费由乙方自行承担。
第十一条 乙方的其他责任
11.1、组织富有经验的施工队伍,严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定,进行施工。
11.2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表,经甲方审核后执行,但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。
11.3、乙方应在每周一向甲方提供上周实际完成的工程量及形象进度及下周的工程进度计划表各一份。
11.4、乙方负责已完成工程的成品保护,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止,承担成品保护所需全部费用。
11.5、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方,否则,甲方有权解除合同。
11.6、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。
11.7、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表检查验收,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。
11.8、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,甲方的批准,不会减轻或免除乙方的责任。
11.9、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求,保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时,承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告,保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到场。
乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的,或乙方未提供前述检测报告或不合格的,甲方有权拒付任何费用。
11.10、乙方必须每天将垃圾集中于甲方指定地点,保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料,并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。
乙方在撤场前,应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施,达到工程交付标准,使现场和工程处于清洁和安全的状况,达到甲方满意。
11.11、乙方负责办理工程所需的消防报批报验等审批手续的办理,并承担由此发生的全部费用。
11.12、乙方进场施工前,甲乙双方进行工程交接,并填写交接清单,交接清单经双方签字后作为合同附件。乙方进场施工,即视为现场具备条件或虽有瑕疵但乙方自费解决并不要求延长工期。
第十二条 有关安全生产和防火的约定
12.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
12.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
12.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第十三条 违约责任
13.1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的,每逾期一日,乙方应当承担500元的违约金。
13.2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时,甲方有权解除本合同,乙方并应当承担本合同总价款5%的违约金,由此引起的经济损失(包括给甲方造成的损失),由乙方承担。
13.3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务,乙方应当向甲方承担本合同总价款 5%的违约金。
13.4、工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担本合同约定工程总造价10%的违约金。
13.5、有下列情形之一的,甲方有权解除合同,并由乙方承担工程总造价10%的赔偿金及甲方应付给第三方的违约金、赔偿金。乙方应当无条件于七日内退场,双方于乙方退场后结算(结算值的3%作为保修金暂扣):
(1)乙方未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行的,任何一项逾期达七日或乙方未经甲方许可停工达三日以上的;
(2)乙方的施工如违反国家强制性规定,或乙方未按甲方指令或要求整改逾期达五日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准,或出现严重质量问题;
(3)乙方项目经理及人员无法胜任本工程工作的,或无法与甲方代表维持正常的`合作关系,虽经更换仍无法满足甲方基本要求的;施工组织管理及技术力量不足,无法保证在规定期限内按质量标准完成施工任务。
(4)发生其他严重违反本合同或违反承诺的情形。
13.6、甲方逾期付款的,每逾期一日,应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。
13.7、因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。
13.8、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项,包括已逾期支付的款项。
第十四条 争议的解决
本合同在履行期间,当双方发生争议时,应当通过协商解决。双方协商不成时,可向甲方所在地人民法院审理。
第十五条 附则
15.1、本合同正本一式肆份,甲、乙方各二份。
15.2、本合同附件:
附件1:建筑装饰工程质量保修责任制度
甲 方: 乙 方 :
法定代表人: 法定代表人:
本合同签订日期: 年 月
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着*等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 维修服务具体内容和事项
1．维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____*方米防静电地板。
2．维修内容为：检查、更新。
3．乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
第二条 维修服务时间、地点及方式
1．本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2．自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3．乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4．在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
第三条 维修服务款及付款方式
1．双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2．甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3．双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
第四条 违约责任
1．甲方违约责任
（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；
（2）甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期应付款的____％向乙方偿付逾期付款违约金；
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2．乙方的违约责任
（1）乙方不能按时提供地板维修服务的，向甲方偿付违约之日起的剩余维修款，并另外赔偿总维修款的____％；
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
第五条 保证
1．甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2．双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何*现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3．双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
第六条 不可抗力
1．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2．遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3．本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、*等。
第七条 合同附件
1．本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2．任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第八条 法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第九条 生效条件
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
一、供销双方：
甲方：（供货方）
乙方：（经销方）
地址：（经销方）
身份证号码（经销方）
二、供销协议：
1、甲乙双方经商榷，本着公*协作、互惠互利的原则，签订供货协议。
2、甲方授权乙方在 区域内经营其产品。
3、经营期限：自 年 月 日至 年 月 日。
4、乙方在区域内经营甲方产品，甲方按照双方约定提供样板，乙方需缴纳样板费 元。
5、乙方销售 *方并结算完毕后，甲方以货款方式退还乙方样板费。
6、甲方提*品报价清单（如有价格变动，甲方及时通知乙方）
7、甲乙双方按照报价清单执行结算。
8、甲方提供的价格清单在同一区域内保证一致。
9、工程单数量较大的，由甲乙双方另行议价。
三、产品质量：
甲方按照乙方要求供货：（注明事项）
A级地板（A级地板内有一定比例的B级地板，常规比例为南美材3﹪，国产材5﹪）若B板超出常规比例，可采用几种方式处理：
1：超出部分换货。
2：超出部分甲方按照报价清单五折结算。
3：超出部分安装时：（起头、收尾、切边）。
B级地板（B级地板是具有一定的瑕疵的，如裂纹、虫眼、结疤）若因此造成地板使用情况不满意的，甲方不承担质量责任。
甲方提供的地板产品，若因产品质量问题，甲方负责退换货，非质量问题（如产品运输、地板安装、存放不当、人为损坏）出现问题，甲方不承担责任。
四、定货：
1、乙方订货后，须及时将订货单标注清晰传真与甲方。
2、乙方订货后，须及时将定金 ％，汇入甲方指定账号。
3、乙方订货后，若因乙方单方面违约的，甲方不予退还定金。
4、库存地板品种订单后，提前六个工作日通知甲方。
5、非库存或非常规品种及时通知甲方，经甲方确认后再订单，订货周期十五个工作日。
6、乙方若是按照“色样”定做的，须及时通知甲方，经甲方确认后再订单，并需缴纳总额 ﹪的货款。
7、乙方若是按照“特殊色样、板材、规格、包装”定做的，须及时通知甲方，经甲方确认后再订单，并需缴纳总额 ﹪的货款。
8、定做地板不予退货，定做地板数量要求准确，若需补货价格另议。
五、提货：
1、乙方提货数量在20*方以上的，甲方负责送货（敦煌市区内）。
2、乙方提货数量在20*方以下的，甲方收取相应运费（敦煌市区内）。
六、结算方式：
1、甲方收取订单定金后，开始备货或生产地板，货到付清余款。
2、乙方未付清货款前，此地板产品所有权归甲方所有。
七、协议期限：
1、本协议有效期为壹年。
2、协议到期甲乙双方有意续签的，甲乙双方在协议到期前一个月重新签定。
3、本协议如有未尽事宜，经双方协商后补充内容，与本协议具有同等效力。
4、本协议一式两份，双方各执一份，协议签订后甲乙双方共同履行条款。
注明：本协议由甲乙双方仔细阅读，协议内容清楚明白后，予以签字确认，甲乙双方均需按照协议内容执行，责任、权利、义务明确到位。
甲 方： 乙 方：
授权代表： 授权代表：
联系方式： 联系方式：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
供方：
需方：
一、双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规在*等互利、友好协商的基础上，就供方向需方出售模板的相关事宜达协议如下：
二、质量技术标准：质量以需方在供方取的样品为准，如果和样品不一致，供方应在五小时内调换符合需方要求的产品，否则需方有权中止合同并收取供方总款项的20%违约赔偿金。
三、交货地点：开县开州大道新世纪至汉丰湖酒店段。
四、运输及运输费用：由供方办理运输，费用由供方承担，按需方计划要求按时交货。
五、交货期限：由需方提前三天通知为准，供方无条件在三天内供货。否则需方收取供方总款项的20%违约赔偿金。
六、结算方式及期限：每批货到需方施工现场，验收合格后，一周内付清所有货款。
七、解决合同纠纷的.方式：出现合同纠纷，双方协商解决，如协商不成，由所在地法院诉讼解决。
八、违约责任：一方违约，应给付对方总数量货款20%的违约金。
九、本合同一式贰份，供方一份，需方一份，双方方签字盖章生效。
供方：
需方：
日期：
地板合同 (菁华5篇)扩展阅读
地板合同 (菁华5篇)（扩展1）
——地板采购合同 (菁华5篇)
合同编号：
建材买卖合同(墙地砖类)
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式，并尽可能保留同一批次未使用的墙地砖若干以备因质量争议而进行的专业质量检验之需。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况：单位：元/
第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、 。
第三条 交货：交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间： ;交货地点： 。
第四条 安装：安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为《重庆市家庭居室装饰工程质量验收标准》/《重庆市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条 验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条 换货：交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方承担。
第七条 余货处理：安装后的`剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方承担。
第八条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;
(二)
第九条 违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为 年，卖方负责免费修理; 2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货超过 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第十条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向渝北区市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向渝北区行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向渝北区人民法院提起诉讼，或向渝北区仲裁委员会申请仲裁。
第十一条 其他约定事项：。
第十二条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)： 卖方(章)：
住所：重庆银翔房地产开发有限责任公司大楼堂 住所：
(重庆市渝北区空港大道822号)
联系电话： 联系电话：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
签订时间： 签订地点：
合同编号：_____________
甲方：___________________乙方：___________________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
联系电话：_______________联系电话：_______________
甲乙双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就地板采购安装事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称：________________。
2．工程地点：________________。
3．施工面积：____________*方米。
4．方式：包工包料。
5．材料：____________________，数量________________。
第二条工程价款
工程价款共计人民币_____元整（大写：_____），其中材料款人民币_____元整（大写：_____），施工费人民币_____元整（大写：_____）。
第三条工程价款的支付与结算
1．本合同签订后，材料价款必须一次性支付，计人民币____元（大写：）。
2．施工价款在施工完成，经甲方验收合格后一次性支付，计人民币____元（大写：）。
3．如甲方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法或《工程价款结算办法》的有关规定处理。
4．确因甲方拖欠工程款，代购材料差款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。
第四条施工
1．乙方必须严格按施工图纸，说明文件和国家规定的规范，规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2．甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。
3．乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
4．乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、报告等的复印件。材料必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。
第五条验收
1．已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
2．工程交工验收后，保修期为____年，由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。
第六条工程工期
1．开工日期：_________年____月____日；竣工日期：_________年____月____日。
2．如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签字确认后，工期作相应顺延。
（1）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
（2）在施工中因停水，停电连续影响____小时以上者。
（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。
3．在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调，处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5．施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条违约责任
本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。
第八条法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的'，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第九条附则
1．本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
2．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________
授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________
住址：_____________________住址：______________________
联系电话：_________________联系电话：__________________
开户银行：_________________开户银行：__________________
账号：_____________________账号：______________________
_________年____月____日_________年______月____日
签订地点：_________________签订地点：_________________
甲 方： (下称“甲方”)
乙 方： (下称“乙方”)
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方订购本合同项下货物(以下简称“货物”)事宜，双方达成一致，订立本合同，明确双方权利义务，共同信守。
一. 工程概况
a) 工程名称：
b) 建设地点：
二.
2. 供货单位综合考虑因地板质量、色差、切割等带来的损耗量，并需要预留不低于供货数量5%的维修量，以备补货。颜色纹路以封样样板为准;
3. 本合同所称价格为甲方应向乙方支付的包干固定单价，不考虑价格波动。以上单价包括但不限于标的物的生产制作、供应、包装、运输(含保险费)、税金、装车、货到工地现场负责卸车及搬楼等一切费用。(由乙方安装时也应包含安装费。)
二.质量要求及技术标准 ：
1.乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供地板品种、规格、颜色、主要性能和技术指标必须符合设计及材料样板要求，并应有出厂合格证、防火检测报告、环保检测报告，无文件地暖测试报告拒绝使用;
2.防潮垫：品种、主要性能和技术指标必须符合设计要求并保证良好的防潮性及脚感，并应有出厂合格证明;
3.乙方供应的货物应符合国家放射性性检测标准GB18580和国家产品质量标准(GB/T 18102浸渍纸层压木质地板、GB/T 18103—20xx实木复合地板、GB15036—94实木地板、LY/T 1330—1999抗静电木质
三.交货时间和交货地点：
1.交货时间为：年月日
2.交货地点为：甲方在本合同中指定地点或甲方指定的其他地点和接收方。乙方应于交货日将货物送至： 。
3.乙方在发货前，应提供书面的发货清单至甲方现场管理人员。本合同项下产品使用项目现场，甲方的验收管理人员为 ，联系方式 。
4.运输方式及费用负担
产品采用公路汽车运输方式，因产品运输至甲方指定地点所发生的所有相关费用均由乙方自行承担。 5.乙方应承诺按照甲方要求送货，避免一次货运量过大，无法消纳和运输。
四.包装标准：
木地板包装必须进行保护性包装，采用纸箱内附带衬垫。乙方产品包装上应标明生产厂家、生产日期、产品名称、规格型号、数量、产地等法律规定的内容。如因产品包装不符合相关法律规定和行业规定，导致产品破损或发生其它质量问题，甲方有权退货，同时，乙方应赔偿甲方由此造成的全部经济损失及承担因甲方退换货所产生的全部费用。
五.验收标准及提出异议期限：
甲方有权进行现场抽验，抽验率应满足不低于3%;甲乙双方应共同验收产品，验收合格的，甲方书面签字确认。对甲方验收不合格的产品，乙方立即退货，并应立即补足因不合格产品所致甲方缺货数量，乙方不得等到收到该不合格产品后再进行补足工作。乙方应承担因产品不合格而补换货所发生的费用(包括甲方退换货)及赔偿由此造成的甲方全部经济损失。如果乙方对经甲方验收的有质量问题的产品之检验结果有异议，乙方应在该质量产品到达双方指定地点后 2 个工作日内向甲方提出，双方协商解决或按本合同约定解决。
六.结算方式及期限:
1.本合同签订后10天内，甲方向乙方支付本合同项下货物总价款的20%作为定金;定金在甲方应支付的后续货款中一次性全部抵扣;
2.乙方每送到一批货且经甲方验收合格后15天内，甲方按乙方送到合格货物的总价款的60%向乙方支付货款;
3.乙方供货完成(如安装也由乙方负责，则在安装完成且经甲方验收合格)后，甲方按所送货物总额结算(含补货)应付货款，预留结算款的5%作为保证金，其它余款在结算后十天内付清;
4.保证金在工程竣工验收合格后六个月内付清。 七.违约责任：
1.因甲方迟延支付货款的，每迟延一日，其应向乙方支付应付未付货款千分之五的违约金。 2.因乙方原因，乙方迟延交货的，每迟延一日，其应向甲方支付迟延交货货款千分之五的违约金。如果乙方迟延交货超过约定期限的30日的，甲方有权以书面通知方式解除本合同，乙方应向甲方承担违约责任并向甲方赔偿本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。
3.因乙方原因，乙方提前解除合同的，其应向甲方承担违约责任并赔偿甲方本合同金额20%的违约金。如甲方由此产生的实际损失超过前述违约金金额的，乙方还应赔偿甲方该不足部分。
八.争议解决：
甲、乙双方就合同事项如发生争议应协商解决，协商不成双方同意将争议提交合同签订地(北京市海淀区)人民法院诉讼解决。
九.其它约定：
1.备货。乙方同意在本合同的订货数量之外增加10%的产品备货，以备工程增加量之需。甲方所需货物超过本合同约定数量5%的，该部分货物的供应以甲、乙双方另行签订的本合同之补充协议为准。
2 余货处理。工程完工后的剩余地板，在包装完好且没有损坏、泡水、切割等影响二次销售情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货过程中产生的费用。但需预留两年的总合同数量3%维修量地板，以备维修保养所需，货品存放在供应地库房处，保证供货的及时性。
3.特殊说明：
十.合同自双方签字盖章后生效，正本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
十一：安装条款：(加在提供安装服务的乙方中)
(1)木地板进场前必须先送样认可，进场后必须办理报验手续;
(2)根据不同的房型，在施工前须与设计师先协定木地板的铺装方向;
(3)木地板施工前地面必须做好防潮处理并保证在地面完全干燥的`情况下进行施工，否则不得进行铺板工作;
(4) 拼装木地板前必须对地面进行自流*处理木地板铺装前对地面基层必须进行防潮处理，(如不在合同范围内的需要对地面的*整度进行逐户测量，形成数据表格报给装修总包、监理、总包及甲方)，地面*整度达到标准要求后方可进行铺贴;
(5)木地板的铺装工艺可参照生产商的合理性建议，但最终质量仍由铺装的承包商负责;
(6)木地板施工期间和完工后，须由铺装单位按照要求进行成品保护工作，具体见成品保护要求。
(7)铺装单位报价需包含于其它材料收口的材料(如：与大理石收口的不锈钢或铜条，材质与节点设计需报甲方确认方可施工)
(8)保洁要求：地板表面保洁时不宜用湿拖把，禁止使用铲刀、美工刀等铲刮;应先用地板专用拖把把灰尘清除，然后用湿布擦除即可。忌用稀释剂、松香水、二甲苯、酒精脱漆剂等液体接触地板，防止产生化学反应，损伤油漆表面。
(9)验收标准：《建筑装饰装修工程施工规范》、《地板铺设面层验收规范》、《木地板保修期内面层检验规范》
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出卖人：____________________________(以下简称甲方)
受买人：____________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条 乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、 质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：
材料名称及花色
数量
规格(毫米)及型号
质量标准或技术指标
计量单位
单价(元)
合计(元)
第二条 签定合同时乙方向甲方交付：1、定金_____元;2、预付款_____元。
第三条 验收方法___________________________
第四条 交货时间、地点及结算方式
1、交货日期：____________________________________
2、交货地点：____________________________________
3、结算方式：____________________________________
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。
3、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。
4、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
(二) 乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的
4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。
5、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。
第六条 如因生产资料(material)、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。
第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条 甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第九条 本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：
1、武汉仲裁委员会申请仲裁;
2、人民法院起诉。
第十条 本合同自双方签章之日起生效。
第十一条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条 本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（采购方）：（以下简称甲方）
乙方（销售方）：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及当地有关法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，并结合本工程实际情况，双方就本工程地面砖采购、供应事宜，达成如下一致意见，特订立本采购合同以共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设地点：
二、合同范围
1、合同内容：
2、合同标的物：（表中数量仅供参考，结算时以实际结算数量为准）
注：1、标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
2、乙方保证合同签订后日内第一批货发到工地现场。
3、单价：材料费、生产费、加工费、（切割、倒角、磨边、抛光等工序）、包装费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗（包括成活前的一切损耗）、保险、税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容，该单价为固定单价，在供货过程中不因任何原因调整单价。
3、产品质量标准：
1、完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2、产品等级：优等品
3、产品产地：
4、交货地点：
5、按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
6、对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的，
乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货；
第三条。交（提）货方式及验收
1、甲方提前日以形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。
2、标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损灭失责任由乙方承担。
3、到场后损坏率应小于%，经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
4、货到现场一周内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条。结算及付款
第五条。提供资料
乙方需要提供以下文字资料：材料进场的同时必须提供针对本工程的各种材料的合格证、材料进场检测报告、材料进场复试报告、材料放射性检测报告等满足甲方竣工资料所必须的文件。
第六条。违约责任
1、如乙方因所供货物不符合合同要求，导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款20%的`违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款20%的违约金，甲方有权终止合同，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。甲方应按本合同第四条的付款方式执行，如有违约，甲方应承担合同总价款20%的违约金，并赔偿给乙方造成的经济损失。
4、如甲方未按合同的约定支付货款，乙方可停止供货并要求甲方赔偿相关的经济损失。
5、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第七条。安全
1、乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定，保证工作范围内人员的人身安全。
2、乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。
3、乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从一切责任由乙方自负。
4、乙方车辆出场时不得携带任何甲方或其他单位的物资材料，如有发生，按照原价值的1。5倍处罚。
第八条。合同解除
1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同；
2、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效。
3、双方如要求全部注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。
4、合同执行期一切条款，甲、乙双方均不得擅自变更或修改；如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条。不可抗力
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第十条。争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，可依法向本地人民法院起诉。
第十一条。其他
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力；
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准；
3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日；失效日为甲方支付完全部合同价款日。
4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地板合同 (菁华5篇)（扩展2）
——地板购销合同 (菁华5篇)
甲方（采购方）：
乙方（供货方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规；遵守*等自愿公*和诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商将位于厦门市大学路176号地标精装房工程；向乙方购买实木地板。达成以下材料安装协议，并签订该工程合同。
第一条甲方所购木地板相关信息：
第二条合同金额及付款方式
1、本合同总金额小写元人民币；大写人民币。
2、合同签订时甲方当日支付合同总金额的%（小写大写元人民币）作为定金。
3、乙方按需求计划供货，货到工地经甲方确认后。在七个工作日内支付占总货款%（小写人民币，大写元人民币）。木地板
4、乙方按工程要求安装验收后，（按第九条之第二项验收合格后；甲方按实际安装面积计算费用、安装的材料损耗部分按照国家认证规定范围内，超出部分由乙方负担）。在七个工作日内支付占总货款%（小写人民币，大写元人民币）。
5、经双方协议甲方待工程完成结算时，一次性收取乙方质保金、按合同总金额的计人民币大写人民币。该质保金待壹年后十个工作日内无息一次性付给乙方。
第三条运输方式及费用
1、供货方负责送货到指定施工现场，并承担运输费用。
2、供货方在供货期间若发生不可意料的损失由供货方负责。
第四条供货方责任
1、提供合格产品。保证产品达到国家环保标准，
2、保证供货和安装周期。
3、供货方在确认定金款到帐后，于三个工作日内为采购方提*品合格证书和检验报告。
第五条采购方责任
1、施工现场必须具备地面保持*整和干燥；每*方米高低差距不超过两毫米
2、施工现场甲方应标明或说明电缆、电线、水管等隐避工程和埋设位置。（如出现问题或损失乙方不承担任何责任）
3、甲方负责提供符合施工要求的场地；免费提供施工作业的水电等（外给乙方指定临时库房使用）。
4、按合同条款支付工程款，不得拖欠；否则供方有权对其产品自行处理、并享有追诉权及其它相关权利。
5、户型若出现以样板房之外异形（榻榻米、三角形、圆弧）单价加收/㎡作为损耗、辅料、人工、五金等成本费用。
6、经甲乙双方友好协商该地板分项工程无任何管理费及工程配合费用。
第六条工期延误
1、工程量的变化，双方协商工期。
2、施工现场阻挡，电网改造导致本工程无法施工的工期顺延。
3、人力不可抗拒因素造成的延误，双方另行协商工期。
第七条违约责任
合同签订后，甲乙双方严格履约；如若任何一方无正当理由（不可抗拒因素除外）违约者应承担合同总额的5‰作违约金（按每日计算）。作为违约金赔偿给对方。
第八条纠纷处理
合同履约期间若甲乙双方发生争议应友好协商解决。若协商不成可申请仲裁或依法诉讼至双流县人民法院解决。
第九条验收约定
1、甲方提供号楼
2、乙方负责按规范安装完工，甲方组织人员封样（样板间）；样板间作为标准验收。
3、安装完成后，甲方组织人员即按照样板间作为标准验收一套交一套。
第十条其它约定
1、对已安装验收合格之后的地板若遇到交叉施工或人为因素（如水管爆裂、渗漏、开关插座补修等）造成地板损坏，需更换地板按市场价元/㎡计算，人工辅料费另行计算。
2、对新增加工程量及材料按合同超出部分由甲乙双方另行协商并签订补充协议作为正式合同附件和结算依据具有同等法律效力。
3、本合同双方签字盖章时起有效，待本合同定金到供方账户后当日生效。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
5、地板使用期的保养和维护说明指南附后。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
年月日
需方(甲方)
供方(乙方)
合同签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。
一、 订货范围：
货号及货名 规格 单位 数量 单价 总金额 板面高度 备注
*方
总计人民币：
二、交货时间、运输方式及交货地点：
三、付款方式及期限：
(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的0.5%罚率对甲方进行罚款)
四、保修及其他注意事项：
1、 乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的费用由甲方或责任人承担。
2、 乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。
五、其他约定事项：
依据《中华人民共和国合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的情况下，把全部地板托运回工厂。
甲方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
税 号：
乙方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
购货单位（甲方）：
供货单位（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，双方遵循*等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，协商一致签订本合同，供双方共同遵守执行。
一、地板砖规格 （货号颜色同样品）
二、单价 数量 元/片
总量 片
总价 元整
三、质量要求及供货时间
1、完全满足相关国家、省、市相关的规范标准的货物产品技术要求及封存的样品验收标准。
2、产品等级：优等品
3、包装方式：产品标准包装
4、交货地点：
5、供货时间：供货前十日通知乙方，乙方应在七日内准备好货物、三日内准备好发送，若发生人力不可抗拒的原因，不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明后，可部分或全部免予承担违约责任。
6、运输方式：乙方负责将货物运输到甲方工地，由乙方负责卸货至指定地点，相关费用由乙方承担。
7、按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内，对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货；
四、验收方式
1、验收方法：乙方将货物运输到甲方工地后，通知甲方，并提*品质量证明资料，甲方及监理人员对产品的表面质量进行检查，初检合格后，甲方签收。
2、异议的处理：乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理具体情况双方协商解决。
五、付款方式
货到付款留10%质量保证金，工程贴砖完工后十日内一次付清。乙方出具发票。
六、甲方的权利及义务
1、甲方有权对乙方的产品质量提出异议。要求乙方按照合同要求提供符合国家、省、市相关规定、规范标准的材料。
2、在供货过程中，若发现产品质量不合格，达不到国家、省、市相关规范标准或供货不及时，造成的施工延误，甲方有权退货及终止履行合同，给甲方造成的损失要进行总价5%的赔偿金。
乙方如不能及时向甲方交货，甲方有权向乙方索要不能交货部分货款的5%作为违约金。
向乙方提供详细的材料规格、质量、材质要求及进场计划。
5、积极配合乙方的工作，以保证本合同顺利完成。
七、乙方的权利及义务
1、乙方向甲方提*品的品种、规格、质量等需符合合同要求及国家、省、市相关规范标准中的`要求规定。
2、根据双方约定的质量标准及数量，保质保量按时供应。
产品的包装应为：包装物【不回收】。产品包装应符合国家标准及对其进行满足运输距离、防潮、防震、防破损装卸等要求。
乙方必须保证提供同一色号的地面砖，确保甲方镶贴时无色差。
乙方必须保证原材料为上述标准合格产品，材料进场后由甲方会同监理对每批进场材料进行见证取样抽检复试（材料复试的检验费用由乙方承担）。复试不合格，按如下办法处理：甲方可以拒收，退货，且乙方要承担相应的一切处理费用。
八、其他
1、甲乙双方对上述合同条款必须共同遵守，由违约方向对方偿付货款总额的5%作为违约金。
2、双方合同执行过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商无果可向法院起诉。
3、本协议的有效期自签订之日起生效，至该工程供货完毕结束。
4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。未尽事宜，双方另行协商解决。
甲 方： 乙 方：
代理人： 代理人：
电 话： 电 话：
年 月 日
需方(甲方):
供方(乙方):
合同签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。
一、订货范围：
二、交货时间、运输方式及交货地点：
三、付款方式及期限：
(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的0.5%罚率对甲方进行罚款)
四、保修及其他注意事项：
1、乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的费用由甲方或责任人承担。
2、乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。
五、其他约定事项：
依据《中华人民共和国合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的情况下，把全部地板托运回工厂。
甲方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
税号：
乙方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
帐号:
甲方：巢湖市云风木地板经营部
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方友好协商，达成如下协议如下：
第一条：产品规格型号
甲方供给乙方产品为强化复合地板，规格：，每箱片*，工程总面积约*（不含损耗），损耗 *，共计约 *。
第二条：产品价格
本强化复合木地板价格 元/*，此价格包括（包含运费、地板、地垫、*口压条、踢脚线），不包含（安装、上楼费用、其它辅料费用）。
第三条：产品标准
甲方所*品符合国家行业相关标准。
第四条：付款方式
自本合同签订之日乙方向甲方付款总金额50%预付定金（ 元）；货到工地，经乙方检验合格后，乙方向甲方付余款总金额50%（ 元）。
第五条：产品交付
交付地点：
第六条：产品运输
1、产品由甲方负责运输，运输到交付地点。
2、运费由甲方承担。
第七条：双方责任
（一）、甲方责任
1、甲方所提*品的花色、品种、规格、质量符合国家行业标准，符合乙方要求；
2、甲方自收到乙方预付款之日起 个工作日货到现场。
（二）、乙方责任
如因乙方原因不能如期支付货款或影响甲方不能如期完工，由乙方承担相应责任。
第八条：合同变更
1、 乙方变更所需产品的品种、质量、颜色、数量、规格、包装、运输方式、交货地点等事项时，应提前2天以书面形式通知甲方，否则，甲方按原约定供货。
2、 双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。
第九条：不可抗力
1、不可抗力的范围包括：
2、一方如因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知 对方。
第十条：本合同自双方签字后生效，本合同一式两份，双方各执一份。
第十一条：本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
地板合同 (菁华5篇)（扩展3）
——地板购销合同9篇
甲方（采购方）：
乙方 （供货方）：
签 订 地 点： 签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规；遵守*等自愿公*和诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商将位于 厦门市大学路176号 地标精装房工程；向乙方购买实木地板。达成以下材料安装协议，并签订该工程合同。
第一条 甲方所购木地板相关信息：
第二条 合同金额及付款方式
1、本合同总金额小写元人民币；大写人民币。
2、合同签订时甲方当日支付合同总金额的 %（小写大写 元人民币）作为定金。
3、乙方按需求计划供货，货到工地经甲方确认后。在七个工作日内支付占总货款 %（小写人民币，大写 元人民币）。木地板
4、乙方按工程要求安装验收后，（按第九条之第二项验收合格后；甲方按实际安装面积计算费用、安装的'材料损耗部分按照国家认证规定范围内，超出部分由乙方负担）。在七个工作日内支付占总货款 %（小写 人民币，大写 元人民币）。
5、经双方协议甲方待工程完成结算时，一次性收取乙方质保金、按合同总金额的计人民币大写 人民币。该质保金待壹年后十个工作日内无息一次性付给乙方。
第三条 运输方式及费用
1、 供货方负责送货到指定施工现场，并承担运输费用。
2、 供货方在供货期间若发生不可意料的损失由供货方负责。
第四条 供货方责任
1、 提供合格产品。保证产品达到国家环保标准，
2、 保证供货和安装周期。
3、 供货方在确认定金款到帐后，于三个工作日内为采购方提*品合格证书和检验报告。
第五条 采购方责任
1、 施工现场必须具备地面保持*整和干燥；每*方米高低差距不超过两毫米
2、 施工现场甲方应标明或说明电缆、电线、水管等隐避工程和埋设位置。（如出现问题或损失乙方不承担任何责任）
3、 甲方负责提供符合施工要求的场地；免费提供施工作业的水电等（外给乙方指定临时库房使用）。
4、 按合同条款支付工程款，不得拖欠；否则供方有权对其产品自行处理、并享有追诉权及其它相关权利。
5、 户型若出现以样板房之外异形（榻榻米、三角形、圆弧）单价加收/㎡作为损耗、辅料、人工、五金等成本费用。
6、 经甲乙双方友好协商该地板分项工程无任何管理费及工程配合费用。
第六条 工期延误
1、 工程量的变化，双方协商工期。
2、 施工现场阻挡，电网改造导致本工程无法施工的工期顺延。
3、 人力不可抗拒因素造成的延误，双方另行协商工期。
第七条 违约责任
合同签订后，甲乙双方严格履约；如若任何一方无正当理由（不可抗拒因素除外）违约者应承担合同总额的5‰作违约金（按每日计算）。作为违约金赔偿给对方。
第八条 纠纷处理
合同履约期间若甲乙双方发生争议应友好协商解决。若协商不成可申请仲裁或依法诉讼至双流县人民法院解决。
第九条 验收约定
1、甲方提供号楼
2、乙方负责按规范安装完工，甲方组织人员封样（样板间）；样板间作为标准验收。
3、安装完成后，甲方组织人员即按照样板间作为标准验收一套交一套。
第十条 其它约定
1、 对已安装验收合格之后的地板若遇到交叉施工或人为因素（如水管爆裂、渗漏、开关插座补修等）造成地板损坏，需更换地板按市场价 元/㎡计算，人工辅料费另行计算。
2、 对新增加工程量及材料按合同超出部分由甲乙双方另行协商并签订补充协议作为正式合同附件和结算依据具有同等法律效力。
3、 本合同双方签字盖章时起有效，待本合同定金到供方账户后当日生效。
4、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
5、 地板使用期的保养和维护说明指南附后。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
工程地址： 法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
销售方：（以下简称甲方）
购买方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条 订货金额及技术参数乙方向甲方订购XXXX木地板。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如下表所列：
第二条 定金
签定合同时乙方向甲方交付：定金壹万元。
第三条 交货时间、地点及付款结算方式
1、日期：另行通知
2、交货地点：另行通知
3、付款结算方式：
第四条（1）乙方通知甲方提货时，乙方支付木板总货款的30%
（2）木地板到乙方工地，其余货款乙方在五天之内合部付清，乙方未付款按货款的10%交纳违约金每天。付款方式按实际面积结算，质量保证三年内有任何质量问题由甲方负责。保证期内乙方通知甲方维修，甲方不去维修，乙方产生的费用由甲方负责。
（3）甲方垫付款在乙方验收合格后五天之内付清。
第五条 双方责任
（一）甲方责任
1、甲方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值5%的违约金。
2、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值5%的违约金。
3、木地板属于半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
（二）乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的5%偿付违约金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值50%的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的10%承担逾期交款违约金。
4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金5%。
地板合同 (菁华5篇)（扩展4）
——地板砖销售合同6篇
供 货 方： （以下简称甲方）
需 货 方： （以下简称乙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买地板砖、瓷砖，为明确双方的权利义务，经双方*等友好协商，订立以下条款。
一、乙方工程建设所需的地板砖、瓷砖全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买地板砖、瓷砖（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买地板砖、瓷砖，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方支付甲方所有损失。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需地板砖、瓷砖，乙方每次需货，应提前 天通知甲方所需地板砖、瓷砖的规格、型号、数量、单价及货款价值，甲方在确认后安排车辆将该地板砖、瓷砖送到乙方上述工地现场（注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议）。
三、所供地板砖、瓷砖价格
（1）地板砖、瓷砖型号规格价 元/块，总*方数 ，总价 。
（2）地板砖、瓷砖型号规格价 元/块，总*方数 ，总价 。
（3）地板砖、瓷砖型号规格价 元/块，总*方数 ，总价 。
（4）地板砖、瓷砖型号规格价 元/块，总*方数 ，总价 。
四、地板砖、瓷砖接收验收方式：
1、地板砖、瓷砖交货地点为： 。
2、乙方授权本公司工作人员名字码 。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内通知甲方，否则该批地板砖、瓷砖的质量视为完全合格。
五、付款方式及期限：
1、乙方的工程于年月至 年 月 日止，这期间总计地板砖、瓷砖用量为
2、乙方需求地板砖、瓷砖为 *方，分 批供完，每批供货批货的 %。当每批货铺贴完毕，乙方支付甲方这批货剩余的。每批货供货前，乙方提前乙方支付甲方 %定金。
六、甲、乙双方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠地板砖、瓷砖款并承担全部地板砖、瓷砖欠款日计%的违约金。
七、甲、乙、双方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
需 方：（以下简称甲方）
供 方： （以下简称乙方）
为了保障供需双方的合法权益，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方友好协商一致达成以下条款：
一、货物明细：名称 陶粒砖 ，规格 19×19×39 （CM） ，数量 ，单价350元/m3，金额 元。
二、合同总额： 。
三、材质要求及技术标准：材质按双方认可的样品为标准。
四、交货及退货：交货时产品表面完整，重量合格，由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。
五、运输费用：合同货物运输费用由供方承担。
六、交货地点： 。
七、验收标准及验收期限：验收标准 按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准；验收期限：供方生产完毕后，提前三天通知需方，需方应在三天内组织验收，如逾期仍未组织验收，视为验收合格。
八、结算方式：需方预付合同总额的 %，验货后付 %，发货完毕付剩余 %。
九、违约责任：
1，合同一经签定，供需双方必须严格执行，如单方无故终止合同，终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金（遇有不可抗力因素除外）；
2，按合同规定的.付款时间，需方须及时付款。
3，供方按合同按时交货。
十一、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不能解决的，应递交国家有关法 律部门进行裁决。
十二、本合同一式四份，供需双方各持二份，签字盖章生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
供货方：（以下简称甲方）_________
需货方：（以下简称乙方）_________
乙方因工程建设的需要，向甲方购买地板砖、瓷砖，为明确双方的权利义务，经双方*等友好协商，订立以下条款。
一、乙方工程建设所需的地板砖、瓷砖全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买地板砖、瓷砖（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买地板砖、瓷砖，即为违约），否则，甲方视乙方违约，乙方支付甲方所有损失。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需地板砖、瓷砖，乙方每次需货，应提前天通知甲方所需地板砖、瓷砖的规格、型号、数量、单价及货款价值，甲方在确认后安排车辆将该地板砖、瓷砖送到乙方上述工地现场（注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议）。
三、所供地板砖、瓷砖价格
（1）地板砖、瓷砖型号规格价_________元/块，总*方数_________，总价_________。
（2）地板砖、瓷砖型号规格价_________元/块，总*方数_________，总价_________。
（3）地板砖、瓷砖型号规格价_________元/块，总*方数_________，总价_________。
（4）地板砖、瓷砖型号规格价_________元/块，总*方数_________，总价_________。
四、地板砖、瓷砖接收验收方式：
1、地板砖、瓷砖交货地点为：_________。
2、乙方授权本公司工作人员名字码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内通知甲方，否则该批地板砖、瓷砖的质量视为完全合格。
五、付款方式及期限：
1、乙方的工程于_________年_________月至_________年_________月_________日止，这期间总计地板砖、瓷砖用量为
2、乙方需求地板砖、瓷砖为_________*方，分_________批供完，每批供货批货的_________%。当每批货铺贴完毕，乙方支付甲方这批货剩余的。每批货供货前，乙方提前乙方支付甲方%定金。
六、甲、乙双方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠地板砖、瓷砖款并承担全部地板砖、瓷砖欠款日计%的违约金。
七、甲、乙、双方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
需 方：(以下简称甲方)
供 方： (以下简称乙方)
为了保障供需双方的合法权益，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方友好协商一致达成以下条款：
一、货物明细：名称 陶粒砖 ，规格 19×19×39 (CM) ，数量 ，单价350元/m3，金额 元。
二、合同总额： 。
三、材质要求及技术标准：材质按双方认可的样品为标准。
四、交货及退货：交货时产品表面完整，重量合格，由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。
五、运输费用：合同货物运输费用由供方承担。
六、交货地点： 。
七、验收标准及验收期限：验收标准 按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准;验收期限：供方生产完毕后，提前三天通知需方，需方应在三天内组织验收，如逾期仍未组织验收，视为验收合格。
八、结算方式：需方预付合同总额的 %，验货后付 %，发货完毕付剩余 %。
九、违约责任：
1，合同一经签定，供需双方必须严格执行，如单方无故终止合同，终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金(遇有不可抗力因素除外);
2，按合同规定的付款时间，需方须及时付款。
3，供方按合同按时交货。
十一、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不能解决的，应递交国家有关法 律部门进行裁决。
十二、本合同一式四份，供需双方各持二份，签字盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
一、 合作双方
供 货 方： (以下简称甲方)
需 货 方： (以下简称乙方)
二、 质量要求及检验标准：按现行标准执行。
三、 交货地点： 乙方指定
四、 运输方式： 甲方负责运输及费用
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之起五日之内，超出期限，责任自负。
七、 结算方式：按月结算，以现金或银行转账方式结算。
八、 供货时间：乙方提前5日通知。
九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准;以双方封样为准。
十五、有效期：合同签到之日起生效，有效期壹年。
十六、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
一、甲方： 乙方：
二、 质量要求及检验标准：按现行标准执行。
三、 交货地点： 乙方指定
四、 运输方式： 甲方负责运输及费用
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之起五日之内，超出期限，责任自负。
七、 结算方式：按月结算，以现金或银行转账方式结算。
八、 供货时间：乙方提前5日通知。
九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准;以双方封样为准。
十五、有效期：合同签到之日起生效，有效期壹年。
地板合同 (菁华5篇)（扩展5）
——地板砖施工合同6篇
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将71762部队1#、2#、3#、4#楼地板砖、室内墙砖铺贴发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称：71762部队1#、2#、3#、4#楼
工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工 期： 年 月 日至 年 月 日止
二、 承包方式
1. 合同价格：
⑴单价：
地板砖单价： 元/㎡
踢角线单价： 元/m
卫生间墙面砖单价： 元/㎡
卫生间地砖单价： 元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地*米内)
⑵本合同单价包含但如下工作内容：
楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到验收合格标准的单价，工程质量标准以国家现行相关施工验收规范为准，并应使建设单位满意。如检查施工质量达不到合格标准，乙方必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格;做到工完场清，安全文明施工。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，发生事故与甲方无关) 。
三、 工程款审核及支付
1、 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款 %，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。
3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
四、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方应配备相应管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供 应及调度，及时进行施工安全和技术交底。
2. 甲方负责除向乙方提供施工场地及施工用水电、物料提升机外，其它概不负责。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有能力的施工班组，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合格的工人及班组;
4. 乙方施工人员要满足甲方的合理进度安排;
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;
8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的.安排，保证工完场清，达到公司有关现场文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。
9、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理，甲方不承担任何连带责任。
五、 工期、质量及安全生产
1、 工期为月，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方将予以不低于每天20xx元经济处罚。
2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成工程量不予结算，以赔偿损失。
4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;
5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改;
6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》;
六、 治安文明管理
1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。
2、乙方须对工人进行现场安全文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
3、如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、*等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。
七、 补充说明
安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。
八、 合同未尽事宜，双方协商解决。
九、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。
十、 合同附件：《安全文明施工条例》
甲方：
乙方：
年 月 日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将71762部队1#、2#、3#、4#楼地板砖、室内墙砖铺贴发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称：71762部队1#、2#、3#、4#楼
工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工 期： 年 月 日至 年 月 日止
二、 承包方式
1. 合同价格：
⑴单价：
地板砖单价： 元/㎡
踢角线单价： 元/m
卫生间墙面砖单价： 元/㎡
卫生间地砖单价： 元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地*米内)
⑵本合同单价包含但如下工作内容：
楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到验收合格标准的单价，工程质量标准以国家现行相关施工验收规范为准，并应使建设单位满意。如检查施工质量达不到合格标准，乙方必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格;做到工完场清，安全文明施工。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，发生事故与甲方无关) 。
三、 工程款审核及支付
1、 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款 %，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。
3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
四、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方应配备相应管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供 应及调度，及时进行施工安全和技术交底。
2. 甲方负责除向乙方提供施工场地及施工用水电、物料提升机外，其它概不负责。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有能力的施工班组，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合格的工人及班组;
4. 乙方施工人员要满足甲方的合理进度安排;
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;
8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关现场文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。
9、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理，甲方不承担任何连带责任。
五、 工期、质量及安全生产
1、 工期为月，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方将予以不低于每天20xx元经济处罚。
2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成工程量不予结算，以赔偿损失。
4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;
5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的'检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改;
6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》;
六、 治安文明管理
1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。
2、乙方须对工人进行现场安全文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
3、如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、*等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。
七、 补充说明
安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。
八、 合同未尽事宜，双方协商解决。
九、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。
十、 合同附件：《安全文明施工条例》
甲方：
乙方：
年 月 日
甲方：湖北晟鑫金属制品有限公司
乙方：
甲乙双方就公司综合楼室内地面的地砖、内墙砖、卫生间地面及墙面、工程本着公*、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：
一、工程单价：
1、内墙工程计量方式： 按规格实际粘贴的工程量。。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量以米计算。
2、工程综合单价： 地砖 18 元/m2, ,墙砖、卫生间地面及墙面25 元/m2 ，踢脚线 5元/m. (含材料转运)
二、付款方式：
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的50%，
2、工程竣工验收合格后付工程款80﹪。
3. 剩余款项工程竣工后一年内付清。
三、甲方权责
1、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。
2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。
3、甲方提供电源、水源。
四、乙方权责
1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥；
2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务；
3、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除；
4.、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具；
5、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格，对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。
6、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。
五、安全责任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任；
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽，甲方检查到如果未佩戴，对每人每次处以50元罚款，罚款在工程款中扣除；
六、工程质量控制
1、墙砖、地砖、质量控制：立面垂直度2mm内，表面*整度
1.5mm内，阴阳角方正2mm内，接缝直线度2mm内，接缝宽度2mm内。不能出现空鼓现象，发现一处要求返工并赔偿两倍的材料损失费。
2、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。
七、工程工期：自 20xx 年 10 月 20日至20xx年 11月 20 日， 30 天内完工，因乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
九、本合同一式 二 份，甲、乙双方各执 一 份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
甲方：
乙方：
甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公*、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：
一、工程单价：
1、内墙工程计量方式：
按设计图纸规格实际粘贴的工程量。楼梯间按*方计价，包括楼梯间地面及转向台。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量计算。
2、工程综合单价：
地砖元/m2,花岗岩/m2,卫生间地面及墙面 元/m2，楼梯踏步 元/踏步，踢脚线 元/m.
二、付款方式：
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的，
2、工程竣工验收合格后付清余款。
三、甲方权责
1、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。
2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。
3、甲方提供电源、水源。
四、乙方权责
1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥;
2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务;
3、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除;
5、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具;
6、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格，对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。
7、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。
五、安全责任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任;
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽，甲方检查到如果未佩戴，对每人每次处以50元罚款，罚款在工程款中扣除;
六、工程质量控制
1、墙砖、地砖、梯步砖质量控制：立面垂直度2mm内，表面*整度1.5mm内，阴阳角方正2mm内，接缝直线度2mm内，接缝宽度2mm内。
2、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。
七、工程工期：
自年年月乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
九、本合同一式 二 份，甲、乙双方各执 一 份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
甲方： 乙方签字：
代表签字：
电话： 电话：
年 月 日 年月 日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将71762部队1#、2#、3#、4#楼地板砖、室内墙砖铺贴发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称：71762部队1#、2#、3#、4#楼
工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工 期： 年 月 日至 年 月 日止
二、 承包方式
1. 合同价格：
⑴单价：
地板砖单价： 元/㎡
踢角线单价： 元/m
卫生间墙面砖单价： 元/㎡
卫生间地砖单价： 元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地*米内)
⑵本合同单价包含但如下工作内容：
楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到验收合格标准的单价，工程质量标准以国家现行相关施工验收规范为准，并应使建设单位满意。如检查施工质量达不到合格标准，乙方必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格;做到工完场清，安全文明施工。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，发生事故与甲方无关) 。
三、 工程款审核及支付
1、 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款 %，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。
3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
四、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方应配备相应管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供 应及调度，及时进行施工安全和技术交底。
2. 甲方负责除向乙方提供施工场地及施工用水电、物料提升机外，其它概不负责。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有能力的施工班组，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合格的工人及班组;
4. 乙方施工人员要满足甲方的合理进度安排;
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;
8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关现场文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。
9、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理，甲方不承担任何连带责任。
五、 工期、质量及安全生产
1、 工期为月，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方将予以不低于每天20xx元经济处罚。
2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成工程量不予结算，以赔偿损失。
4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;
5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改;
6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》;
六、 治安文明管理
1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。
2、乙方须对工人进行现场安全文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
3、如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、*等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。
地板合同 (菁华5篇)（扩展6）
——地板砖施工合同 (菁华5篇)
甲方：______________
乙方：______________
(身份证号：______________ )联系电话：______________
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订本合同。
一、 工程概况：
1、工程名称： 胶南市六汪镇中心小学教学楼工程
2、工程地点： 胶南市六汪镇驻地
3、承包范围：走廊、门厅、卫生间、饮水间及踢脚线
4、承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包检测费及运输费、包验收合格。
5、施工依据：以设计图纸及甲方技术交底内容为准。
二、 单价及结算依据：
工程结算以设计图纸为依据，按照实际测量面积计算,踢脚线按照实际展开面积计算。
1、走廊、门厅地砖及踢脚线： 单价14.00元/*方米。
2、卫生间、饮水间地砖、墙砖： 单价16.00元/*方米。
三、结算及付款方式：
每完成两层验收合格后付至所完成工程量的90%，剩余10%待主工程验收交工后一个月内付清。
四、质量要求及工期要求：
1、质量要求：符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求，一次性验收合格。
2、工期要求：在具备施工条件的情况下20天完工，因甲方原因造成的，工期顺延;因乙方原因影响工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。
3、保修要求：保修期内如出现质量问题，应在接到通知后12小时及时进行回修，若出现不及时情况，甲方将另行安排，所发生的费用按照实际发生费用的2倍从乙方质保金内扣除。
五、安全文明施工要求及处罚措施：
1. 进入施工现场，必须戴好安全帽，高处作业时，必须系好安全带，违者每人罚款50元。
2. 严禁酒后作业，违者每人次罚款100元。
3.严禁聚众闹事出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。
4.对于出现施工人员的安全事故问题(含路途交通事故等)，治安事件等由乙方全责负担，给甲方造成损失的加倍赔偿。
六、注意事项：
1.乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍罚款。
2.按时参加甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，有事提前向甲方请假，无故不参加者，每人次罚款50元。
3.竣工验收前，乙方负责工程的成品(半成品)保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得因延误工期和延期工程交付。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
4.在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料，保持建筑物、施工现场及临*范围的清洁和整齐。
5.安全、质量技术交底是合同的`一部分。
6.未尽事宜，甲乙双方协商解决。
7.协议一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。
甲方：______________(签章) 乙方：______________(签章)
联系电话：______________
______________年______________ 月______________ 日______________ 年 ______________月 ______________日
甲方：
乙方：
甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公*、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：
一、工程单价：
1、内墙工程计量方式：
按设计图纸规格实际粘贴的工程量。楼梯间按*方计价，包括楼梯间地面及转向台。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量计算。
2、工程综合单价：
地砖元/m2,花岗岩/m2,卫生间地面及墙面 元/m2，楼梯踏步 元/踏步，踢脚线 元/m.
二、付款方式：
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的，
2、工程竣工验收合格后付清余款。
三、甲方权责
1、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。
2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。
3、甲方提供电源、水源。
四、乙方权责
1、乙方必须听从甲方的`统一安排及指挥;
2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务;
3、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除;
5、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具;
6、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格，对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。
7、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。
五、安全责任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任;
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽，甲方检查到如果未佩戴，对每人每次处以50元罚款，罚款在工程款中扣除;
六、工程质量控制
1、墙砖、地砖、梯步砖质量控制：立面垂直度2mm内，表面*整度1.5mm内，阴阳角方正2mm内，接缝直线度2mm内，接缝宽度2mm内。
2、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。
七、工程工期：
自年年月乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
九、本合同一式 二 份，甲、乙双方各执 一 份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
甲方： 乙方签字：
代表签字：
电话： 电话：
年 月 日 年月 日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将71762部队1#、2#、3#、4#楼地板砖、室内墙砖铺贴发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称：71762部队1#、2#、3#、4#楼
工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工 期： 年 月 日至 年 月 日止
二、 承包方式
1. 合同价格：
⑴单价：
地板砖单价： 元/㎡
踢角线单价： 元/m
卫生间墙面砖单价： 元/㎡
卫生间地砖单价： 元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地*米内)
⑵本合同单价包含但如下工作内容：
楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到验收合格标准的单价，工程质量标准以国家现行相关施工验收规范为准，并应使建设单位满意。如检查施工质量达不到合格标准，乙方必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格;做到工完场清，安全文明施工。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，发生事故与甲方无关) 。
三、 工程款审核及支付
1、 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款 %，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。
3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
四、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方应配备相应管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供 应及调度，及时进行施工安全和技术交底。
2. 甲方负责除向乙方提供施工场地及施工用水电、物料提升机外，其它概不负责。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有能力的'施工班组，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合格的工人及班组;
4. 乙方施工人员要满足甲方的合理进度安排;
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;
8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关现场文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。
9、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理，甲方不承担任何连带责任。
五、 工期、质量及安全生产
1、 工期为月，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方将予以不低于每天20xx元经济处罚。
2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成工程量不予结算，以赔偿损失。
4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;
5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改;
6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》;
六、 治安文明管理
1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。
2、乙方须对工人进行现场安全文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
3、如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、*等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。
七、 补充说明
安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。
八、 合同未尽事宜，双方协商解决。
九、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。
十、 合同附件：《安全文明施工条例》
甲方：
乙方：
年 月 日
甲方：湖北晟鑫金属制品有限公司
乙方：
甲乙双方就公司综合楼室内地面的地砖、内墙砖、卫生间地面及墙面、工程本着公*、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：
一、工程单价：
1、内墙工程计量方式： 按规格实际粘贴的工程量。。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量以米计算。
2、工程综合单价： 地砖 18 元/m2, ,墙砖、卫生间地面及墙面25 元/m2 ，踢脚线 5元/m. (含材料转运)
二、付款方式：
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的50%，
2、工程竣工验收合格后付工程款80﹪。
3. 剩余款项工程竣工后一年内付清。
三、甲方权责
1、在施工过程中，甲方发现乙方在人员组织及工程质量上不能达到甲方对工程进度及质量要求时，甲方有权更换施工班组。
2、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有危害人生安全的部位，有权立即停工要求整改。
3、甲方提供电源、水源。
四、乙方权责
1、乙方必须听从甲方的统一安排及指挥；
2、乙方必须在甲方安排的工期内保质保量的完成施工任务；
3、乙方必须做到工完料清，负责对施工的建筑垃圾清除；
4.、乙方必须配合甲方，乙方提供墙地砖施工必须的工具；
5、乙方必须对每班的施工的墙地砖清理并经甲方验收合格，对甲方验收不合格的地方应及时整改清理。
6、所有材料的室内转运、砂灰的拌制及转运所有用工均由乙方负责。墙砖乙方必须采用白水泥勾缝，勾缝用工乙方负责。
五、安全责任
1、因乙方造成的安全事故由乙方全部负责经济、民事及法律责任；
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽，甲方检查到如果未佩戴，对每人每次处以50元罚款，罚款在工程款中扣除；
六、工程质量控制
1、墙砖、地砖、质量控制：立面垂直度2mm内，表面*整度
1.5mm内，阴阳角方正2mm内，接缝直线度2mm内，接缝宽度2mm内。不能出现空鼓现象，发现一处要求返工并赔偿两倍的材料损失费。
2、因乙方施工原因造成返工，乙方承担一切经济赔偿责任。
七、工程工期：自 20xx 年 10 月 20日至20xx年 11月 20 日， 30 天内完工，因乙方原因不能按期完工每延误一天罚款500元。
八、未尽事宜经甲乙双方共同协商另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
九、本合同一式 二 份，甲、乙双方各执 一 份，自双方签字之日起生效，工程竣工验收后结清余款合同自行终止。
甲方：
乙方：
甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公*、公正、相互合作的原则，一致达成如下协议：
一、工程单价：
1、内墙工程计量方式：
按设计图纸规格实际粘贴的工程量。楼梯间按*方计价，包括楼梯间地面及转向台。卫生间地面及墙面铺贴，按实际面积计价。其它踢脚线按实际完成工程量计算。
2、工程综合单价：
地砖___元/m2,花岗岩___元/m2,卫生间地面及墙面___元/m2，楼梯踏步___元/踏步，踢脚线___元/m.
二、付款方式：
1、单体工程施工面完成验收合格后付已完工程量的，
2、工程竣工验收合格后付清余款。
地板合同 (菁华5篇)（扩展7）
——地板购销合同 (菁华5篇)
甲方（采购方）：
乙方（供货方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规；遵守*等自愿公*和诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商将位于厦门市大学路176号地标精装房工程；向乙方购买实木地板。达成以下材料安装协议，并签订该工程合同。
第一条甲方所购木地板相关信息：
第二条合同金额及付款方式
1、本合同总金额小写元人民币；大写人民币。
2、合同签订时甲方当日支付合同总金额的%（小写大写元人民币）作为定金。
3、乙方按需求计划供货，货到工地经甲方确认后。在七个工作日内支付占总货款%（小写人民币，大写元人民币）。木地板
4、乙方按工程要求安装验收后，（按第九条之第二项验收合格后；甲方按实际安装面积计算费用、安装的材料损耗部分按照国家认证规定范围内，超出部分由乙方负担）。在七个工作日内支付占总货款%（小写人民币，大写元人民币）。
5、经双方协议甲方待工程完成结算时，一次性收取乙方质保金、按合同总金额的计人民币大写人民币。该质保金待壹年后十个工作日内无息一次性付给乙方。
第三条运输方式及费用
1、供货方负责送货到指定施工现场，并承担运输费用。
2、供货方在供货期间若发生不可意料的损失由供货方负责。
第四条供货方责任
1、提供合格产品。保证产品达到国家环保标准，
2、保证供货和安装周期。
3、供货方在确认定金款到帐后，于三个工作日内为采购方提*品合格证书和检验报告。
第五条采购方责任
1、施工现场必须具备地面保持*整和干燥；每*方米高低差距不超过两毫米
2、施工现场甲方应标明或说明电缆、电线、水管等隐避工程和埋设位置。（如出现问题或损失乙方不承担任何责任）
3、甲方负责提供符合施工要求的场地；免费提供施工作业的水电等（外给乙方指定临时库房使用）。
4、按合同条款支付工程款，不得拖欠；否则供方有权对其产品自行处理、并享有追诉权及其它相关权利。
5、户型若出现以样板房之外异形（榻榻米、三角形、圆弧）单价加收/㎡作为损耗、辅料、人工、五金等成本费用。
6、经甲乙双方友好协商该地板分项工程无任何管理费及工程配合费用。
第六条工期延误
1、工程量的变化，双方协商工期。
2、施工现场阻挡，电网改造导致本工程无法施工的工期顺延。
3、人力不可抗拒因素造成的延误，双方另行协商工期。
第七条违约责任
合同签订后，甲乙双方严格履约；如若任何一方无正当理由（不可抗拒因素除外）违约者应承担合同总额的5‰作违约金（按每日计算）。作为违约金赔偿给对方。
第八条纠纷处理
合同履约期间若甲乙双方发生争议应友好协商解决。若协商不成可申请仲裁或依法诉讼至双流县人民法院解决。
第九条验收约定
1、甲方提供号楼
2、乙方负责按规范安装完工，甲方组织人员封样（样板间）；样板间作为标准验收。
3、安装完成后，甲方组织人员即按照样板间作为标准验收一套交一套。
第十条其它约定
1、对已安装验收合格之后的地板若遇到交叉施工或人为因素（如水管爆裂、渗漏、开关插座补修等）造成地板损坏，需更换地板按市场价元/㎡计算，人工辅料费另行计算。
2、对新增加工程量及材料按合同超出部分由甲乙双方另行协商并签订补充协议作为正式合同附件和结算依据具有同等法律效力。
3、本合同双方签字盖章时起有效，待本合同定金到供方账户后当日生效。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
5、地板使用期的保养和维护说明指南附后。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
年月日
需方(甲方)
供方(乙方)
合同签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。
一、 订货范围：
货号及货名 规格 单位 数量 单价 总金额 板面高度 备注
*方
总计人民币：
二、交货时间、运输方式及交货地点：
三、付款方式及期限：
(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的0.5%罚率对甲方进行罚款)
四、保修及其他注意事项：
1、 乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的费用由甲方或责任人承担。
2、 乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。
五、其他约定事项：
依据《中华人民共和国合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的情况下，把全部地板托运回工厂。
甲方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
税 号：
乙方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
地板合同 (菁华5篇)（扩展8）
——地板砖铺贴合同 (菁华3篇)
甲方：__________
乙方：__________
为了保证本工程安全生产、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*、互利和诚实信用的原则，甲方将文大街小区综合整治工程的停车场花砖工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。具体条款如下：
一、承包内容及单价
停车场花砖价格__________元每*方米
二、承包方式____________________
三、质量要求
1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工，严禁违规违章施工，否则，由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失，全部由乙方自行负责承担，甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出经济处罚和损失补偿。
2、本工程乙方施工质量必须达到设计、规范和质量检验评定标准的合格要求。
四、施工工期：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
五、付款方式____________________
六、其他
1、本合同未尽事项或施工中有争议，双方协商解决。
2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效，工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。
3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
为了保证本工程安全生产、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*、互利和诚实信用的原则，甲方将文大街小区综合整治工程的停车场花砖工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。具体条款如下：
一、 承包内容及单价
停车场花砖价格 元每*方米
二、承包方式
质量要求
1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工，严禁违规违章施工，否则，由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失，全部由乙方自行负责承担，甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出经济处罚和损失补偿。
2、本工程乙方施工质量必须达到设计、规范和质量检验评定标准的合格要求。
三、施工工期： 年 月 日至 年 月 日
四、付款方式
五、其他
1、本合同未尽事项或施工中有争议，双方协商解决。
2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效，工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。
3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
甲方(全称)：__________
乙方(全称)：__________
经甲、乙双方协商，甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称：北重一中教学楼工程
工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工期：20______年5月20日至20______年6月20日止
二、承包方式和计费标准
1.合同价格：
⑴单价：
地面大理石单价：28元/㎡
地角线单价：
窗台板单价：18元/m
楼梯单价：40元/㎡
卫生间墙面砖单价：32元/㎡
卫生间地砖单价：32元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地*米内)
⑵本合同单价包含但如下工作内容：
楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收*加水泥抹光及养护。楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理;墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找*，选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除;上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关)本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。
三、工程款审核及支付
1.乙方根据工程实完成情况向甲方申请借资生活费。
2.乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款70%，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。
3.乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
地板合同 (菁华5篇)（扩展9）
——地板木购销合同 (菁华3篇)
甲方(采购方)：
乙方 (供货方)：
签 订 地 点： 签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规;遵守*等自愿公*和诚实守信的原则，经甲乙双方友好协商将位于 厦门市大学路176号 地标精装房工程;向乙方购买实木地板。达成以下材料安装协议，并签订该工程合同。
第一条 甲方所购木地板相关信息：
第二条 合同金额及付款方式
1、本合同总金额小写 元人民币;大写 人民币。
2、合同签订时甲方当日支付合同总金额的 %(小写大写 元人民币)作为定金。
3、乙方按需求计划供货，货到工地经甲方确认后。在七个工作日内支付占总货款 %(小写人民币，大写 元人民币)。木地板
4、乙方按工程要求安装验收后，(按第九条之第二项验收合格后;甲方按实际安装面积计算费用、安装的材料损耗部分按照国家认证规定范围内，超出部分由乙方负担)。在七个工作日内支付占总货款 %(小写 人民币，大写 元人民币)。
5、经双方协议甲方待工程完成结算时，一次性收取乙方质保金、按合同总金额的计人民币大写 人民币。该质保金待壹年后十个工作日内无息一次性付给乙方。
第三条 运输方式及费用
1、 供货方负责送货到指定施工现场，并承担运输费用。
2、 供货方在供货期间若发生不可意料的损失由供货方负责。
第四条 供货方责任
1、 提供合格产品。保证产品达到国家环保标准，
2、 保证供货和安装周期。
3、 供货方在确认定金款到帐后，于三个工作日内为采购方提*品合格证书和检验报告。
第五条 采购方责任
1、 施工现场必须具备地面保持*整和干燥;每*方米高低差距不超过两毫米
2、 施工现场甲方应标明或说明电缆、电线、水管等隐避工程和埋设位置。(如出现问题或损失乙方不承担任何责任)
3、 甲方负责提供符合施工要求的场地;免费提供施工作业的水电等(外给乙方指定临时库房使用)。
4、 按合同条款支付工程款，不得拖欠;否则供方有权对其产品自行处理、并享有追诉权及其它相关权利。
5、 户型若出现以样板房之外异形(榻榻米、三角形、圆弧)单价加收/㎡作为损耗、辅料、人工、五金等成本费用。
6、 经甲乙双方友好协商该地板分项工程无任何管理费及工程配合费用。
第六条 工期延误
1、 工程量的变化，双方协商工期。
2、 施工现场阻挡，电网改造导致本工程无法施工的工期顺延。
3、 人力不可抗拒因素造成的延误，双方另行协商工期。
第七条 违约责任
合同签订后，甲乙双方严格履约;如若任何一方无正当理由(不可抗拒因素除外)违约者应承担合同总额的5‰作违约金(按每日计算)。作为违约金赔偿给对方。
第八条 纠纷处理
合同履约期间若甲乙双方发生争议应友好协商解决。若协商不成可申请仲裁或依法诉讼至双流县人民法院解决。
第九条 验收约定
1、甲方提供号楼
2、乙方负责按规范安装完工，甲方组织人员封样(样板间);样板间作为标准验收。
3、安装完成后，甲方组织人员即按照样板间作为标准验收一套交一套。
第十条 其它约定
1、 对已安装验收合格之后的地板若遇到交叉施工或人为因素(如水管爆裂、渗漏、开关插座补修等)造成地板损坏，需更换地板按市场价 元/㎡计算，人工辅料费另行计算。
2、 对新增加工程量及材料按合同超出部分由甲乙双方另行协商并签订补充协议作为正式合同附件和结算依据具有同等法律效力。
3、 本合同双方签字盖章时起有效，待本合同定金到供方账户后当日生效。
4、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
5、 地板使用期的保养和维护说明指南附后。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
工程地址： 法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
需方(甲方)
供方(乙方)
合同签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。
一、 订货范围：
货号及货名 规格 单位 数量 单价 总金额 板面高度 备注
*方
总计人民币：
二、交货时间、运输方式及交货地点：
三、付款方式及期限：
(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的0.5%罚率对甲方进行罚款)
四、保修及其他注意事项：
1、 乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的费用由甲方或责任人承担。
2、 乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。
五、其他约定事项：
依据《中华人民共和国合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的`情况下，把全部地板托运回工厂。
甲方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
税 号：
乙方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
帐 号：
供方：____
需方：____
见证方：____ 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，供、需双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材分类明细：(见下表)
第二条 质量标准：符合《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、以双方确认的样本为准，表面*整、防滑，几何尺寸符合国家规定的标准要求
第三条 交货要求
1.交货时间：第一批地砖大于2万*方，墙砖8000*方，防滑地砖3000*方，5月30日前到，以后每三天到货直至6月15日供货完毕。
2.交货地点：乌兰察布市集宁区白海子镇北集宁师范幼师学院南通华新施工现场。
3.交货方式：(供X送货/需方收货)，双方现场清点数量并签字确认，实际进货数量以需方提供的收料单为准。本合同约定的墙地砖数量非最终数量。
第四条 运输费用承担： 由供X承担。
第五条 验收要求：
地板购销合同9篇地板购销合同6篇地板砖购销合同6篇地板采购合同6篇地板砖采购合同 (菁华5篇)地板砖购销合同 (菁华5篇)地板采购合同 (菁华5篇)地板砖施工合同 (菁华5篇)地板购销合同 (菁华5篇)地板砖销售合同 (菁华5篇)地板的购销合同 (菁华3篇)地板木购销合同 (菁华3篇)木地板合同 (菁华3篇)地板合同菁选地板采购合同(精选10篇)采购地板合同实用5份地板供货合同(精选5篇)地板销售合同范本5份
《影响》作文300字9篇学校社团活动总结9篇二年级学生学期评语 100句努力学*的诗句 50句春夏秋冬的作文500字9篇欢庆春节作文9篇借物抒情作文6篇毕业留言寄语6篇三峡导游词 (菁华5篇)企业年会的发言稿 (菁华5篇)古代作文400字 (菁华5篇)优美的元宵节祝福语摘录 100句菁华日落晚霞的优美句子 60句菁华努力学*的名言 40句菁华qq空间暖心留言 30句菁华小学体育教学反思劳动课程开展主题演讲稿 (菁华3篇)山樱花作文 (菁华3篇)
合伙协议合同10篇教师聘用合同10篇药品购销合同10篇建筑工程设计合同9篇上海市劳动合同6篇合肥房屋租赁合同6篇宅基地房屋租赁合同6篇工程合同书6篇服装采购合同6篇专项借款合同 (菁华5篇)家政劳动合同 (菁华5篇)广告牌制作安装合同 (菁华5篇)广州出租房屋合同 (菁华3篇)报纸广告合同 (菁华3篇)旅游保险合同 (菁华3篇)最全房屋租赁合同 (菁华3篇)水稻收购合同 (菁华3篇)沙石料购销合同 (菁华3篇)
文案大全 All Rights Reserved 鄂ICP备2022017863号-1