产品安装合同3篇

产品安装合同1

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　本着*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。

　　一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额

　　（见附表编号，数量有变化时，以工程结算为准）。

　　二、付款方式及期限：

　　本合同签订后，甲方向乙方支付元（定金、全款），甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。

　　三、交货地址及方式：

　　甲乙双方约定交货地点为：

　　交货方式为：乙方送货上门（）甲方自提（）

　　四、运输费用及费用负担：

　　商品运输费用由方负责，安装费用由方负责。

　　五、质量保证：

　　在五年之内由于地暖软片自身质量问题（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外）造成产品不工作的，由乙方免费负责解决；温控器在二年之内发生故障（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外），乙方予以更换。

　　六、安装条件：

　　1、地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。

　　2、为确保用电安全，采暖面积大于100*米的房屋，进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。

　　3、在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的'房间应预留2根电源线（火、零）（由乙方提供），电源线要求采用不小于2。5mm2的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格（86mm×86mm），埋设深度35mm~40mm。产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。

　　4、合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求——地面*整、清洁、干燥、无杂物。

　　七、违约责任：

　　本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

　　1、甲方未按合同约定支付款项的，乙方可拒绝送货安装，且视为甲方违约。

　　2、乙方单方面违约的，应退还甲方所交货款，并按照本协议附表总价款的5%赔付甲方违约金，本合同自动终止。

　　3、甲方单方面违约的，应按照本协议附表总价款的5%赔付乙方违约金，本合同自动终止。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，约定双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方代表：

　　签订时间：年月日

产品安装合同2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方本着诚实信用的原则，*等互利，经公*协商签订如下买卖合同，以兹遵守。

　　第一条 标的物

　　1．产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________

　　2．交易数量：_________

　　3．单价：_________ 总价款：_________

　　4．质量

　　（1）整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项：

　　a．按照国家强制标准或者指导标准：_________执行

　　b．按照国际通用标准：_________执行

　　c．按照行业标准：_________执行

　　d．按照封存的样品标准执行

　　e．协商约定质量达到以下水*：_________

　　（2）以下部件的质量、性能标准或参数为

　　部件a：_________ 质量标准或参数：_________

　　部件b：_________ 质量标准或参数：_________

　　5．产品整体作业的性能应当达到以下水*：

　　以下部件作业应当达到以下水*：

　　部件a：_________ 作业水*：_________

　　部件b：_________ 作业水*：_________

　　6．产品的整体技术性能标准为：

　　以下部件采用以下技术：

　　部件a：_________ 采用技术：_________

　　部件b：_________ 采用技术：_________

　　7．产品功能

　　8．安全性能

　　对环境的影响：_________

　　对操作人的影响：_________

　　数据安全：_________

　　安全标识：_________

　　甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。

　　9．包装方式

　　防潮要求：_________

　　防晒要求：_________

　　抗震要求：_________

　　防灰尘要求：_________

　　外包装标识要要求：_________

　　审美要求：_________

　　第二条 运输

　　运输办理方：_________

　　运输费用负担方：_________

　　运输方式：_________

　　始发地点：_________

　　到获地点：_________

　　承运人：_________

　　第三条 交付

　　双方按照以下第_________种方式完成交付。

　　（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。

　　（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。

　　（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。

　　（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。

　　甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。

　　第四条 风险转移

　　货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。

　　第五条 所有权的转移

　　所有权的转移遵照以下第_________项执行

　　（1）货物交付后所有权即转移至乙方

　　（2）货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商

　　第六条 检验

　　自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。

　　检验人：_________

　　检验技术手段：_________

　　检验方法：_________

　　检验合格的标准：_________

　　第七条 产品不合要求的补救措施

　　经检验，若产品质量合格率为_________%以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格

　　部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。

　　第八条 货款支付

　　支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式）

　　支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）

　　支付时间或者期限：_________

　　支付地点：_________

　　第九条 担保

　　乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。

　　第十条 售后服务

　　甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由_________方负担，这些工作应于_________年_________月_________日前完成。

　　产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。

　　产品的升级事项约定为：

　　第十一条 知识产权约定

　　第十二条 违约责任

　　甲方履行不能应当承担的责任：_________

　　甲方迟延交货应当承担的责任：_________

　　甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　乙方履行不能承担的责任：_________

　　乙方迟延受领应当承担的责任：_________

　　乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________

　　乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　第十三条 免责条款

　　当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________ 免除责任：_________

　　情形b：_________ 免除责任：_________

　　当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________免除责任：_________

　　情形b：_________免除责任：_________

　　第十四条 本合同项下的.各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。

　　第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。

　　第十六条 保险

　　由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。

　　第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。

　　依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：

　　（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。

　　（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。

　　（3）本合同自_________年_________月_________日生效。

　　（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。

　　本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。

　　第十八条 单据

　　甲方应于_________提交以下单据：

　　（1）提货单

　　（2）发票（VAT）

　　（2）使用说明书

　　（4）保修单/三包服务凭单

　　（5）其他单据

　　乙方应于_________提交以下单据：

　　（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单

　　（2）_________

　　第十九条 保护商业秘密约定

　　第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。

　　1．向_________仲裁委员会申请仲裁

　　2．向_________人民法院起诉

　　第二十一条 本合同签订地点是：_________

　　甲方：_________

　　乙方：

　　签订时间：

产品安装合同3

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　本着*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。

　　一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额

　　（见附表编号，数量有变化时，以工程结算为准）。

　　二、付款方式及期限：

　　本合同签订后，甲方向乙方支付元（定金、全款），甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。

　　三、交货地址及方式：

　　甲乙双方约定交货地点为：

　　交货方式为：乙方送货上门（）甲方自提（）

　　四、运输费用及费用负担：

　　商品运输费用由方负责，安装费用由方负责。

　　五、质量保证：

　　在五年之内由于地暖软片自身质量问题（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外）造成产品不工作的，由乙方免费负责解决；温控器在二年之内发生故障（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外），乙方予以更换。

　　六、安装条件：

　　1、地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。

　　2、为确保用电安全，采暖面积大于100*米的房屋，进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。

　　3、在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的房间应预留2根电源线（火、零）（由乙方提供），电源线要求采用不小于2.5mm2的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格（86mm×86mm），埋设深度35mm~40mm。产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。

　　4、合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求——地面*整、清洁、干燥、无杂物。

　　七、违约责任：

　　本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

　　1、甲方未按合同约定支付款项的，乙方可拒绝送货安装，且视为甲方违约。

　　2、乙方单方面违约的，应退还甲方所交货款，并按照本协议附表总价款的5%赔付甲方违约金，本合同自动终止。

　　3、甲方单方面违约的，应按照本协议附表总价款的5%赔付乙方违约金，本合同自动终止。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，约定双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时间：

产品安装合同3篇扩展阅读

产品安装合同3篇（扩展1）

——产品安装合同范本

产品安装合同范本

　　现今社会公众的法律意识不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的产品安装合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

产品安装合同范本1

　　甲方）：_________

　　买受人（乙方）：_________

　　甲乙双方本着诚实信用的原则，*等互利，经公*协商签订如下买卖合同，以兹遵守。

　　第一条 标的物

　　1．产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________

　　2．交易数量：_________

　　3．单价：_________ 总价款：_________

　　4．质量

　　（1）整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a．按照国家强制标准或者指导标准：_________执行

　　b．按照国际通用标准：_________ 执行

　　c．按照行业标准：_________ 执行

　　d．按照封存的样品标准执行

　　e．协商约定质量达到以下水*：_________

　　（2）以下部件的质量、性能标准或参数为

　　部件a：_________质量标准或参数：_________

　　部件b：_________质量标准或参数：_________

　　5．产品整体作业的性能应当达到以下水*：

　　以下部件作业应当达到以下水*：

　　部件a：_________ 作业水*：_________

　　部件b：_________ 作业水*：_________

　　6．产品的整体技术性能标准为：

　　以下部件采用以下技术：

　　部件a：_________采用技术：_________

　　部件b：_________采用技术：_________

　　7．产品功能

　　8．安全性能

　　对环境的影响：_________

　　对操作人的影响：_________

　　数据安全：_________

　　安全标识：_________

　　甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。

　　9．包装方式

　　防潮要求：_________

　　防晒要求：_________

　　抗震要求：_________

　　防灰尘要求：_________

　　外包装标识要要求：_________

　　审美要求：_________

　　第二条 运输

　　运输办理方：_________

　　运输费用负担方：_________

　　运输方式：_________

　　始发地点：_________

　　到获地点：_________

　　承运人：_________

　　第三条 交付

　　双方按照以下第_________种方式完成交付

　　（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。

　　（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。

　　（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。

　　（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。

　　甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。

　　第四条 风险转移

　　货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。

　　第五条 所有权的转移

　　所有权的转移遵照以下第_________项执行

　　（1）货物交付后所有权即转移至乙方

　　（2）货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商

　　第六条 检验

　　自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。 检验人：_________

　　检验技术手段：_________

　　检验方法：_________

　　检验合格的标准：_________

　　第七条 产品不合要求的补救措施

　　经检验，若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。 经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格

　　部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。

　　第八条 货款支付

　　支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）

　　支付时间或者期限：_________

　　支付地点：_________

　　第九条 担保

　　乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。

　　第十条 售后服务

　　甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由 _________ 方负担，这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。

　　产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。

　　产品的升级事项约定为：

　　第十一条 知识产权约定

　　第十二条 违约责任

　　甲方履行不能应当承担的责任：_________

　　甲方迟延交货应当承担的责任：_________

　　甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　乙方履行不能承担的责任：_________

　　乙方迟延受领应当承担的责任：_________

　　乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________

　　乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　第十三条 免责条款

　　当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________ 免除责任：_________

　　情形b：_________ 免除责任：_________

　　当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________免除责任：_________

　　情形b：_________免除责任：_________

　　第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。

　　第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。 第十六条 保险

　　由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。

　　第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。

　　依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：

　　（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。

　　（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。

　　（3）本合同自_________年_________月_________日生效。

　　（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。

　　本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。

　　第十八条 单据

　　甲方应于_________提交以下单据：

　　（1）提货单

　　（2）发票（VAT）

　　（2）使用说明书

　　（4）保修单/三包服务凭单

　　（5）其他单据

　　乙方应于_________提交以下单据：

　　（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单

　　（2）_________

　　第十九条 保护商业秘密约定

　　第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。

　　1．向_________仲裁委员会申请仲裁

　　2．向_________人民法院起诉

　　第二十一条 本合同签订地点是：_________

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 住所：_________ 住所：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________ 开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________

　　法定代表人（公章）：_________法定代表人（公章）：_________ 联系电话：_________联系电话：_________ 授权代理人：_________ 授权代理人：_________

产品安装合同范本2

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　为共同发展经济，甲乙双方经友好协商，甲方决定将其“太阳宫新区C区1#商业防火门”产品委托乙方安装。为了明确双方的责任、利益和义务，本着*等互利、紧密合作的原则，特签定本合同，共同遵照执行。

　　第一条工程内容和承包范围

　　1、工程名称：防火门的安装工程

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：提供有关资料，并配合消防验收;提供维修及售后服务等。

　　第二条工程造价及承包方式

　　1、合同总价为大写人民币：，包括产品配件、运输、安装等费用。本合同单价固定，上述价格为暂估总价，最终结算价格以现场实际安装数量乘以单价计算。

　　2、具体型号、规格、数量、配件配置、单价等详见合同附件。如有数量增减，单价不变，以实际樘数、实际数量进行结算。

　　第三条付款方式

　　1、门框进场时，甲方向乙方付合同总价的35%进度款;

　　2、门扇进场时，甲方向乙方付合同总价的.35%进度款;

　　3、全部门扇安装完，甲方向乙方付合同总价的10%进度款;

　　4、验收合格后十个工作日内，甲方付款至合同结算总价的95%;

　　5、质保期为两年，质保期满后，支付合同额的5%。

　　6、若因设计变更或工程数量增减，则单价不变(按本合同的合同附件单价)、以实际樘数进行结算。

　　7、甲方付款务必采用电汇或支票形式，凭乙方人员提供授权委托书和乙方财务部开具的发票，并请务必在支票收款方填明我公司单位名称全称和帐号(详见合同章)。否则由此产生的责任由甲方承担。

　　第四条工期要求

　　1、依照甲方及现场施工要求，合同签订生效后，乙方进行防火门安装;

　　2、若因用户使用不当及其它原因造成的损坏，维修只收材料费，免收人工费用;

　　3、保修期满后，乙方对产品实行终身维修服务，维修费用由甲方承担。

　　甲方(签字/盖章)：_______________________乙方(签字/盖章)：____________________________

　　联系电话：____________________________联系电话：___________________________________

　　_____________年____________月___________日______________年____________月___________日

产品安装合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方授权乙方为甲方“xxxx”系列产品提供安装服务，为保障甲乙双方合作权益，以诚实守信、*等互惠为原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议：

　　一、双方合作内容：

　　甲方授权乙方：为乙方销售的甲方产品终端提供安装服务。

　　二、授权期限

　　本协议有效期为1年，自协议签订盖章之日起生效。如果到期任何一方不希望继续合作，可在协议期限届满2个月前，向另一方发出书面通知。否则，本协议将自动续展一年，以后情况以此类推。

　　三、双方权利与义务

　　（一）甲方权利与义务：

　　1、甲方负责产品的品质与供应；产品所有权归甲方所有，甲方有权随时调整、收回存放在乙方处的甲方产品；

　　2、甲方负责对乙方进行有关产品安装、在线产品库存管理系统（以下简称“系统”）等方面的培训；

　　3、甲方负责向乙方提**品及《产品安装操作指导说明》，确保乙方对甲方产品终端的安装、调试工作操作无误；

　　4、甲方有权不定期对乙方进行技术、操作考评，对乙方的不当之处提出整改意见，乙方应在合理期限内改正。

　　5、甲方有权对乙方的安装状况进行检查与考评，对于因乙方提供的安装服务不合格导致客户投诉的，甲方有权进行必要的管理措施，有权取消乙方的服务授权；

　　（二）乙方权利与义务：

　　1、乙方有责任严格按照甲方提供的《产品安装操作指导说明》的操作流程及操作工艺完成产品的安装、甲方客服中心管理*台的加号、定位；

　　2、乙方有义务签收甲方存放于其处的产品，并负有保管责任，甲方需要对存放于乙方处的产品进行库存检查、调整、回收时，乙方须配合执行。

　　3、在产品终端设备安装过程中，如果因乙方原因造成用户车辆损坏、车内物品丢失等情况由乙方承担相应责任；

　　4、乙方有义务保证甲方存放于乙方处的货物安全，如有丢失或损坏需按成本价500元/台进行赔偿。

　　四、违约、协议的解除和终止

　　1、甲乙任何一方都可提前2个月向对方发送书面通知而解除协议；

　　2、甲方在乙方出现下列情形时，提前15天书面通知乙方，可单方面解除协议，并无须承担违约责任：

　　（1） 乙方的安装质量：非产品质量原因不定位≥3%，且不能及时返工

　　（2） 服务态度遭到用户投诉三次以上；

　　（3） 协议有效期内因乙方责任发生重大事故、投诉；

　　（4） 有证据表明乙方出现违约或不能完全履约的其他情况。

　　3、非因甲方原因延误安装服务导致的一切损失由乙方承担；

　　4、乙方在甲方出现下列情形时，提前15天书面通知甲方，可解除协议且无须承担违约责任：

　　（1）乙方不能得到甲方的技术支持而无法履行甲方安排的工作任务。

　　五、纠纷的解决

　　如因履行本协议发生纠纷，甲、乙双方应本着合作、务实的原则及时协商解决，若协商不成，交由甲方所在地的人民法院诉讼解决。

　　六、不可抗力因素

　　如甲、乙任何一方遇到不可抗力事件（火灾、地震、战争、自然灾害、不可避免的车辆重大事故、**禁令等），致使不能执行本协议或本协议的部分条款，应当立即采取措施减少损失，在不可抗力事件结束后三日内通知另一方并提供相关证明和文件，双方根据事件对本协议的影响程度决定是否解除协议以及如何免除或部分免除责任。

　　七、未尽事宜

　　在双方合作中本协议如有未尽事宜，可经双方协商进行补充约定，如有需要可以签订《补充协议》作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

　　八、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　电话：

　　日期： 日期：

产品安装合同范本4

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　本着*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。

　　一、甲方地暖工程：

　　需付费产品的规格、数量、金额(见附表编号，数量有变化时，以工程结算为准)。

　　二、付款方式及期限：

　　本合同签订后，甲方向乙方支付元(定金、全款)，甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。

　　三、交货地址及方式：

　　甲乙双方约定交货地点为：。交货方式为：乙方送货上门( )甲方自提( )

　　四、运输费用及费用负担：

　　商品运输费用由方负责，安装费用由方负责。

　　五、质量保证:

　　在五年之内由于地暖软片自身质量问题(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)造成产品不工作的，由乙方免费负责解决;温控器在二年之内发生故障(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)，乙方予以更换。

　　六、安装条件

　　1.地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。

　　2.为确保用电安全，采暖面积大于100*米的房屋,进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。

　　3.在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的房间应预留2根电源线(火、零)(由乙方提供)，电源线要求采用不小于2.5mm2的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格(86 mm×86mm)，埋设深度35mm~40mm 。产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。

　　4.合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求——地面*整、清洁、干燥、无杂物。

　　七、违约责任：

　　本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

　　1.甲方未按合同约定支付款项的,乙方可拒绝送货安装,且视为甲方违约。

　　2.乙方单方面违约的,应退还甲方所交货款,并按照本协议附表总价款的5 %赔付甲方违约金，本合同自动终止。

　　3.甲方单方面违约的,应按照本协议附表总价款的5%赔付乙方违约金，本合同自动终止。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，约定双方签字盖章后生效。

　　甲方(签字/盖章)：_______________________乙方(签字/盖章)：____________________________

　　联系电话：____________________________联系电话：___________________________________

　　_____________年____________月___________日______________年____________月___________日

产品安装合同3篇（扩展2）

——产品安装合同优选【5】篇

　　产品安装合同 1

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　本着*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。

　　一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额

　　（见附表编号，数量有变化时，以工程结算为准）。

　　二、付款方式及期限：

　　本合同签订后，甲方向乙方支付元（定金、全款），甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。

　　三、交货地址及方式：

　　甲乙双方约定交货地点为：

　　交货方式为：乙方送货上门（）甲方自提（）

　　四、运输费用及费用负担：

　　商品运输费用由方负责，安装费用由方负责。

　　五、质量保证：

　　在五年之内由于地暖软片自身质量问题（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外）造成产品不工作的，由乙方免费负责解决；温控器在二年之内发生故障（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外），乙方予以更换。

　　六、安装条件：

　　1、地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。

　　2、为确保用电安全，采暖面积大于100*米的房屋，进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。

　　3、在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的'房间应预留2根电源线（火、零）（由乙方提供），电源线要求采用不小于2。5mm2的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格（86mm×86mm），埋设深度35mm~40mm。产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。

　　4、合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求——地面*整、清洁、干燥、无杂物。

　　七、违约责任：

　　本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

　　1、甲方未按合同约定支付款项的，乙方可拒绝送货安装，且视为甲方违约。

　　2、乙方单方面违约的，应退还甲方所交货款，并按照本协议附表总价款的5%赔付甲方违约金，本合同自动终止。

　　3、甲方单方面违约的，应按照本协议附表总价款的5%赔付乙方违约金，本合同自动终止。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，约定双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方代表：

　　签订时间：年月日

　　产品安装合同 2

　　甲 方（需 方）：

　　乙 方（供 方）：

　　本着*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。

　　一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额（见附表编号 ，数量有变化时，以工程结算为准）。

　　二、付款方式及期限：

　　本合同签订后，甲方向乙方支付 元（定金、全款），甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。

　　三、交货地址及方式：

　　甲乙双方约定交货地点为： 。交货方式为：乙方送货上门（ ）甲方自提（ ）

　　四、运输费用及费用负担：商品运输费用由 方负责，安装费用由 方负责。

　　五、质量保证:

　　在五年之内由于地暖软片自身质量问题(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)造成产品不工作的，由乙方免费负责解决；温控器在二年之内发生故障（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外），乙方予以更换。

　　六、安装条件

　　1．地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。

　　2．为确保用电安全，采暖面积大于100*米的房屋, 进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。

　　3．在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的房间应预留2根电源线（火、零）（由乙方提供），电源线要求采用不小于2.5mm2的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm。墙面要求安装室内温控器接线底盒规格(86 mm×86mm)，埋设深度35mm~40mm 。产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。

　　4．合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求――地面*整、清洁、干燥、无杂物。

　　七、违约责任：本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

　　1．甲方未按合同约定支付款项的,乙方可拒绝送货安装,且视为甲方违约。

　　2. 乙方单方面违约的,应退还甲方所交货款,并按照本协议附表总价款的5 % 赔付甲方违约金，本合同自动终止。

　　3．甲方单方面违约的,应按照本协议附表总价款的 5%赔付乙方违约金，本合同自动终止。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，约定双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方代表：

　　签订时间： 年 月 日

　　产品安装合同 3

　　甲方）：_________

　　买受人（乙方）：_________

　　甲乙双方本着诚实信用的原则，*等互利，经公*协商签订如下买卖合同，以兹遵守。

　　第一条 标的物

　　1．产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________

　　2．交易数量：_________

　　3．单价：_________ 总价款：_________

　　4．质量

　　（1）整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a．按照国家强制标准或者指导标准：_________执行

　　b．按照国际通用标准：_________ 执行

　　c．按照行业标准：_________ 执行

　　d．按照封存的样品标准执行

　　e．协商约定质量达到以下水*：_________

　　（2）以下部件的质量、性能标准或参数为

　　部件a：_________质量标准或参数：_________

　　部件b：_________质量标准或参数：_________

　　5．产品整体作业的性能应当达到以下水*：

　　以下部件作业应当达到以下水*：

　　部件a：_________ 作业水*：_________

　　部件b：_________ 作业水*：_________

　　6．产品的整体技术性能标准为：

　　以下部件采用以下技术：

　　部件a：_________采用技术：_________

　　部件b：_________采用技术：_________

　　7．产品功能

　　8．安全性能

　　对环境的影响：_________

　　对操作人的影响：_________

　　数据安全：_________

　　安全标识：_________

　　甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。

　　9．包装方式

　　防潮要求：_________

　　防晒要求：_________

　　抗震要求：_________

　　防灰尘要求：_________

　　外包装标识要要求：_________

　　审美要求：_________

　　第二条 运输

　　运输办理方：_________

　　运输费用负担方：_________

　　运输方式：_________

　　始发地点：_________

　　到获地点：_________

　　承运人：_________

　　第三条 交付

　　双方按照以下第_________种方式完成交付

　　（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。

　　（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。

　　（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。

　　（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。

　　甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。

　　第四条 风险转移

　　货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。

　　第五条 所有权的转移

　　所有权的转移遵照以下第_________项执行

　　（1）货物交付后所有权即转移至乙方

　　（2）货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商

　　第六条 检验

　　自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。 检验人：_________

　　检验技术手段：_________

　　检验方法：_________

　　检验合格的标准：_________

　　第七条 产品不合要求的补救措施

　　经检验，若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。 经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格

　　部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。

　　第八条 货款支付

　　支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）

　　支付时间或者期限：_________

　　支付地点：_________

　　第九条 担保

　　乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。

　　第十条 售后服务

　　甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由 _________ 方负担，这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。

　　产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。

　　产品的升级事项约定为：

　　第十一条 知识产权约定

　　第十二条 违约责任

　　甲方履行不能应当承担的责任：_________

　　甲方迟延交货应当承担的责任：_________

　　甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　乙方履行不能承担的责任：_________

　　乙方迟延受领应当承担的责任：_________

　　乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________

　　乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　第十三条 免责条款

　　当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________ 免除责任：_________

　　情形b：_________ 免除责任：_________

　　当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________免除责任：_________

　　情形b：_________免除责任：_________

　　第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。

　　第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。 第十六条 保险

　　由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。

　　第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。

　　依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：

　　（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。

　　（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。

　　（3）本合同自_________年_________月_________日生效。

　　（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。

　　本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。

　　第十八条 单据

　　甲方应于_________提交以下单据：

　　（1）提货单

　　（2）发票（VAT）

　　（2）使用说明书

　　（4）保修单/三包服务凭单

　　（5）其他单据

　　乙方应于_________提交以下单据：

　　（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单

　　（2）_________

　　第十九条 保护商业秘密约定

　　第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。

　　1．向_________仲裁委员会申请仲裁

　　2．向_________人民法院起诉

　　第二十一条 本合同签订地点是：_________

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 住所：_________ 住所：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________ 开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________

　　法定代表人（公章）：_________法定代表人（公章）：_________ 联系电话：_________联系电话：_________ 授权代理人：_________ 授权代理人：_________

　　产品安装合同 4

　　甲方）：_________

　　买受人（乙方）：_________

　　甲乙双方本着诚实信用的原则，*等互利，经公*协商签订如下买卖合同，以兹遵守。

　　第一条 标的物

　　1．产品名称：_________ 商标：_________ 规格/型号：_________ 原产地：_________ 生产厂家：_________

　　2．交易数量：_________

　　3．单价：_________ 总价款：_________

　　4．质量

　　（1）整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a．按照国家强制标准或者指导标准：_________执行

　　b．按照国际通用标准：_________ 执行

　　c．按照行业标准：_________ 执行

　　d．按照封存的样品标准执行

　　e．协商约定质量达到以下水*：_________

　　（2）以下部件的质量、性能标准或参数为

　　部件a：_________质量标准或参数：_________

　　部件b：_________质量标准或参数：_________

　　5．产品整体作业的性能应当达到以下水*：

　　以下部件作业应当达到以下水*：

　　部件a：_________ 作业水*：_________

　　部件b：_________ 作业水*：_________

　　6．产品的整体技术性能标准为：

　　以下部件采用以下技术：

　　部件a：_________采用技术：_________

　　部件b：_________采用技术：_________

　　7．产品功能

　　8．安全性能

　　对环境的影响：_________

　　对操作人的影响：_________

　　数据安全：_________

　　安全标识：_________

　　甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。

　　9．包装方式

　　防潮要求：_________

　　防晒要求：_________

　　抗震要求：_________

　　防灰尘要求：_________

　　外包装标识要要求：_________

　　审美要求：_________

　　第二条 运输

　　运输办理方：_________

　　运输费用负担方：_________

　　运输方式：_________

　　始发地点：_________

　　到获地点：_________

　　承运人：_________

　　第三条 交付

　　双方按照以下第_________种方式完成交付

　　（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。

　　（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。

　　（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。

　　（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。

　　甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。

　　第四条 风险转移

　　货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。

　　第五条 所有权的转移

　　所有权的转移遵照以下第_________项执行

　　（1）货物交付后所有权即转移至乙方

　　（2）货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权，具体执行办法另行协商

　　第六条 检验

　　自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。 检验人：_________

　　检验技术手段：_________

　　检验方法：_________

　　检验合格的标准：_________

　　第七条 产品不合要求的补救措施

　　经检验，若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换，费用由_________方负担。 经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格

　　部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。

　　第八条 货款支付

　　支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）

　　支付时间或者期限：_________

　　支付地点：_________

　　第九条 担保

　　乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。

　　第十条 售后服务

　　甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由 _________ 方负担，这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。

　　产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。

　　产品的升级事项约定为：

　　第十一条 知识产权约定

　　第十二条 违约责任

　　甲方履行不能应当承担的责任：_________

　　甲方迟延交货应当承担的责任：_________

　　甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　乙方履行不能承担的责任：_________

　　乙方迟延受领应当承担的责任：_________

　　乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________

　　乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________

　　其他违约责任：

　　第十三条 免责条款

　　当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________ 免除责任：_________

　　情形b：_________ 免除责任：_________

　　当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：

　　情形a：_________免除责任：_________

　　情形b：_________免除责任：_________

　　第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。

　　第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。 第十六条 保险

　　由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。

　　第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。

　　依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：

　　（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。

　　（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。

　　（3）本合同自_________年_________月_________日生效。

　　（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。

　　本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。

　　第十八条 单据

　　甲方应于_________提交以下单据：

　　（1）提货单

　　（2）发票（VAT）

　　（2）使用说明书

　　（4）保修单/三包服务凭单

　　（5）其他单据

　　乙方应于_________提交以下单据：

　　（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单

　　（2）_________

　　第十九条 保护商业秘密约定

　　第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。

　　1．向_________仲裁委员会申请仲裁

　　2．向_________人民法院起诉

　　第二十一条 本合同签订地点是：_________

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　开户行帐号：_________ 开户行帐号：_________

　　法定代表人（公章）：_________法定代表人（公章）：_________

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　授权代理人：_________ 授权代理人：_________

　　产品安装合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方授权乙方为甲方“xxxx”系列产品提供安装服务，为保障甲乙双方合作权益，以诚实守信、*等互惠为原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议：

　　一、双方合作内容：

　　甲方授权乙方：为乙方销售的甲方产品终端提供安装服务。

　　二、授权期限

　　本协议有效期为1年，自协议签订盖章之日起生效。如果到期任何一方不希望继续合作，可在协议期限届满2个月前，向另一方发出书面通知。否则，本协议将自动续展一年，以后情况以此类推。

　　三、双方权利与义务

　　（一）甲方权利与义务：

　　1、甲方负责产品的品质与供应；产品所有权归甲方所有，甲方有权随时调整、收回存放在乙方处的甲方产品；

　　2、甲方负责对乙方进行有关产品安装、在线产品库存管理系统（以下简称“系统”）等方面的培训；

　　3、甲方负责向乙方提**品及《产品安装操作指导说明》，确保乙方对甲方产品终端的安装、调试工作操作无误；

　　4、甲方有权不定期对乙方进行技术、操作考评，对乙方的不当之处提出整改意见，乙方应在合理期限内改正。

　　5、甲方有权对乙方的安装状况进行检查与考评，对于因乙方提供的安装服务不合格导致客户投诉的，甲方有权进行必要的管理措施，有权取消乙方的服务授权；

　　（二）乙方权利与义务：

　　1、乙方有责任严格按照甲方提供的《产品安装操作指导说明》的操作流程及操作工艺完成产品的安装、甲方客服中心管理*台的加号、定位；

　　2、乙方有义务签收甲方存放于其处的产品，并负有保管责任，甲方需要对存放于乙方处的产品进行库存检查、调整、回收时，乙方须配合执行。

　　3、在产品终端设备安装过程中，如果因乙方原因造成用户车辆损坏、车内物品丢失等情况由乙方承担相应责任；

　　4、乙方有义务保证甲方存放于乙方处的货物安全，如有丢失或损坏需按成本价500元/台进行赔偿。

　　四、违约、协议的解除和终止

　　1、甲乙任何一方都可提前2个月向对方发送书面通知而解除协议；

　　2、甲方在乙方出现下列情形时，提前15天书面通知乙方，可单方面解除协议，并无须承担违约责任：

　　（1） 乙方的安装质量：非产品质量原因不定位≥3%，且不能及时返工

　　（2） 服务态度遭到用户投诉三次以上；

　　（3） 协议有效期内因乙方责任发生重大事故、投诉；

　　（4） 有证据表明乙方出现违约或不能完全履约的其他情况。

　　3、非因甲方原因延误安装服务导致的一切损失由乙方承担；

　　4、乙方在甲方出现下列情形时，提前15天书面通知甲方，可解除协议且无须承担违约责任：

　　（1）乙方不能得到甲方的技术支持而无法履行甲方安排的工作任务。

　　五、纠纷的解决

　　如因履行本协议发生纠纷，甲、乙双方应本着合作、务实的原则及时协商解决，若协商不成，交由甲方所在地的人民法院诉讼解决。

　　六、不可抗力因素

　　如甲、乙任何一方遇到不可抗力事件（火灾、地震、战争、自然灾害、不可避免的车辆重大事故、**禁令等），致使不能执行本协议或本协议的部分条款，应当立即采取措施减少损失，在不可抗力事件结束后三日内通知另一方并提供相关证明和文件，双方根据事件对本协议的影响程度决定是否解除协议以及如何免除或部分免除责任。

　　七、未尽事宜

　　在双方合作中本协议如有未尽事宜，可经双方协商进行补充约定，如有需要可以签订《补充协议》作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

　　八、本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　电话：

　　日期： 日期：

产品安装合同3篇（扩展3）

——买卖产品合同3篇

　　合同编号：

　　供方： ，以下简称甲方。 地址：

　　需方： ，以下简称乙方。 地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着*等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

　　一、产品的名称、规格、数量和价格：

　　产品名称：

　　规格：

　　数量：

　　单价：（以订货单价格签字为准） 总价：

　　合计人民币金额（大写）：

　　二、产品质量要求及技术标准：

　　产品质量要求标准按照标准执行。

　　三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交（提）货期限：

　　1．产品的交货单位：

　　2．交货方法，按下列第（ ）项执行：

　　（1）甲方送货（国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按甲乙协议执行）；

　　（2）甲方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；

　　（3）乙方自提自运 。

　　3．运输方式：

　　4、到货地点和接货单位（或接货人）

　　乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前 天通知甲方，以便甲方编排运输计划；必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

　　5、产品的交（提）货期限

　　规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

　　四、货款结算：

　　在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户；在交（提）货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

　　五、验收及异议期：

　　1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

　　2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

　　3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　六、违约责任：

　　（一）甲方违约责任：

　　1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的 ％的违约金。

　　2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

　　4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方

　　偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

　　5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

　　6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任；乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

　　（二）乙方的违约责任：

　　1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 ％的违约金。

　　2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

　　4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

　　5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担

　　甲方因此所受的损失。

　　七、其他事项

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

　　3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　联系地址： 联系地址：

产品安装合同3篇（扩展4）

——冷库安装合同3篇

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，双方经协商签订本合同，以作共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1 工程名称：冷库安装工程

　　1.2 工程地点：翔安

　　1.3工程质量要求及内容：

　　1.3.1工程技术要求：温度-5℃～-10℃ 湿度：≤75%

　　1.3.2提供以下工程技术资料要求：所有设备技术参数及合格证等。

　　1.3.3工程内容主要有：冷库库体安装，库体加强，内外机安装、调试，铺设连接管路、管路保温、线路架设连接、控制系统安装、内、外机电源线接线及系统调试。冷库机组所需的动力电源即电缆引入未计入本安装范围，冷库底板及室外机组基础由甲方施工。

　　1.4 工程范围：20个冻库，具体根据工程量清单所列范围。

　　1.5 工程等级：优良。

　　1.6工程周期：工程进场施工至工程竣工为180天。订于20xx年3月22日进场施工。

　　1.7 工程合同总价为人民币 215.15万 元整(大写 贰佰壹拾伍万壹仟伍佰 元整)。

　　第二条：合同文件

　　合同预算书清单(单价清单)。

　　第三条：工程款支付方式

　　3.1合同签定生效后，甲方支付工程款人民币 肆拾叁万零叁佰元即￥430300.00元。 3.2 设备材料进场后，甲方支付工程款人民币陆拾肆万伍仟肆佰伍拾元整即￥645450.00 元。

　　3.3安装验收合格后，甲方支付工程款人民币玖拾陆万捌仟壹佰柒拾伍元整即￥968175.00元。

　　3.4 遗留人民币壹拾万柒仟伍佰柒拾伍元整即￥107575.00元工程款作为质量保证金，一年内无质量问题，一次性付清。

　　第四条：甲方责任

　　5.1 施工临时电、水通，费用由甲方负责。

　　5.2 拆迁清除施工区域的全部障碍物(包括架空的隐蔽的)，并提供给乙方完整的施工场地及堆放场地。

　　第五条：乙方责任

　　5.1 负责施工区域的文明施工，保持场地清洁，保证甲方相临车间生产的正常与连续，并负责保护原由的建筑结构及其它已完工工程，如由乙方发生损坏，费用由乙方全额赔偿。

　　5.3 施工期间，乙方施工人员的食宿由甲方协调，并遵守甲方有关规章制度，乙方发生的安全事故，由乙方自行负责。

　　5.4 施工期间，乙方有责任保持场地的清洁，所清扫的垃圾由乙方自行负责处理。(甲方指下堆放场地)

　　第六条：保修

　　6.1 乙方施工的全部工程的保修期为壹年，保修期从甲方代表在竣工验收记录上签字之日算起。

　　6.2 在保修期内，凡属乙方工程安装所引起质量返修均由乙方承担。凡属甲方使用不当而引起的质量返修均由甲方承担。

　　6.3 保修期间，乙方在接到修理通知后24小时内赶到现场处理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，修理费由乙方承担。

　　第七条：合同生效与未尽事宜

　　本合同自双方代表签字并加盖单位合同章后生效，具有法律效力，未尽事宜经双方友好协商，可另订补充协议。本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　（以下简称甲方），为发展需要，方米 装配式冷库一座，现与合肥恒冰制冷设备有限公司（以下简称乙方），就冷库设备安装达成协议，特签订以下合同：

　　一、技术参数：

　　1库℃。

　　2、冷库方米，制冷工

　　二、项目范围及工程内容与要求：

　　1、制冷系统：

　　主机选用

　　冷库库房冷分配设备选2、冷却系统3、电器控制：

　　4、库体采氨酯彩钢夹心保温板 。

　　以上设备购进与安装严格按乙方竞标报价单内容及工程量核定。

　　三、时间安排：

　　1、乙方承接该冷库的设备配套、安装、保温、调试等工作，工期（以合同签订次日算起），进场施工时间由甲方通知。

　　2、如因甲方停水停电或资金不能及时到位而影响施工，则工期顺延（人力无法抗拒的因素除外）。

　　四、冷库造价及付款方式：

　　1、乙方承担上述项目范围内工作，工程总造价 元，大整 。（包含设备及保温材料、制作与安装等一切费用）

　　2、合同签字生效后，甲方先预付设备款定元 给乙方采购设备（设备款支付到指定的厂家），设备进场安装时，甲方再元给乙方，设备安装完毕后，甲方再万元给乙方，设备调试验收合格后，甲方再次支付余额全万元给乙方。

　　五、甲方合作范围

　　1、按乙方洽谈或提供的有关图纸完成冷库

　　2、在乙方人员进场施工时，应做到“三通一*”，并将电源接到机房控制柜。

　　六、冷库验收及保修服务：

　　1、乙方在安装调试结束时应提前三天书面通知甲方，作好验收，如甲方未验收擅自使用，则视为免检。

　　2、冷库自交付之日起，一年内免费维修，若因甲方使用不当造成损失，则收取工料费。 其他事项：

　　1、乙方人员在施工期间的所有安全责任由乙方自负。

　　2、乙方与甲方所在地其他管理部门不发生任何关系，有关单位的交涉工作及责任均由甲方负责。

　　3、乙方必须按照甲方提供的施工方案进行施工，否则一切后果由乙方承担。

　　4、安检的软件资料和费用一并由乙方提供和承担。

　　5、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效，并受法律保护。若发生经济纠纷，可向合肥市人民法院诉讼。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　代表人：（盖章） 代表人：（签字）

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账 号

　　联系电话： 开户银行： 账 号

　　签订日期：

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了

　　明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：冷冻冷藏库

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：冷冻库间，冷藏库间

　　4、承包范围：冷库设备采购，安装，调试

　　5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。

　　二、工期

　　本合同工程总工期为 个工作日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、工程造价： ，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。

　　2、付款方式：

　　①、总价款分二期支付：

　　第一笔款：总价款的 %即 万 仟 佰 拾元人民币（￥ ）；支付条件：工程合同签署后 日内支付。第一笔款支付后本合同生效。

　　第二笔款：总价款的 %即 万 仟 佰 拾元人民币（￥ ）；支付条件：工程完工经甲方书面验收合格后 日内支付。

　　第三笔款：总价款的%即仟佰拾元人民币（￥ ）；支付条件：工程及设备保修期满后 日内支付。

　　②、付款方式为：银行转账或付款

　　③、乙方在请求款项支付时，须出具授权委托书并须开具相应金额的正规发票，手续齐全后，甲方于当月完成支付。

　　四、甲方义务

　　1、在施工前负责施工场地的*整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况；

　　2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。

　　3、按照合同的规定向乙方支付款项；

　　4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收；

　　5、按照本合同约定及时履行义务；

　　6、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责；

　　7、对乙方在施工过程中提出的'问题或建议，及时予以回复或解决；

　　8、不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工；

　　9、若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工；

　　10、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。

　　五、乙方义务

　　1、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

　　2、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表认可后方可使用。乙方对工程所用材料、配件、设备的质量担保责任不因甲方的认可而减轻或免除。

　　3、乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具（若有）等交付给甲方。

　　4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通，乙方无权要求甲方支付任何额外处理工地的附加费用。

　　5、非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或转包，也不得将全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。如经甲方书面同意分包，乙方须对分承包商的施工行为负连带责任。

　　6、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，符合国家规定的安装施工作业资格，具有上岗作业证件；工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。

　　7、乙方提供的设备材料必须符合中华人民共和国*环保标准以及该产品的国家、地方、行业标准，必须为全新（含零配件、随机工具等），不存在任何质量方面的瑕疵。

　　8、因设备的质量问题发生争议，由技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　9、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。

　　六、暂停施工

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出处理意见，乙方应当按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，乙方实施甲方的处理意见后经甲方同意之后复工。因甲方原因造成停工的,相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　七、工程设计的变更

　　1、在组织施工中，要坚持按设计施工，任何一方不得随意变更设计；

　　2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

　　八、质量与检验

　　1、质量

　　①、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准以《制冷工程施工及验收规范》 GJJ33-20xx和其它相关规范为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　②、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任，根据责任大小分别承担。

　　2、检查

　　乙方应按照相关行业标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。验收不合格，乙方在甲方指定的时间内修改后重新验收。

　　九、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

　　2、乙方必须具备本工程施工资质，乙方施工人员必须具备国家规定的施工资格证和上岗证，乙方施工人员的安全事故责任均由乙方负责，与甲方无任何关联。由于上述原因所造成甲方损失，均由乙方负责赔偿。

　　3、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。

　　十、材料设备供应

　　1、本工程所需的材料设备均由乙方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。

　　2、乙方负责采购的材料设备，应按照设计和国家有关标准采购，提*品合格证明、出厂日 期、检验报告及其他相关资料，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。在使用前，乙方应进行调试或试验，不合格的不得使用，调试或试验费用由乙方承担。

　　3、乙方采购的材料设备不符合本合同约定标准时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，

　　重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不顺延，乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。

　　4、甲方发现乙方采购并使用不符合标准的材料设备时，有权要求乙方负责拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不顺延。

　　5、乙方不得提供不符合本合同约定的产品，一经发现，甲方有权解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的工程款项，并承担甲方因此而造成的一切损失。

　　6、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

　　十一、竣工验收

　　1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，在提请验收前，乙方应按国家工程竣工验 收有关规定，将工程验收的所有相关资料（竣工图纸、竣工资料及竣工报告等）一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收，验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

　　2、在工程全部验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续，乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任，并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后，乙方方能离场，甲方予以签字确认。

产品安装合同3篇（扩展5）

——承包安装合同 (菁华3篇)

　　需方：_________（以下简称甲方）

　　供方：_________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着*等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地点：

　　第三条合同价款：￥：_________元（大写：_________元整）包含设备、安装材料、运费等相关一切费用。

　　第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后7日内

　　第五条工程承包方式：包工包料

　　第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。

　　人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条甲方的职责和义务：

　　1、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

　　2、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　第八条乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

　　4、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　5、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸（设备安装线路分布注明分配走向等）。

　　6、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。

　　7、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第九条合同价款的支付：

　　无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。

　　第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　地址：_________地址：_________

　　代表：_________代表：_________

　　日期：_________年_________月_________日

　　日期：_________年_________月_________日

　　甲方：乙方：

　　甲方因需要向乙方购臵一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：

　　1）工程地点：康乐镇文化服务中心；

　　2）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务；

　　3）工期：20xx年4月19日至20xx年4月24日。

　　4）工程量：文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；

　　5）工程总价：每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写：捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；

　　6）付款方式：工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票。

　　7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成，将按照总工程款5%（每天）缴违约金；

　　8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收。

　　2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商讨解决。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　日期：日期：

　　甲方：

　　乙方：

　　xxxxx有限公司综合楼项目部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程，以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方责任，维护双方权益，保质保量的完成工程任务，经双方共同协商一致，签订本合同，以资共同信守。

　　一、承包形式及范围

　　1、承包形式：本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。

　　2、承包范围：

　　①、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线的穿线等工程(其中电缆部分参照主合同附件二，甲方直接发包工程2、4条，甲方负责将室外供电主电缆接入首层每单元的表箱内，但穿线管由乙方埋地至室外5米，其它电缆按甲方与施工方为准，电表按设计图为准，如果采用电力局指定的电表，则乙方退按市场单价的总金额给甲方，其余材料按甲方与建设方指定的材料进行采购，如有差异，甲方不负任何责任)。

　　②、水施按设计图纸所有的管材、水表、阀门进行施工，包括空调排水及屋面落水的管材及施工，不包含室外水表，阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项，所有材料按甲方与建设方指定的材料进行采购。

　　③、消防系统包括：通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它项目，甲方配合乙方按结构图预留好消防箱洞口。

　　④、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电施工。乙方应保证消防、水电的验收达到合格标准，并负责验收所发生的一切费用，乙方根据施工需要，自带各类施工机械、生产工具、用具、安全防护用品及食宿用品。(在施工中及食宿中产生的水电费、补洞所用的水泥、河沙模板，一切由甲方负责。)

　　⑤、乙方负责吊兰通道处保护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。

　　⑥、地下室水电、消防系统按人防施工，但不负责人防及高低压配电房的安装工程。

　　二、承包单价、结算方式及付款办法：

　　1、承包单价：

　　按甲、乙双方约定消防通风，水电按地上部分58元/㎡，地下部分125元/㎡的单价进行包干承包。不计取税金，如蓝图发生增补工程，所产生的工程款及材料调整，甲方扣除税金后其余给乙方。

　　2、结算方式及付款方式：

　　建筑面积按现行计算规则进行计算，本栋面积为地上部分*方米，总额为元;地下部分*方米，总额为元，合计为元。按工程进度分批付款，在工程竣工后，验收合格后办理工程结算，双方签字认可后，除留取工程款总额2%的保修金外(保修期为两年)，其余款在交房后两个月内付清，付款表附后，如有违约造成的工程进度、误工费等，按当时当地人工工资单价补加人工工资，工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。

　　三、工期：

　　1、本工程按主体工程进度同时施工，竣工验收为建设方指定时间为准。

　　2、乙方必须组织一批技术较高的工人队伍，满足工程进度需要，如因乙方原因影响工程进度，造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机械架料租金损失等概由乙方负责赔偿，并按每提前或推迟一天竣工对乙方实行元每天的对等奖罚。

　　四、质量：

　　本工程必须严格按照设计图纸和施工规范要求进行施工，工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准，乙方无条件进行返工，所耗人工及材料费用概由乙方负责并承担延误工期的全部责任。材料按甲方与建设方签订的材料为准。乙方应有专业技术人员跟班作业，指挥工人操作，协调工作，确保质量，所有预留、预埋必须做好，不准出现凿洞、打孔现象，砼浇筑时必须有人旁站，以保护管线、管道预留预埋的成品保护，所有厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏，凡因乙方原因引起上级单位下发整改联系单的每次罚款500元，下发停工整改通知单的每次罚款xx元。

　　五、安全：

　　乙方必须加强安全教育，完善各项施工安全防护措施，严格按施工操作规程施工。做到安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故的发生，如发生各类安全事故，其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方承担，并不得影响工程进度。

　　六、甲方责任：

　　1、开工前向乙方提供施工图纸两套，并组织有关部门进行图纸会审和技术交底，并做好各项验收资料。

　　2、按工程进度及时支付工程进度款，如因甲方原因造成乙方停工或误工一天以上应根据签证给予乙方误工工资和工程款的利息。

　　3、根据实际施工情况，甲方对相应重要的工种有权进行统一调配施工，其单价另行确定。

　　七、乙方责任：

　　1、乙方必须严格按照施工图纸会审交底记要，设计变更通知施工，执行国家现行施工规范及验收标准。

产品安装合同3篇（扩展6）

——水管安装合同 (菁华3篇)

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：_________管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据*令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿*务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一*工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的*批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但*现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）_________ 乙方（盖章）_________

　　法定代表人（签字）_________ 法定代表人（签字）_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。

　　4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书（不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管）。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。

　　7、合同工期

　　工期：安装工期为天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。

　　第二条双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务

　　（1）向乙方提供设备、材料的存放地点;

　　（2）协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;

　　（3）按合同约定向乙方支付工程款。

产品安装合同3篇（扩展7）

——电力安装施工合同 (菁华3篇)

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ；

　　2、工程地点： ；

　　3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿ 。

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

　　4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一*工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按*有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按*有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的'文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿ 页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：

　　账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　xx、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　xx、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

产品安装合同3篇（扩展8）

——电梯采购安装合同 (菁华3篇)

　　买方单位名称：________(以下简称甲方)

　　卖方单位名称：________(以下简称乙方)

　　第一章订购部分

　　第一条、订购内容

　　乙方向甲方提供下列产品：大连星玛电梯有限公司生产的电梯(12)部，电梯详细技术规格见合同附件一。

　　第二条、订购价格

　　输保险费。

　　第三条、付款方式

　　1、合同签订后7日内，甲方将电梯设备合同总价的5%计人民币作为定金支付给乙方。

　　2、甲方在本合同规定出厂时间前60日前，将电梯设备合同总价的15%计人民币支付给乙方。

　　3、设备出厂前30日前，甲方将电梯设备合同总价的50%计人民币支付给乙方。

　　4、货到工地后7日内，甲方将电梯设备合同总价的25%计人民币支付给乙方。

　　5、电梯安装调试完毕并取得技术监督局颁发的运行许可证后3日内，甲方将电梯设备合同总价的5%计人民币支付给乙方,同时乙方提供金额为电梯设备合同总价5%的银行保函做为质量保证金(银行保函有效期为一年，从技术监督局验收合格之日起计算)。

　　6、甲方应及时按上述条款所规定期限付款，若甲方未按时按数付款，则由此所造成的延期交货或安装工程延迟等由甲方负责。

　　7、如为分批(以整台电梯计算)出货，则实际支付金额除定金以外按以上付款比例及条件分批相应支付。买方若未按合同约定比例足额支付以上全部款项的，货物的所有权属于卖方。

　　8、上述款项，甲方应以银行电汇的方式支付给乙方，乙方不接受现金及转帐。

　　第四条、装运条款

　　1、乙方按期收到本合同第三条所规定的所有出厂前款项，同时电梯技术图纸批签90天后，根据甲方回复的“交货期确定邀请书”确定的时间将货物出厂。

　　2、乙方应向甲方发出“交货期确定邀请书”，由甲方填写交货时间并签字盖章确认后返还乙方，甲方应于确认的交货期至少90天前将“交货期确认邀请书”送达乙方。若甲方未将“交货期确认邀请书”按期送达乙方，则乙方的生产及交货期相应顺延。

　　3、甲方如未按期按数支付电梯设备款和未在出厂前90天批签技术图纸和未向乙方发出“交货期确定邀请书”，则乙方的生产、交货期将根据实际收到货款的日期顺延。

　　第五条、出厂时间、交货地点及方式

　　2、交货地点：*〃重庆市南岸区南坪白鹤路108号

　　3、交货方式：

　　甲方工地交货，乙方负责运费、运输保险费等相关费用(该费用已包含在设备销售合同总价中,不必另行支付);

　　第六条、产品质量保证

　　1、乙方所提*品的质量符合《中华人民共和国产品质量法》及相关技术标准、规范的要求。

　　2、按*建[1994]667号文件规定，乙方承担电梯安装业务，垂直运输费、配合费、水电费由乙方负责，并对安装质量负责。

　　3、产品质量保证期为产品安装验收取证之日起12个月，但不超过产品出厂之日起18个月(自“交货期确认邀请书”规定的交货日期始算)。乙方在产品质量保证期内免费负责电梯的维修、保养及零部件更换。

　　4、因甲方原因造成电梯安装工作不能开工，在乙方保管电梯设备15日后，由甲方负责电梯设备的保管工作。

　　5、因甲方使用和保管不当而损坏的，乙方可提供有偿服务。

　　第七条、违约责任(不可抗力除外)

　　1、本合同生效后，若甲方自行终止履行合同，定金不予返还，并承担乙方相应的实际损失。若乙方终止履行合同，则定金双倍返还，并承担甲方相应的实际损失。

　　2、双方逾期交货或付款的，逾期一天应按逾期交货金额或逾期付款金额的万分之二向对方支付滞纳金。总额不超过本合同总价的5%。

　　3、如双方在合同履行中有一方未按期付款或发货的，另一方有权停止供货、安装或暂不付款;如延期付款或发货超出双方约定期限四个月的，另一方有权终止合同。

　　第八条、保险条款

　　货物在运输过程中发生破损和缺箱时，甲方应在”货到工地意见书”上如实反映;先由乙方负责及时更换、补货，以保证甲方所需。乙方向保险公司索赔，甲方应积极予以协助，并提供有效证明。

　　第九条、技术资料

　　1、合同生效后，甲方向乙方提供电梯相关土建图(出厂前90天前完成)，乙方以甲方批签的图纸为准安排生产。

　　2、电梯移交时，乙方向甲方提*品合格证、电器原理图，安装接线图，操作维修手册，电梯使用说明书等资料。

　　第十条、不可抗力条款

　　在产品制造、运输和装卸期间，遇不可抗力时，则按《中华人民共和国合同法》之有关规定执行。

　　第二章其它

　　第十一条、文本及语言

　　1、本合同以中文书写，一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。

　　2、本合同的所有附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同文本包括：

　　1)合同正文;

　　2)合同附件一：电梯技术规格。

　　第十二条、其它费用

　　合同签订后若因甲方变更技术参数，费用均应由甲乙双方另行协商。

　　第十三条、合同变更、解除及争议的解决

　　1、本合同条款(包含技术规格)的变更、解除均应由双方同意并签署书面文件方为有效。补充协议及合同执行中牵涉的文件均为本合同的一部分。

　　2、因变更、解除本合同而使另一方受到损失时，由责任方赔偿对方损失。

　　3、双方发生争议时，首先应协商解决;若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十四条、安装合同的签订

　　本合同所定价格不包括安装费。根据国家相关法律法规的规定，为维护用户的利益，在签订产品销售合同的同时，由甲方与乙方委托的成都星玛电梯有限公司签订安装合同，但甲方仍有权要求乙方承担本合同第六条约定的产品质量保证责任。

　　第十五条、合同生效

　　本合同经甲乙双方代表签字盖章后正式生效。本合同中任何未经双方代表共同签字确认的手写内容均无效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　一、 工程概况

　　1、甲方将位于 楼的电梯(扶梯)维修工

　　程发包给乙方。

　　2、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工，包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。

　　3、甲方驻工地联络人： ;乙方驻工地联络人： ;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。

　　4、经甲、乙双方共同确认，待修理的电梯的现状为：

　　_______ ____________________________________________________________________。

　　二、 开工和竣工期限

　　1、甲方应于本合同签署后 日内向乙方提交全套设计图纸及相关技术

　　要求，并且提供符合施工条件的场地。

　　2、乙方在甲方履行完毕本条前款义务且支付了第 笔工程款后 日内完成修理及验收工作。

　　3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容行为导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。

　　三、 承包价款(含原材料购置款)及付款方式

　　1、乙方完成承包工程的总价款为人民币 元。

　　2、甲方按照以下第 种方式支付：

　　a) 分期支付：

　　A.本合同签定后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即 元;

　　B.本工程完工后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即 元;

　　b) 一次性支付：甲方在本合同签订后 日内，一次性向乙方支付全部工程款 元。

　　3、依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款。甲方应当书面通知乙方工程内容的变更，乙方应在得知变更内容后5日内向甲方提供变更造价方案，甲方应在收到变更造价方案后5日内予以答复并同乙方达成工程洽商，否则乙方有权依据原设计继续施工，如因此延误了工期，竣工日期可以相应顺延。

　　4、在本合同签订后，若乙方施工所用原材料市场价格浮动超过 %，就该浮动部分导致的成本增加或减少，甲、乙双方应另行达成协议予以解决。

　　四、 甲方职责

　　1、负责提供存放装修材料的工作间及施工的便利条件。

　　2、负责提供修理电梯所需的全部图纸和技术资料。

　　3、负责做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作。

　　4、对工程质量、进度进行验收和检查，并按合同约定按期向乙方支付工程

　　款。

　　五、 乙方职责

　　1、严格按照甲方的要求和图纸认真组织修理。

　　2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作。

　　3、对施工场地原有的`设备和成品做好保护工作。

　　4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害均由乙方承担。

　　六、 质量标准及验收

　　1、乙方应当提前48小时通知甲方安排工程验收工作，甲方应当派人参加，

　　甲方如果不参加验收，则乙方可以组织自行验收;甲方应当依据乙方的验收结果签署验收报告。

　　2、甲乙双方同意因本工程验收产生的异议由 作出最终的验收结论并依据该机构的验收结论来履行合同。

　　3、甲乙双方同意参照劳动局验收规范及验收方法，对以上确认项目进行验收。

　　七、 工程保修

　　1、本工程质量保修期( )个月，自甲方签署验收报告的次日起计算。

　　2、对于易损性照明灯具(指白炽灯、灯泡)，乙方只负责安装时一次性提供，如需更换，由甲方负责购买。

　　3、甲方在电梯使用过程中造成的划痕、外力变形等损害，乙方可以予以维修，但甲方应支付合理的费用。

　　八、 违约责任

　　1、若甲方因未如期向乙方提供施工所需的便利条件而导致乙方延误工期超过30日的，甲方应向乙方支付相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

　　2、若甲方未依据合同约定履行付款义务，则每延期一日，甲方需按应付施工款的 ‰向乙方支付违约金;若甲方延期付款超过30日，乙方有权终止本合同，并有权要求甲方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

　　3、若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按甲方已付施工款的 ‰向甲方支付违约金;若乙方延期竣工超过30天，则甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方应当依据乙方的实际损失补足。

　　4、若乙方交付的工程未通过验收，乙方需对工程进行整改，直至验收合格;整改期间如影响甲方的正常使用，每影响一天，乙方需按合同总价款的 ‰向甲方支付违约金。

　　5、如果任何一方无正当理由擅自终止本合同的履行，则须向对方支付相当于合同总价款30%的违约金，如果该违约金不足以弥补对方损失的，还应依据实际损失予以补足。

　　九、 争议解决

　　因本合同及补充协议发生的一切争议，由双方协商解决。协商不成，任何

　　一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　十、 附件组成

　　甲、乙双方选择下列相关文件作为本合同的附件，附件作为本合同的组成

　　部分，与本合同文本具有同等法律效力：

　　( )本合同协议书

　　( )本合同合同条款

　　( )标准、规范及有关技术文件

　　( )本工程效果图

　　( )本工程报价单

　　十一、其它

　　1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议

　　具同等法律效力。如补充协议的约定与本协议的约定不符，以签订时间在后的补充协议约定为准。

　　2、本协议自双方签字盖章后生效。

　　3、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，各份具同等法律效力。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　签约代表人： 签约代表人：

　　年 月 日 年 月 日

　　电梯设备订货安装调试 合 同 书

　　项目名称：

　　日 期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

合同,产品